工程款结算还款协议书范文（19篇）
我们要保持积极的心态去面对生活中的挑战和困难。如何培养青年人的社会责任感和公民意识？这是社会发展的重要任务。以下是小编为大家收集的总结范文，希望能给大家提供一些启发和参考。
工程款结算还款协议书篇一
乙方：______身份证号码：______。
甲方在_镇_村新农村建三间三层半房屋一栋，建筑落地面积约__米__米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场（配电箱后的线路由乙方负责）。乙方提供承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的.辅助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工图及甲方提出的要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、配合水电施工、门窗施工做好修补工作，配合甲方做好材料保管。
按施工图要求、乙方承包范围、建造内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为___元，含安全文明施工措施费及购买农村建房保险费。（施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水）。
乙方进场开工__天后甲方付款__元，完成第一层砖砌并捣制好楼面付款__元，完成第二层付款__元，完成第三层付款__元，屋面完工后付款__元，工程全部完工，经验收合格后付至__元，余款__元作为保修金待__个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，安全文明施工及购买农村建房保险，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方提供的施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
工程总工期为__个月，从__月_号乙方进场施工开始算起，乙方必须在__年_月底前完成承包范围内的全部工程，最迟不能拖延到_月_日，如超过_月_日甲方要给予乙方经济处罚。乙方所需材料，应__天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字（章）：
联系电话：
乙方签字（章）：
联系电话：
日期：___年___月___日
工程款结算还款协议书篇二
乙方：_____________。
甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制（审核）服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。
一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制（审核）。
二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。
三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的.结算编制（审核）资料后5个工作日内（工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制（审核）需要的时间）完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。
四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制（审核），并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。
五、服务费计算及支付。
单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍（2.5‰）计取；单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍（1.5‰）计取；效益审核费按核减金额的5%计取；单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用；在乙方提交成果文件正稿后5个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户。
六、违约责任。
1、甲方未能按期支付审核费用的，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。
2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。
七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。
八、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方盖公章及法定代表人签字后生效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
工程款结算还款协议书篇三
原告：xx市xx区xx机械有限公司，住所地xxx省xx市xx区xx号。
法定代表人：唐xx，该公司经理。
被告：xx***陶瓷有限公司，住所地xx省xx市xx县经济开发区**路。
法定代表人：秋xx，该公司经理。
诉讼请求：
1、判令被告立即支付原告工程款88万元。
2、判令被告支付逾期付款的违约金***元给原告(违约金从xxxx年1月1日起暂至*月30日，共*天，按日万分之*点一计算，之后的违约金计算到法院判决确定付款日止)。
合计：929896元。
2、本案所有诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
原告、被告经友好协商，被告拟委托原告供应设备，承建一条抛光砖窑炉、干燥生产线。为此双方于*年*月*日签订了《陶瓷机械设备销售合同》及《渗花抛光砖生产线方案及合同》，合同约定：原告供应设备、承建一条抛光砖窑炉、干燥线生产线工程，合同总价600万元;被告在投产验收一年内分两次付清合同总价15%的尾款等内容。合同签订后，原告依约供应设备、进场承建窑炉生产线，被告支付了部分设备、工程款。
*年*月份，原告承建的窑炉生产线安装完毕，在试产成功后请求被告按合同要求进行验收，不验收擅自使用的视为原告交付工程无质量问题，被告答复可以验收。但事后被告未经双方验收从*年*月开始，擅自使用原告承建的窑炉生产线进行生产，时至今日，原告承建的合同项下的窑炉生产线，被告已经正常投入使用*年*个月。在此期间原告也多次向被告催要工程尾款88万元，但被告以种种理由推托。
