抹灰工程施工简单合同大全（20篇）
合同是一种法律文件，用于约定双方在特定事项上的权利和义务，有效保障交易安全。现在越来越多的人在各种场合都需要签署合同。合同的重要性不言而喻，我们有必要了解合同的基本要素和注意事项。如果有需要，可以寻求专业人士的帮助，以确保合同的合法性和有效性。以下是小编为大家收集的合同范本，仅供参考，欢迎大家查阅。
抹灰工程施工简单合同篇一
经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/m2，订立以下协议：
甲方：
乙方：
电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
11、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。
12、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。
乙方必须在每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80％工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
甲方签字：
乙方签字：
抹灰工程施工简单合同篇二
甲方：乙方：
2、工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：承包内容：
3、开工日期：工期：
4、工程质量标准：
5、工程造价：(人民币大写)（人民币小写）。
6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。
7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。
8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则________年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。
9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
10、结算按执行。
1、违约责任。
1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的%为违约金。
4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金；
2、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：
1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；
2)、向合同签订地人民法院起诉。
3、其他具体规定1。
4、附则。
1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2）、本合同签订后工程不得转包。
3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
________年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
抹灰工程施工简单合同篇三
甲方(全称)：
乙方(全称)：
依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》以及投标文件、招标过程中双方签署的补充文件签订承发包合同。
一.工程名称:__________给排水工程。
二.建设地点：____________。
三.工程内容及工程量：本工程的内容及工程量严格遵循招标文件和标前答疑的有关规定，承包方投标文件内容与之相矛盾的，以招标文件和标前答疑及施工图为准。
四,工程内容：
1)全长约1500m的自来水供水管网工程。
2)全长约1m的排水管网工程。
3)施工临时水电接引、临时道路：由施工单位自行解决。费用含在合同价款中。
4)原路面的破除、清运、沿线挡土墙以及拆除建筑的垃圾外运包含在本次合同范围内，交通管理设施、路灯、绿化、沥青混凝土路面不在本次合同范围内。
五，工程承包方式：
1、工程实行包工、包料、包工期、包质量，非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。
2、乙方不得将中标的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转让给他人。
3、工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担连带责任。
抹灰工程施工简单合同篇四
乙方：______________________________。
______年____月____日。
目录。
第1条词语定义。
第2条法规、语言和联系方式。
第3条双方关系与监理依据。
第4条监理范围。
第5条甲方的职责与义务。
第6条乙方的职责与义务。
第7条甲方的权利。
第8条乙方的权利。
第9条监理合同期。
第10条合同的变更和解除。
第11条监理酬金与支付。
第12条人员的更换。
第13条奖励与赔偿。
第14条转让与分包。
第15条违约、争议与仲裁。
第1条词语定义。
第2条法规、语言和联系方式。
第4条监理范围。
第5条甲方的职责与义务。
第6条乙方的职责与义务。
第8条乙方的权利。
第9条监理合同期。
第11条监理酬金与支付。
第13条奖励与赔偿。
第15条违约、争议与仲裁。
附加条款。
附录：使用说明。
一、合同协议书。
甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2.下列文件构成全部监理合同文件（以下称“本合同”）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：
（1）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；
（2）本合同协议书；
（3）合同专用条款；
（4）合同通用条款；
（5）施工监理委托书或监理中标通知书；
（6）与本合同有关的其它文件。
3.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。
4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币万元。
5.本合同施工监理期为个月（天），即从年月日至年月日。
6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。
7.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
（单位全称）（单位全称）。
法定代表人：法定代表人：
或或。
其授权的代理人：（签字）其授权的代理人：（签字）。
签约日期：签约日期：
签约地点：签约地点：
单位地址：单位地址：
邮编：邮编：
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
抹灰工程施工简单合同篇五
甲方：乙方：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
法定代表人(委托代理人)：
法定代表人(委托代理人)：
开户行：开户行：
账户：账户：
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条工程名称(指分包部分之间工程名称)。
第二条工程地点。
第三条工程范围。
第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条承包人(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条工程总价本工程包价计人民币元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条付款办法。
第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。
第十条中间开工本工程范围内的工程，自年月日开工于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。
第十二条关于工程保密办法。
第十三条违约责任。
第十四条特殊条款。
第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式两份，双方各执一份，副本份，总承包人收执份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执份。