因此，原告认为，双方签订的.合同合法有效，应受法律保护，原告依约履行了合同义务，被告逾期未支付尾款的行为已经构成违约，侵害了原告的合法权益。故，原告现特具状诉至贵院，望贵院依法判决，判如所请。
此致
焦作市解放区人民法院。
具状人：
*年*月*日。
工程款结算还款协议书篇四
本着精诚合作，互利互惠，合作共赢的指导思想，进行友好合作，在此双方就财务结算方面具体事项意见达成一致。
一、协议双方。
甲方：
乙方：
二、一件或多件代发货。
3、结算周期：满七天结算一次，如1号至7号的费用，甲方应于8号中午12:00前给乙方结清。
三、甲方向乙方订货制。
对于甲方向乙方订货的模式，结算方式如下：
1、订单确定时甲方向乙方预付款项总额的.30%；
2、乙方生产完成后，货物发往甲方之前，甲方向乙方支付款项总额的20%；
3、若是促销等活动，活动结束之后一个月内，甲方向乙方支付款项总额的40%；
4、剩余款项总额的10%由甲方向乙方在一个季度内结清，具体季度划分为：第一季度（2月-4月），第二季度（5月-7月），第三季度（8月-10月），第四季度（11月-春节前）。
四、对于乙方库存货物需要甲方代销的产品，具体情况视时间节点另行协商。
五、此协议一式两份，协议双方各执一份，具有同等法律效力，此协议自双方签字之日起正式生效。
甲方（签章）：
甲方代理人：
签字日期：
乙方（签章）：
乙方代理人：
签字日期：
工程款结算还款协议书篇五
甲方(借款人)：
乙方(出借人)：
丙方(财务顾问)：
丙方作为甲方财务顾问，协助甲方向乙方申请借款两亿元，期限________年，分别签订了借款合同、抵押合同、财务顾问合同，上述合同均执行正常。
现因甲方自身原因，申请部分提前还款，还款金额一亿元人民币，乙、丙两方同意，并做如下约定：
2、还款日定于________年____月____日，借款本金一亿元一次性归还;。
3、上述款项全部收到后，乙方配合甲方解除提前还款部分借款所设定的抵押。
4、上述甲、丙双方所签的《财务顾问合同》继续有效，直至借款全部归还。
5、未还款部分所签订的借款合同、抵押合同继续执行。
6、本协议一式二份，甲方一份、乙方和丙方共一份。未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。
7、本协议自各方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
丙方：
签署日期
工程款结算还款协议书篇六
乙方：_____________。
根据《中华人民共和国经济合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。
一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿山工作，时间为____年____月____日起至____年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。
二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。
三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时/月，按_____元/小时。
四、乙方在签订合同的`同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。
五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。
六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。
七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。
八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。
九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
工程款结算还款协议书篇七
乙方:上海××建筑工程公司。
丙方:江苏南通××集团有限公司。
鉴于:。
1、甲方与乙方于××××年×月××日签订《建设工程施工合同》,由乙方承包甲方××阳光城项目的施工工程,甲、乙双方共同确认,截止到本协议签订之日止,甲方尚欠乙方的工程款为×××万元人民币。
2、甲方与乙方于××××年×月××日签订《建设工程施工合同》,由乙方承包甲方××公馆项目的施工工程,甲、乙双方共同确认,截止到本协议签订之日止,甲方尚欠乙方的工程款为×××万元人民币。
3、乙方与丙方于××××年××月×日签订《建设工程分包合同》,由乙方将甲方××阳光城小区1-8号楼施工工程分包给丙方,现因该工程乙方欠丙方的工程款为×××万元人民币整。
甲、乙、丙各方经协商一致,针对三方之间工程款转让以及支付等事宜达成如下协议:。
一、对于甲方所欠乙方全部工程款中的人民币××××万元,乙方同意甲方仅支付×××万即可,对于该××××万元与×××万元之间的差额人民币×××万元乙方同意放弃,并保证不再以任何理由要求甲方支付该已放弃的×××万元款项。
对于前述×××万元款项的支付,乙方同意由甲方按本协议第四条的约定直接支付给丙方。
二、对于甲方所欠乙方的全部工程款人民币××××万元在扣除本协议第一条提及的××××万元后的剩余款项人民币×××万元,乙方同意甲方仅支付人民币×××万元即可,对于该×××万元与×××万元之间的差额人民币×××万元乙方同意放弃,并保证不再以任何理由要求甲方支付已放弃的×××万元款项。
关于前述×××万元款项的.支付方式及时间等由甲、乙双方另行签署协议进行约定。
三、甲、乙双方确认甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币×××万元。自本协议签订之日起,甲方除承担本协议所约定的人民币×××万元款项外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及其他款项,乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款项(包括但不限于工程款、利息、违约金等),乙、丙方对此无异议。
四、乙方所欠丙方的×××万元工程款,丙方同意乙、丙双方以×××万元的价格结算。
对于乙方应支付给丙方的该×××万元款项,甲、乙、丙方三方同意,由甲方代乙方直接支付给丙方。甲方按本协议约定将该×××万元款项支付给丙方后,视为甲方已按本协议第一条约定将×××万工程款支付给了乙方,乙方不得再就该×××万元向甲方主张任何权利。
五、甲方同意按以下时间向丙方支付该×××万元工程款:。
1、××××年××月×日前支付人民币×××万元;。
2、××××年××月××日前支付人民币×××万元;。
3、××××年××月×日前支付人民币×××万元;。
4、××××年××月××日前支付人民币×××万元。
甲方在向丙方付款的同时,乙方应向甲方出具合法有效的工程款发票。否则,甲方有权拒绝付款,因此而产生的责任由乙方承担,与甲方无关,丙方不得以此为由向甲方主张权利。
七、本协议仅限于本协议所约定的甲方与乙方、乙方与丙方之间工程款的转让及偿还事宜,并不涉及甲方与丙方之间因其他工程的欠款纠纷,如有,由甲方与丙方另行协商解决。
八、本协议签订之日起,乙、丙方同意放弃所承包工程的建设工程价款优先受偿权。
九、本协议签订后,对于乙、丙方所承包施工的工程,如尚在保修期内的,乙、丙方仍应对所存在的工程质量承担保修责任。
十、对于甲方与乙方于××××年×月××日签订的《以房抵款协议》,因尚未实际履行,因此,甲、乙双方在此同意,该《以房抵款协议》于本协议签订时解除,不再执行。对于该协议的解除,双方互不承担责任。
十一、本协议是甲、乙双方就××阳光城项目与××公馆项目工程款纠纷事宜所达成的最终协议,此协议取代以前双方就工程款问题所有的口头或书面的协商、表示、协议、补充协议、同意或承诺。本协议生效后甲、乙、丙三方均应遵照执行,乙方或丙方不得再以甲方以前的意思表示向甲方主张任何权利或责任。
十二、协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执两份。
代理人:。
乙方:上海××建筑工程公司。
代理人:。
丙方:江苏南通××集团有限公司。
代理人:。
合同签订日:年月日。
工程款结算还款协议书篇八
地址：______。
乙方：______。
地址：______。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
1、______年______月______日，甲方与乙方就项目签订了《建设工程施工合同》（合同编号：______），建设工程总价款为：______人民币万元整。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。
2、双方在此确认：______除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
1、甲、乙双方经协商同意按如下方式，由乙方向甲方支付建设工程款：
序号：______。
应付款金额（元）：______。
付款截止日期：______
备注：______。
2、乙方未按约定支付款项的，只要某一笔存在逾期（无论逾期金额多少），即视为乙方违约，甲方有权立即要求乙方归还全部建设工程款，不再受上述还款计划的限制。
3、乙方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金，同时仍应履行付款义务。
4、甲方指定收款账号：______。
开户行：______。
户名：______。
5、发票：乙方付款后，甲方向乙方开具发票。
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方承担付款的举证义务。
3、乙方未按约定付款的，甲方有权向公证处申请出具强制执行证书，且有权依据xxx公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
1、甲、乙双方在达成签订本协议后日内在公证处办妥本协议的强制执行公证事宜。
2、双方应根据公证处的要求，向公证处提供相关手续、签署相关文件，以按本协议要求办妥公证事宜。
如公证处要求使用公证的协议文本的，则双方应在符合本协议约定的还款总额与还款计划的前提下，签署符合公证处要求的协议及其它文件。
3、办理公证的相关费用由乙方承担。
4、因乙方原因未在上述期限内办妥公证手续的，视为乙方违约。此时甲方有权要求乙方承担以下责任：
（1）乙方应向甲方支付违约金______元；
（2）公证是否办妥不影响本协议之效力。本协议约定的欠款金额继续有效，且甲方有权要求乙方立即全部付清，不受本协议约定的还款计划的限制。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
1、为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：
（1）甲方联系方式。
邮寄地址：______。
联系人：______。
电话：______。
电子邮箱：______。
（2）乙方联系方式。
邮寄地址：______。
联系人：______。
电话：______。
电子邮箱：______。
双方通过上述联系方式之任何一种（包括电子邮箱），就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。
2、本协议一式四份，协议各方各执一份，另外两份作公证之用。各份协议文本具有同等法律效力。
3、本协议经双方签署后即生效。
签署时间：____________年______月______日。
甲方（盖章）：______。
联系人：______。
联系方式：______。
地址：______。
乙方（盖章）：______。
联系人：______。
联系方式：______。
地址：______。
工程款结算还款协议书篇九
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下：
1、甲方向乙方支付工程款及相关费用共计：550万元人民币。付款方式为分期付款，并约定根据2、3条款的完成情况于______年______月______日前支付100万元，______年______月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。
2、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的`有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4、乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5、本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。
6、双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，______区人民法院一份，同样有效。
甲方（公章）：________乙方（公章）：________。
委托代理人：________委托代理人：________。
电话：________电话：________。
传真：________传真：________。
邮政编码：________邮政编码：________。
工程款结算还款协议书篇十
甲方：
乙方：
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业_____________公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：