第十七条合同附件。
总承包人：负责人：地址：电话：
分包方：负责人：地址：电话：年月日订立。
备注。
附表2：总承包人(发包人)负责供应材料表品种规格单位数量交货时间交货地点备注。
抹灰工程施工简单合同篇六
发包方：(以下称甲方)。
承包方：(以下称乙方)。
为了明确双方在施工全过程的权利、义务和责任，促使双方互相创造条件，密切配合，保证建设项目文明施工，按期按质按量、安全竣工，依照《民法典》《建筑法》，经双方协商一致同意。签订本合同：望双方必须共同遵守，不得违反。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围。
1、——楼架空层墙体植筋、砖砌体、挂纤维网、内外墙抹灰等、具体范围由甲方指定。根据甲方提供的设计图纸或变更通知进行施工，工程量以实际施工计算。
2、工作内容：
(1)砖砌体：砌砖墙、放样、钻孔并安装拉结筋、刷界面剂、预制钢筋混凝土门窗过梁、预制门窗边固定砼块，运输砌体浇倒二次零星砼构件及养护、搭设脚手架、清理卫生等所属砖砌体所有工序。
(2)内墙抹灰、抹灰贴纤维网片、刷界面剂、冲洗钢筋(饼)、门窗边抹灰、浇水、修补、运输所需材料、搭设脚手架清理卫生等所属内墙抹灰所有工序。
(3)外墙抹灰贴砖：贴纤维网片、清理基层卫生、刷界面剂、冲筋(饼)、放样、门窗边抹灰、线条抹灰、做拉水线、滴水线、孔洞修补、运输所属材料、搭设脚手架清理卫生等所属内墙抹灰所有工序。
四、承包方式。
(1)包工包料综合单价包干：包主材、人工、包工器具(小型机械工具、斗车、搅拌机、电缆、末级电箱、钨丝灯、电线、电钻、水管、红线、墨汁、墨斗、灰铲等)、包税金及日常生产生活用品及管理费等。
(2)各分项工程综合单价包干价格：
(3)结算单价中包括一切费用，乙方提供的施工砂浆机、搅拌机、相应的配电箱(末级箱)和电缆(甲方只提供总配电箱)、照明灯线、灯泡、灰桶、铁铲、斗车、铁锹、水管等。料具、雨衣、雨鞋、手套、安全帽、安全带、口罩及综合劳动防护品，条件差异、天气变化、物价上涨及工资升价等安全风险费用。
五、合同预算价为：元，大写元。
六、工期。
1、开工日期：(以甲方通知为准)。
2、总工期：
3、如遇不可抗力，合同工期顺延：
七、付款方式：
7.3、待本工程验收合格，办理结算完成，甲方付至结算造价的95%。
7.4、甲方预留工程结算款的5%做为工程质量保修金，本合同项下工程保修期为工程竣工之日起一年。工程保修期满后，如无任何质量问题，甲方应在保修期满后30日内无息支付保修金于乙方。如在保修期内，出现质量问题，乙方应在甲方通知之日起两个工作日内到场修复，如不及时维修，甲方另行安排处理，费用从保修金中扣除，乙方不得有异议。
7.5、乙方按结算总造价的8‰缴纳水电费，费用从结算款中扣除。
7.6、甲方支付工程款项前，乙方须提供合法有效足额票据。
八、双方职责。
7.1甲方。
1)按照合同约定向乙方支付合同价款。
2)对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行组织指导、监督和检查;协调施工过程中与其他施工单位之间可能发生的矛盾和纠纷。
3)提供水、电源接驳点;本场地内的材料堆放场地及施工人员临时住所由乙方要求，甲方认可。
7.2乙方。
1)施工中严格执行安全施工操作规范、现行施工及验收规范及质量标准，按期保质完成工程任务。
3)乙方在进行分部分项工程的作业时，不得因乙方的原因影响甲方及其他单位的工程施工进度并负责已完成工程的成品保护工作。在完成分部分项工程时，应及时按相关规定通知甲方进行验收。否则，承担由自身原因对甲方及第三方造成的损失。
4)乙方必须接受甲方的管理，遵守甲方的有关规章制度;服从现场甲方和监理的安全管理工作，提供承包工程施工期间所需照明、围栏设施、警示信号，并负责工程施工现场的自身安全保卫工作;负责提供本项目所需施工工具、器械，并承担费用。
5)乙方对安全工作负责，因自身原因导致给甲方或第三方造成人身或财产损害的，乙方承担全部责任。乙方对其工作人员的安全负责，如出现任何意外情况，均由乙方自行承担有关责任。
6)合同执行期间，乙方应严格遵守政府及行业有关环境保护、劳动保护、安全生产等管理规定要求，因自身原因违反规定而受到经济处罚的，自行承担责任。由此同时给甲方造成经济损失的，应如数予以赔偿。
7)如因乙方施工质量问题在使用过程中造成安全事故的，乙方承担因此给甲方及第三方造成的损失。
8)乙方在本合同签订前，已对施工条件进行了详细考察，并对施工条件予以认同;乙方同意不再以其他任何理由向甲方要求任何其他与合同单价相关的费用。
9)负责支付施工用水电费，水电费按结算价的8‰扣除。
九、工程质量、验收与保护。
1、本工程质量双方约定为：合格;工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标如图纸，甲方指令和国家及省、市施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
2、乙方必须按照国家规范的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可施工。
3、严格按照建筑施工质量验收规定和公司的质量要求进行施工，乙方在本工程施工时向各项工程质量必须保证达到现行建筑施工质量验收规定的合格准则。如有达不到质量等现象，乙方应负责整改(或按甲方规定进行罚款)。
4、乙方施工的各项工程质量不符合验收规范要求，甲方有权责令乙方返工，并赔偿甲方材料损失，或甲方另指定单位，结算时扣除;若乙方不积极配合，经整改后达不到要求或影响工程进度，甲方有权终止协议，并责令退场。
5、乙方必须服从甲方施工负责指挥，如有不听者每次罚款100元，在施工过程中，乙方不得由此做理由而要挟甲方提出无理条件，甲方有权终止协议，造成损失由乙方负责。
6、工程保修，工程保修期满后，如无任何质量问题，甲方应在保修期满后30日内无息支付保修金于乙方。如在保修期内，出现质量问题，乙方应在甲方通知之日起两个工作日内到场修复，如不及时维修，甲方另行安排处理，费用从保修金中扣除，乙方不得有异议。
十、争议解决方式。
凡因执行本合同所发生的一切争议，双方首先通过友好协商解决;经过协商不能达成令双方满意的解决方案，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
十一、其他约定。
1、本合同一式肆份，双方各执贰份。
2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。
3、本合同自签字盖章后生效，工程竣工验收达到合同规定的要求，结清余款后自行失效。
4、施工方应当遵守国家和地方的各项法律法规政策和治安管理规定，不得以暴力、威胁等方式造成甲方人员人身伤害或损坏甲方财产，否则，每发生一起寻衅滋事事件或财产损坏事件，实施方应当赔偿甲方及其人员所遭受的全部经济损失，并应当赔偿给受害方结算价款的30%作为违约金，甲方将视情节严重程度(造成物品损坏、人员受伤等)送交当地派出所或法院处理。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话:电话：
开户行：
账号：
签约日期：年月日
抹灰工程施工简单合同篇七
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就合作事项协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：香榭国际南区一期7、8#楼。
二、工程地点：江油市中医院旁。
三、工程承包内容及范围：
1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。
2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。
2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延;。
五、工程质量及材料要求：
1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。
2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理，严禁拖延或不整改。
3、如某部位存在严重问题，必须返工。
4、若返工造成延误工期的，如对下道工序的工种造成停工，停工的工人人工费由乙方赔偿。
六、工程价款：元/平方米;(按实际面积进行结算)。
七、工程价款的拨付及结算方式：
1、工程款的支付：
八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可，否则不得使用。