一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：
四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的.约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________。
乙方：________。
______年___月___日。
工程款结算还款协议书篇十一
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业xxx公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：
一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：
四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________ 代表人：________
乙方：________ 代表人：________
______年___月___日
工程款结算还款协议书篇十二
分包合同编号：
甲方：
乙方：
1、甲、乙双方于年月日签订了。
2、根据现场工作量结算，实际增补费用元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。
3、扣除项：
4、人民币：元。
5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；
6、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：
法定（委托）代表人：法定（委托）代表人：
项目经理：项目经理：
日期：日期：
工程款结算还款协议书篇十三
乙方：____________。
丙方：____________。
甲乙双方基于____________年____________月____________日签订的二份《借款合同》，甲方借取乙方____________万元，在借款逾期后，甲方仍然不能还款。针对还款事宜，双方经过协商一致特签订此还款协议：
一、甲方借取乙方的____________万元本金，自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰计息。此____________万元本息，甲方分三次全部还清，分别于____________年____________月____________日偿还乙方本息万元、于____________年____________月____________日偿还乙方本息____________万元、余下的借款本息于20____________年____________月____________日前全部还清。还款方式按先息后本、利随本清的方式进行。
二、在甲方未还清乙方的____________万元借款本息前，乙方有权参与甲方的位于____________的______________项目的销售资金管理，甲方有义务配合和保障乙方参与该项目的销售资金管理，具体方式是在位于____________区的._____________项目的所有的销售资金银行账户的印鉴中加入乙方本人的印章，该印章由乙方保管和使用，在甲方还清借款本息后，由甲乙双方共同取消或变更该印鉴印章，乙方退出该项目的资金管理。
三、甲方若违反本协议约定，除借款本金仍按月利率35‰计息外，还应当向乙方支付违约金_____________万元，同时将乙方的借款本息一次性全部还清。
四、丙方自愿为甲方履行上述协议承担连带担保责任，担保范围包括但不限于借款本息及违约责任。
五、因履行本合同发生纠纷，由三方协商解决，协商不了，在乙方户籍所在地人民法院进行诉讼解决。
六、本协议一式三份，甲、乙、丙各持一份。本协议自甲、乙、丙三方签字（盖章）生效。
甲方：_____________有限公司（盖章）。
甲方代表：_____________。
乙方：_____________丙方：_____________。
工程款结算还款协议书篇十四
收款人：______。
甲、乙双方在友好协商的基础上，就________酒店改扩建工程达成此协议。
一甲方拖欠乙方工程款人民币贰百万元整。
二还款期限________年________月________日起至________年________月________日止。
三还款期间，甲方自愿支付利息，利息为月利1、5分。
四利息支付时间为每月1日甲方向乙方支付了；利息。
五还款期限届满，甲方保证给付工程款，否则愿意承担一切法律责任，而且乙方有权拍卖________资产来抵付借款。
六本协议一式两份，自甲，乙双方各执一份，协议自甲，乙双方签字后生效。
甲方：________乙方：________。
工程款结算还款协议书篇十五
甲方因“xx1号生态村”建设需要，于20xx年xx月将庭院式房屋建设工程发包给xxx有限公司施工，于20xx年1月将公寓式房屋的建设工程发包给xx良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。
一、建设工程施工情况：乙方已经于20xx年xx月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。
二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（103600000.00元），至20xx年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（ 元）。
三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（ 元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米，具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。
四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的.商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。
五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。
六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方承担，并向乙方出具税票。
七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费（包括：契税、维修基金、办证费）。
八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》，及时办理合同备案，配合乙方办理产权登记。