5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
九、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
十、乙方责任：
1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料进场时，由乙方卸料，配合甲方项目部收料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。
5、乙方必须将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。
6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。
7、本班组在其相关工序开始前和结束后，与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续。
8、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
10、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。
十一、违约责任：
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
(2)因甲方原因延误工期超过十日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十二、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。
十三、争议：
甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
抹灰工程施工简单合同篇八
工程名称：_______________。
工程地点：_____________。
甲方同意将承建的工程分包给乙方施工。根据《经济民法典》、《建筑法》、《劳动法》有关条款，本着平等、互利、合作的原则，经双方协商，达成以下协议：
一、分项工程承包内容。
本分项工程设计图纸范围内的梁、柱、内墙体以及设计变更，技术核定单等所有内墙抹灰的施工，其具体内容是：
1、抹灰砂浆除搅拌外所有的筛砂上料、材料水平及垂直运输等由乙方自行负责，钢管架料等在抹灰完毕后，在规定时间内交回库房或指定地点堆放，并对砂石场地，水泥库房进行清理，以及材料的及时收回，水泥口袋回收堆码整齐，并对楼层、搅拌站周边进行清理，保证文明施工现场等。
2、抹灰施工中除搅拌机、龙门吊、水泥、沙以外所有的材料、机械由乙方自行负责，如：砂板、抹子、铁滑板、斗车、灰盒、砂筛、铁钉、铝方、广线、钉锤、电锤、灰桶等由乙方自行负责购买。甲方有权监督乙方采购铁钉等的质量、价格。搅拌机操作由乙方负责。
4、所有操作人员的劳保用品包括安全带、安全帽的购置均由乙方自行负责。
5、抹灰过程中，抹灰脚手架搭拆由乙方自行解决，且材料必须由按甲方指定地点堆放。
7、墙、板、梁、柱上所有的线槽管洞(包括主体支模的拉杆洞)的清补、且配合其它工种的预留、补抹、均乙方负责。如铝塑窗、电箱、盒、门、窗洞口边、烟道孔的吊装等所有其他工序完成后的工作。
8、外墙、保温收边收口，门窗安装的拉片洞口的修补。
9、抹灰后的空鼓、开裂的检查以及成品保护。
10、主体产生的踢打以及楼层的清扫。(上道工序交接前的效果)。
11、每天应通过自检实体后如实填写自检表，并上报抹灰工长。
二、承包材料损耗。
三、分包方式：人工费分包。
四、分包单价：
承包单价为元/m2。其中：基价为元/m2;施工安全奖为元/m2;质量奖为元/m2;工期奖为元/m2;文明施工奖为元/m2。
五、价款的结算(按实际面积进行结算)。
1、如工程质量未达优良，只按基价的80%结算，并不能获得优良奖;如工程质量达到优良，按基价的100%结算，并全额获得优良奖。
2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之，不能获得安全奖。
3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时，可获得进度奖;反之不能获得进度奖。
4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。
六、价款的支付。
甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的70%支付。剩余25%完工后经竣工验收合格两个月内支付，预留的人工费待所以工程竣工验收完成，经业主验收合格，乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，余款待后壹个月内付清。
七、工程质量要求。
1、乙方进场施工前先对上道工序进行详细检查，作好记录，对于需要项目处理的问题，应及时上报项目部，否则由乙方自行负责。
2、抹灰前，砖、砼等基层表面的灰尘、污垢等应清除干净，然后洒水润湿，砼的光滑表面应打毛或刮界面剂、材料中砂子应过筛网。
3、梁、柱与墙体连接处应铺打钢丝网，并紧绷牢固，钢丝网与各墙体的搭接宽度每边不应小于200mm。
4、抹灰前应先检查基体表面的平整度、垂直度，并角尺打巴、出柱。
5、抹灰应分底、中、面层三次成活，基层应充分润湿，底层灰抹完后，为避免干缩裂缝，须隔夜方可抹中层灰，当中层灰六、七成干时，再罩面灰。
6、抹灰层不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘接牢固，不得有脱层、空鼓、缺楞掉角缺陷，表面应光滑，阴阳角应顺直、方正，表面平整度、垂直度不得大于2mm，阴阳角方正不得大于2mm。
7、砂浆搅拌要求不能超过四小时，落地灰必须当场收捡重复利用。
8、凡每道墙、梁、板、柱出现质量问题引起的返工的人工费、材料费由乙方自行负责，并按每项目规定罚款。
9、工程质量必须达到二级以上，如果达不到二级以上，或未达到90分以上，只按基价结算，按最后监理甲方、质检站、公司评定为准。
10、必须达到样板间要求，如果未达到此要求，按基价结算。
11、乙方必须服从甲方管理人员安排，技术交底与本合同等效。
八、工期要求。
工程施工时，乙方按照甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成，未完成时按3000元/天进行处罚，不足一天者按一天计算。
九、安全要求。
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，内容如下：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。
3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续，交底材料归档备查。每周项目召开安全例会制并作好记录。
5、施工期间，乙方指派负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改，过期不整改者，将按每次20__元罚款。
6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品，必须具有“三证”(即：生产许可证、产品合格证、产品检测报告)。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品，如乙方违者按每人/次30元罚款。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。
9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，乙方必须进行检查，并做好书面记录，乙方一经接收，设备和工具的保管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖，冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时，应取得工地主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。
14、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责，甲方应全力进行紧急抢救伤员、保护现场，并按程序逐级上报。
16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后人员应相对稳定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后方可变动。
17、凡发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。
18、凡工伤事故造成经济损失元以内的由乙方自负，超过万的由保险公司和甲方协商解决。
十、文明施工现场及标准化工地要求。
1、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐。
2、凡乙方有违反文明施工的现象发生，甲方按50元/次处罚乙方。
3、施工现场必须达到工完场地清。
4、当甲方项目需要统一服装时，乙方承担80%费用，甲方项目部补助20%费用。
5、工人住宿由乙方自己负责。
6、乙方应自行完善其它标化文明施工要求的工作。
十一、甲乙双方职责。
1、甲方及时提供甲方应该提供的材料。
2、甲方为乙方提供食堂条件，乙方自备生活费，甲方工长可以视工程量完成情况酌情借给饭菜票，其费用在乙方人工费结算中扣出。
3、甲方管理人员应尽最大努力，组织好交叉施工，防止或尽量减少乙方窝工。
4、甲方提供塔机及夜间照明设施。
5、甲乙双方在签订劳务合同的同时，必须签订安全施工合同，此合同方能生效。
6、甲方项目部组织会议时，乙方负责人必须参加，否则甲方以缺席每次100元，迟到每次50元处罚乙方。
7、乙方及时提供机具及其它材料、工具，确保工程顺利施工。
8、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次100元处罚乙方。
9、甲方为了项目整个工程顺利施工的需要，乙方必须服从甲方项目部安排、调整，否则按拖延工期处罚。
10、乙方所有提供机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。
11、乙方的暂住证、务工证、身份证、计划生育证由乙方自行解决。
12、乙方负责人必须陪同甲方项目经理、主办工长、工长一起参加质检站的质量检查并作好记录，如有缺席甲方按每次200元处罚乙方。
13、如因乙方不听从甲方安排，甲方有权随时勒令乙方退场，并不予结算所有工程量。
14、如乙方自行退场或有未完成的工作，未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出，扣完为止。
15、乙方严禁招用未满16岁的童工。
16、乙方必须按成都市社会保险有关《成都市非城镇从业人员综合社会保险》规定，为乙方现场所有人员购买非城镇从业人员综合社会保险并报甲方备案。
17、甲方提供的乙方的住宿应按要求住满人员，每间8人，如未住满按每人200元计算房租。(如甲方生活区房屋不能提供时，工人住宿费用由乙方自行解决)。
十二、如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。
十三、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。
十四、合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。
十五、合同期限：本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。
甲方单位：(章)乙方单位：(章)。
甲方签字：乙方签字：
甲方委托代表人：乙方委托代表人：
联系电话：联系电话：
签订日期：签订日期：
抹灰工程施工简单合同篇九
根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方协调一致，订立本合同。
1、工程名称：陕西电子四0九医院外科综合楼。
2、工程地点：宝鸡市清姜路。
3、工程工期为50日历天（含法定节假日、农忙季节、雨雪天，停电停水等因素）。
4、质量等级：以施工验收规范标准为依据，工程质量评定达到“优良”标准。
1、承包范围：建筑图纸所包含的全部砖砌体及设计变更增减的砖砌体。
2、承包方式：包工不包料；除甲方提供灰浆机和灰浆车外，砌筑所需其他工具均由乙方自理；抄平、弹50线、预制及现浇过梁、墙顶砼压顶、支模浇筑砼、安全防护的拆除、砖墙及砼墙的填堵。
3、承包内容：拌制砂浆，砂浆和砖运输，搭拆脚手架，配合放线，工完场清，建筑垃圾的清运和安全防护的拆除运至甲方指定地点。现浇、预制过梁以及过梁钢筋的加工和安装，管道井内墙抹灰，砖墙、砼墙上预留洞的填塞。
4、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。
1、按验收合格的成型砌体体积计算，为153元/立方。
2、工资支付方式：进场第一个月内由乙方自行垫付生活费，每六层支付完成工程量的70％，每阶段所剩30％工程款在全部砌体完成后三个月内付清。
1、乙方必须严格按本工程的施工图纸设计要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准及甲方技术交底组织施工。
2、本工程后砌墙质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。
1、编制工程施工的质量、安全、文明等技术文件（施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底和解决工程有关问题）。
2、对工程进行定位放线，并负责项目业主、监理、相关部门及其他劳务活动的协调工作。
3、负责施工过程中的工程质量监督、安全监察督促和验收工作。
4、甲方负责将施工用电、用电接到各施工楼层。
1、乙方必须将劳务承包资质报到甲方，并要有安全生产承诺书。服从甲方的管理。开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，并熟悉施工现场环境，按照甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
2、认真、及时、负责做好施工期间工地内的自身材料、设备设施的防火、防盗工作。
3、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员。
4、在施工过程中，乙方如违反规定达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方违约责任。同时有终止合同，另行安排其他队伍进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除的，甲方有权向乙方追索。
5、乙方用工必须遵守政府有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法使用造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关一切责任，严禁职工家属、小孩借住工地宿舍，违反规定造成后果的均由乙方负责。
6、乙方必须给施工人员每人办理安全保险，如乙方施工人员由于操作不当发生不安全事故，由乙方承担全部责任。
7、乙方给甲方交3万元人民币押金。工人食宿乙方自理。辅材（如铁丝、钉子、线绳等）其它工具乙方自理。
8、乙方不严格按照《劳动法》和_关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定和劳动用工合同约定的时间按月支付民工工资，不得拖欠或克扣工资；工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表复印件交甲方财物部备案。甲方发现乙方拖欠民工工资的，甲方有权利用乙方的承包费代付民工工资，该费用在结算时从乙方工程款中扣除，乙方不得提出任务异议。
9、乙方不得以任何理由擅自停工，否则乙方承担因此给甲方带来的一切直接和间接损失，且无权要求甲方支付承包费。若情节严重，甲方可将其直接清理出现场。
10、所有甲、乙双方的入场材料（凡用于乙方承包范围的甲方入场材料）乙方必须在第一时间下车并按甲方指定地点堆码整齐，保证先入场先使用原则。
甲方：（盖章）________乙方：（盖章）________。
抹灰工程施工简单合同篇十
乙方(施工责任方)：
________________________ 。
甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。
二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导 。
1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任 。
1.甲方责任：
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2.乙方责任：
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。
做到绝对服从甲方工程进度安排;。
班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。
(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。
同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
(8)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
(9)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
(10)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。
必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。
因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________或________元向甲方支付罚金。
七、付款方法。
(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。
(2)质保金：质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。
因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。
工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它。
(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。
该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
抹灰工程施工简单合同篇十一
甲方：
乙方：
依据《^v^合同法》和《^v^建筑法》的原则，结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，自愿签订合同。
1、工程名称：
2、工程地址：
4、承包方式：内墙面抹灰人工费。
1、工程结算以设计图纸为依据，按照实际抹灰面积计算元/m2(扣除门窗洞口等)。
1、质量方面：严格按照施工图纸及相应施工规范、验收标准的验收，确保工程质量一次验收合格。
2、工期：具备施工条件的情况下因甲方原因造成的，工期顺延;因乙方原因影响工程工程进度视情节轻重给予相应处罚(因天气原因及不可抗力除外)。
1、内墙抹灰每完成两层验收合格后付至所完成工程质量的70%，剩余30%完工后三个月内付清。(按照甲方付款同步进行)。
2、申请款项时需要提供确认的工程量，验收报告单等资料。
1、进入施工现场，必须戴好安全帽，高出作业时，必须系好安全带，违者每人罚款20元。
2、严禁酒后作业，违者每人罚款。
3、乙方按工程的需求自带工具、运输斗车、安全帽、安全带等材料，
4、严禁聚众闹事出现，无论有何理由，每次均罚乙方元，工程结算时扣除。
5、对甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方以每次50元以下罚款。
6、由于乙方施工质量问题造成的返工、返修、由乙方承担全部返工费和材料费。
1、乙方必须认真执行甲方的技术、安全交底，保证安全施工，确保工程质量。
2、(a)、抹灰前应冲饼，必须保证墙面的垂直度、水平度规范规定要求，
(b)、洞口纵向、横向尺寸误差以验收规范为准。
(c)、所有墙面必须提前一天在砖墙面浇水，第二天进行面层抹灰，操作程序两遍成活。
3、内墙面、窗台不得有空鼓，如后期检查发现空鼓乙方必须及时修复。
4、落地灰应及时收集利用，应及时清理现场，做到工完料净场地清。
5、对成品墙面必须进行成品保护，不得发生碰撞、刮擦活碰角等现象。
6、以上问题如不按要求操作每次罚款元。
7、未尽事宜，甲方双方协商解决。
8、协议一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效，结清合同结算款后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
抹灰工程施工简单合同篇十二
建设单位：___________________________（以下简称甲方）。
施工单位：___________________________（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。
抹灰工程施工简单合同篇十三
发包方：(以下简称“甲方”)。
承包方：(以下简称“乙方”)。
经甲乙双方协商，本着“公开、公平、公正、诚实守信”的原则，根据《^v^建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律、法规，为确保工程质量和进度，明确双方权利和义务，特制定本协议如下：
一、工程名称：
二、工程地址：烟台开发区古现a-20小区。
三、承包内容及要求：
工作内容:主体外墙面抹灰工程。
工作要求：
(1)乙方必须认真执行甲方的技术、安全交底，保证安全施工，确保工程质量。
(2)抹灰前应冲筋，所冲筋必须垂直、水平(误差见技术交底)。
(3)洞口纵向、横向尺寸误差4mm内。
(4)所有墙面必须提前一天在砖墙面浇水并甩浆，第二天进行面层抹灰。
(5)外墙面、窗台空鼓率不得超过2%，如后期检查发现空鼓乙方必须及时修复。
(6)落地灰应及时收集利用，应及时清理现场，做到工完料净场地清。
(7)对成品墙面必须进行成品保护，不得发生碰撞、刮擦或碰角等现象。
四、质量要求：规范、设计及甲方要求，严格按《建设工程质量管理条例》、《国家强制性有关条文》的规定、规范、规程及烟台市质量管理的有关条件要求施工。不能满足质量标准部分除负责因此造成的直接经济损失外，且要相应的罚款。
五、工期要求：自年月日至年月日，计天(含节假日)，工程乙方每延期壹天，要承担所造成的工程直接经济损失;并且承担相应的工期罚款500元/天;服从项目部关于工程工期计划的合理调整。
六、工程单价及结算方式：
工程单价：(本工程单价中已含5%的安全基金)。
结算方式：根据实际工程量现金结算。
七、现场文明施工管理要求：满足烟台市关于文明工地的要求，且要服从工程项目部的管理，现场乙方堆放材料(特别是周转材料)处，要随堆随整理(自堆放之时至整理完毕的时间不允许超过壹天)，确有特殊情况，应申请项目部批准，未经项目部批准或超期整理按50元/天罚款，未整理时间超过三日，由项目部组织人员整理，乙方承担工资及罚款(罚款为工资两倍)。
八、付款方式：。
九、安全施工要求：甲方提供必要的防护设施(一次性用品和安全帽由乙方自负)，乙方严格按照《建设工程安全生产管理条例》安全操作规程施工，因乙方违规操作造成的所有损失由乙方自负，并应承担甲方相应的安全罚款。乙方用电要申请由专业电工拉电，乙方不准乱拉乱扯。
十、甲方责任：甲方本着公平、公正、公开的原则选择施工队伍。甲方提供基本的工作、生活条件;提供基本的.劳动保障;负责进行安全教育，技术交底;提供基本的施工机械、技术支持。负责对乙方工作的质量、安全、文明施工等进行监督、管理。保证按合同付款。
十一、乙方责任：乙方负责按照甲方所要求的质量、工期、安全、文明施工要求进行所承包范围内的施工工作，乙方工作人员必须服从项目部的管理和调度。乙方负责所用材料的保管、现场整理。乙方所用材料缺失、损坏以及浪费由乙方负责赔偿。由乙方原因造成返工、停工或验收不合格的，乙方负责甲方损失。施工机械和工具因乙方使用不当等原因造成损坏的，乙方负责维修或赔偿;严重情况，另处以100—500元罚款。做好工作范围内的卫生、场地整理、宿舍卫生和安全用电。
十二、如果乙方在施工过程中施工质量、进度、达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同，重新选择施工队伍，所施工部分的工程款按已完工程的70%进行结算;如果在施工过程中乙方单方面解除合同，乙方应赔偿所承包工程造价的10%作为违约金给甲方，所施工工程量将不予结算。
十三、甲方每周将不定期对乙方所施工工程进行检查，发现质量问题、进度滞后、材料浪费、不符合安全文明施工等的情况，甲方不需要征得乙方同意，将对其进行经济罚款，每月拨进度款时，直接扣下。
十四、进场班组每周上报工人考勤表;如有人员变动，必须及时通知公司，并办理相关手续。
十五、附则：甲方负责协调各施工队伍之间的工作关系，乙方在工作中必须节约使用材料;因乙方原因造成不必要浪费时，乙方负责赔偿甲方损失;乙方施工人员在工作时间内不准喝酒、赌博，因喝酒、赌博影响正常工作秩序或他人休息者，每人次罚款200元，喝酒闹事者每人次罚款500元;不准打架斗殴，违者每方罚款1000元，严重者送交公安机关。严禁偷盗，发现偷盗行为，每次罚款500元，并扣押本班组工资。乙方进入工地现场，必须遵守甲方施工现场管理规定。
十六、本协议自双方签字之日起生效，其他未尽事宜协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
抹灰工程施工简单合同篇十四
工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按_________%现金加_________%房产进行拨付（砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产）。房产在施工前按_________元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付。
抹灰工程施工简单合同篇十五
甲方(采购方)：
乙方(供货方)：
甲方因需要购置一批成品窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：
一、工程慨况：
1、工程慨况：
甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。
2、承包方式：
乙方包工包料，不得转包、分包。
3承包内容：
详见附表(窗位及成品清单)。
4、工期：
从乙方收到甲方预付款次日起算。
二、工程造价及付款方式。
1、工程总造价为：
2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币元。乙方收到甲方预付款后才下单生产。
3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。
三、工程质量要求。
1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;。
3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格;。
4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。
四、维修年限、范围、保修条件。
窗帘布料包修期为________年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为________年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。
五、违约责任。
2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。
3、由于乙方原因致使合同工期延误。每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。
4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
代表(签字)：
代表(签字)：
签约日期：________年____月____日
抹灰工程施工简单合同篇十六
工程施工自然需要签订好合同，这也是为了工程的质量负责，因此要提前做好准备才行。以下是小编为大家带来的工程施工合同简单范本，欢迎大家参考。
发包方(以下简称甲方)__________________。
承包方(以下简称乙方)__________________。
根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：__________________.
2、工程地点：__________________.
安全维护及整改。
三、合同工期。
______天。
四、工程造价。
工程造价为：__________________元整。
五、质量标准。
1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容)。
(1)本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
(2)本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式。
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价。
1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。
2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期。
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以______市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。
2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
九、工程款的支付。
1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
十、违约责任。
1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工。
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决。
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他。
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)__________________。
乙方(公章)__________________。
______年______月______日。
发包发(甲方)：__________________。
承包方(乙方)：__________________。
经双方协商同意甲方将______工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：
一、承包方。
本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
__________________.
__________________.
四、付款方式。
进度款按完成工程量______按月支付，竣工退场支付______.
五、甲乙双方责任。
1、甲方责任：
提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。
2、乙方责任：
(1)按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。
(2)砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。
(3)内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。
(4)外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。
(5)室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。
(6)施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。
(7)中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。
(8)工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款______元，拖延3天以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。
六、安全、质量罚款细则。
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款______元;。
(2)乘坐提升架上落，每人次罚款______元。
(4)厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款______元;。
(5)施工中浪费材料，按原价十倍罚款;。
(6)高层抛掉物罚款______元，造成严重后果全部由乙方负责;。
(7)违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。
(8)工伤、工故乙方承担30%.
七、其他事项。
1、本工地内打架每人次罚款______元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。
2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。
3、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。
发包方(甲方)签字：__________________。
承包方(乙方)签字：__________________。
签订日期：______年______月______日
发包方(以下称甲方)：__________________。
承包方(以下称乙方)：__________________。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目。
1、工程名称：__________________.
2、工程地点：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二条工程期限。
合同工期总日历天数______天。
第三条工程价款、结算及付款方式。
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工。
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任。
1、如______月______日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=______元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法。
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
______年______月______日。
抹灰工程施工简单合同篇十七
乙方：____________________。
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其它法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则；经合同双方协商，甲方将承包的分项劳务作业发包给乙方施工，甲乙双方一致同意订立本合同。
1、本工程合同书；
2、国家相关标准、规范、项目工程施工管理的相关条款及相关设计文件；
3、甲、乙双方洽商达成的工程洽商、协议，甲方下发的管理规定、技术交底等视为本合同组成部分。
3、总包单位及甲方的各种规章制度及相关管理制度。
1、工程名称：____实验室综合环境建设工程。
2、工程地址：太原市小店区新化路7号。
4、承包范围：甲方承包区域内的内墙面，面积约1400平米，地面粘贴瓷砖面积约400平米。
具体分包工作内容：
1、砂、水泥、瓷砖及辅料场地内的搬运及转运；
5、抹灰的落地灰的及时清理和使用；
6、抹灰工序完工后的场地清理，因抹灰产生的垃圾进行场地清理；
7、墙面水电管槽的二次抹灰；
8、创建标化工地所需的卫生及其它相关工作。乙方自带本劳务所需的工具、机具等。
乙方不得将本合同包括项目的劳务作业转包或再分包给他人，否则乙方将依法承担违约责任，并且甲方有权单方解除合同，并有权向乙方提出赔偿。
1、经双方协商工作日期定于____年____月____日起至____年____月____日晚6点止，总日历工作天数为____日。合同签定后墙面抹灰，要求在8日内完成合同内所有墙面的抹灰工作。
2、地面贴瓷砖工程，在材料到位后，由甲方通知乙方开始施工，在七日内完工。
3、施工过程中若乙方拖延等因素造成工期的延误，由此造成的后果由乙方承担。
1、内墙抹灰（含门窗洞口及线条等抹灰）按展开面积计算：单价为20元/平方米（含2元/平方米的施工质量安全文明施工包干费用，如乙方不能达到甲方要求的施工质量安全文明标准，甲方有权在工程款中扣除该部分费用）。
2、地面粘贴瓷砖按实际粘贴面积计算：单价为23元/平方米（含2元/平方米的施工质量安全文明施工包干费用，如乙方不能达到甲方要求的施工质量安全文明标准，甲方有权在工程款中扣除该部分费用）。
5、其他工序项目单价双方协商。
以上劳务价款均包含了乙方人工费、工人施工意外保险费、利润；以及乙方现场管理费、乙方按甲方要求派驻现场的管理人员工资、生活费、差旅费等。且因乙方原因造成乙方人员自身伤害及第三方人员伤害而产生的费用等；以及因本工程由于交叉施工等原因引起的施工降效。
本工程工期按甲方编制的工期计划执行。施工期间不受图纸、设计变更、天气等不可见因素、农忙、季节及节假日限制，乙方须无条件按时完成。
1、本工程质量标准为：满足设计文件要求，满足甲方及建设方要求，按现行国家、省相关的质量检验评定标准及验收规范等验收评定为合格标准。
2、乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其他损失，乙方须承担所有费用。
3、施工过程中，甲方向乙方提交《技术交底》及本工程质量验收标准文件，乙方需严格执行，甲方按规定进行检查。凡因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，甲方有权下达整改通知书，要求乙方返工、拆除、重新施工。乙方必须无条件接受直至达到相关验收标准，并在要求时间内完成。乙方需按照甲方要求按时整改，完成后报甲方复检，如乙方不能在规定工期内按时整改合格，甲方有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用由乙方承担。
4、施工中乙方每天应做到工完场清，施工完毕后应将场地内属于乙方施工过程中余下的各材料清理干净并转至指定地点。
5、乙方需配备现场管理人员，配合甲方工长对本分项工程的质量、工程进度、技术等工作监督、验收。
6、乙方在规定工期内，必须为下到工序提供完整、合格的工作面。
7、乙方有权对甲方提供的不合格材料提出更换请求，以保证工程质量。
甲乙双方必须严格执行国家有关安全生产的规定，加强安全教育，配置使用安全设施，严格执行安全制度，落实安全防护措施，确保安全生产。
1、应严格遵守甲方制定的项目部班组安全文明管理的有关条款。
2、甲方应根据安全施工的需要，及时向乙方提供安全设施和安全防护的材料，由乙方实施。对乙方进场作业的人员应进行安全教育和施工中的安全监督、检查工作。
3、安全事故责由于乙方违反操作程序和相关规范规定导致的安全事故，乙方承担全部责任；由于甲方管理失误和措施不到位造成的重大安全事故，甲方承担全部责任。
4、乙方劳务作业使用的手套、安全帽、安全带等劳保用品，由甲方提供；
5、乙方负责为入场的工人办理工程施工意外保险，并交项目部检查登记，未经项目部检查登记的施工人员发生的一切安全事故责任由乙方全部负责。乙方所有施工人员应参加入场三级教育、考核合格，并进行安全交底后方可上岗作业。乙方严禁安排未完成上述工作或考试不合格的人员作业，由此引发的各种事件，乙方承担全部责任。
6、工人进入施工区应按要求佩戴好合格的安全帽和安全防护用具。作业前，乙方应对工人进行技术交底、安全教育、安全交底等工作。
7、工人在作业时，安全防护措施不到位或有隐患时有权利拒绝施工，并有义务及时通知管理人员完善安全防护。
8、甲方管理人员和安全员对乙方工人的日常安全管理中，乙方应无条件配合。
9、严禁使用18岁以下的工人，劳务工人应是身体健康，没有不能从事高空作业和重体力劳动的疾病。若乙方使用上述人员造成的所有损失由乙方承担。进场劳动力未经甲方的许可严禁调离现场。
10、乙方必须加强现场安全保卫工作，保证加工材料及自购材料的安全。
11、乙方每日应做到工完场地清、料尽，材料堆码整齐，工具、械、器维护保养及时到位。工人宿舍整洁、干净；不发生打架斗殴事件；不发生治安事件；不发生刑事案件；不发生偷盗事件；不发生顶撞管理人员和监理事件。
12、乙方自备施工人员全新安全帽：黄色。乙方对宿舍生活区的清洁卫生自行清理，保持生活区的整洁、干净。
1、该工程施工所需小型工具由乙方自备；
2、甲方提供乙方施工时必须的照明设施和照明用具，对于甲方供应的物品，乙方应办理领用手续并妥善保管，乙方应在完成劳务作业后3天内归还甲方，发生丢失、损坏应照市场价赔偿。
1、工程量按甲方规定施工范围实际面积结算，乙方提供结算单甲方认可签字。
2、因乙方原因中途无故退场，甲方有权只按乙方已完工程量的50%对乙方进行结算，且甲方有权向乙方提出赔偿由此造成的损失。
3、乙方原因造成工程发生重大质量事故、安全事故、进度严重滞后，甲方可单方要求乙方解除合同，只按乙方已完工程量的50%对乙方进行结算。
1、本合同无中间支付。
2、本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。
1、全部工作完成，经甲方及建设单位验收后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终一次性支付。
2、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
1、合同双方约定必须严格履行合同，没有按合同约定履行职责义务的，责任方应按合同有关规定，承担违约责任，并向对方支付违约金、罚款及有关费用。
2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。
1、甲乙双方应认真履行本合同所约定的权力与义务，如因一方违约，或无条件履行合同时，另一方将视其违约，有权单方面解除合同。
2、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料及设备的保护、移交工作，并按甲方要求撤出施工现场。造成解除合同的过错方，应赔偿给对方造成的损失。
3、乙方完成约定的全部工作，经甲方验收达到约定要求，甲、乙双方完成工程和财务决算后，本合同即告终止。
本合同一式两份，由甲乙双方各执一份，本合同自甲、乙双方代表签字、单位盖章后生效。
抹灰工程施工简单合同篇十八
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将清远市消防局弱电工程安装工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：清远市消防局弱电工程。
地点：。
二、承包方式
三、工程承包内容
2电梯监控2套，本次安装应包涵各设备(含电视墙)的安装固定，各线路的敷设;
3房环境监测系统的安装(感应模块约6-12个)，机房装修除外。
4钮等设备及其相关线路的安装敷设;
四、合同价款
缆3400*2.5=8500元;
立杆12*200=2400元。本次施工合同总价为rmb86210元(大写：捌万陆仟贰佰壹拾元整)。最终价格以实际工程量计算，实行多退少补。
五、付款方式
六、工期要求：跟进现场施工进度、服从甲方安排。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款100元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式两份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
抹灰工程施工简单合同篇十九
发包方（以下简称甲方）。
承包方以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》《建筑法》结合劳务人工工资管理办法，经甲乙双方协商，遵循平等、公开、公正、自愿的原则，签订本合同。
工程地点：兴安农贸市场西侧乙方承包工程内容及范围：
内墙抹灰为小麻面，厨房、卫生间为大麻面，外墙打底抹灰。（室内电工盒、水暖眼的维护、天棚、内外所有地面、踏步和屋面的所有抹灰都由甲方负责。）。
工程质量：普通抹灰、为合格品。
1、工程价款按建筑面积按每平方米元整。阳台外踏步算整面积。
2、付款方式：内墙抹灰完毕甲方付给乙方工程款的80%，余款抹灰工程结束后甲方一次结清。
1、甲方责任。
（1）负责工程质量的监督，有病早治，组织质检、验收、及工程量鉴证工作。
（2）乙方人员进入现场后，甲方提供住所、生活燃料。提供乙方的抹灰工具，保障塔吊工、搅拌机工、架子工随时上岗操作。
（3）承担由甲方责任所造成的一切损失和费用。
2、乙方责任。
（1）负责组织具有相应技能的劳务人员，必须做到思想好、身体健康、遵纪守法，具有完整的施工技术、安全技术的管理人员。
（2）遵守项目部的各项规章制度，必须听从甲方指挥和管理。
（3）作业时做到工完料净，合理节约和使用各种材料，如发生浪费现象，甲方先教育后处罚。
（4）乙方不承担国家的税收及费用。
3、安全事故，如果出现安全事故有责任方负责。
1、因甲方材料供应不足，出现停工待料情况、误工费由甲方承担工资时价。
2、乙方无故停工现象，甲方有权处罚及清出现场。
自20_年开工至20_年。如发生不可抗力因素时工期顺延。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
抹灰工程施工简单合同篇二十
民族：____________。
住所：____________。
身份证号：____________。
手机号：____________。
电子邮箱：____________。
承包方(以下简称乙方)：____________。
统一社会信用代码：____________。
法定代表人：____________。
电子