九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必须承担乙方的全部经济损失，并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。
十、工期拖延的责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。
十一、工程保修：由xxx有限公司承担“xx1号生态小区”的全部保修责任，具体由xxx有限公司向甲方出具保修承诺书。
十二、xxx有限公司于20xx年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整（500000.00元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“xx1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。
十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。
十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。
十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。
乙方1：
法定代表人：
法定代表人：
乙方2：
本协议签字时间：20xx年xx月xx日
工程款结算还款协议书篇十六
工程的拖款是最常见，也是最麻烦的，下面小编整理了工程款还款。
协议书。
欢迎阅读!
x公司(以下简称甲方)。
住所：
法定代表人：
(法定代表人的代理人：)。
x公司(以下简称乙方)。
住所：
法定代表人：
(法定代表人的代理人：)。
鉴于：
xx年xx月xx日，甲方与乙方就(工程项目名称)签订了《建设工程。
施工合同。
》(合同编号：)，建设工程总价款为：x万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计x万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款x万元整，尚未支付的建设工程款x万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付x万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计x万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款x万元整，尚未支付的建设工程款x万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年。
月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款x万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条强制执行条款。
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向**市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和**市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向**市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向**市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款。
通知书。
》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向**市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向**市公证处申请出具强制执行证书。
工程款结算还款协议书篇十七
乙方：_____________。
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业___公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：
一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：
四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的.所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
工程款结算还款协议书篇十八
乙方：_________。
2、根据现场工作量结算，实际增补费用_________元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。
3、扣除项：_________。
4、人民币：_________元。
5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；
6、本协议一式两份，双方各执一份。
法定（委托）代表人：_________。
项目经理：_________。
日期：_________
乙方：_________。
法定（委托）代表人：_________。
项目经理：_________。
日期：_________
工程款结算还款协议书篇十九
乙方：_____________。
本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：
一、结算编制内容：
奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式：
乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。
三、结算费用的`支付方式：
乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（excel格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
四、甲方责任：
1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任：
1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他：
乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行；双方帐款结清后，本协议自然失效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
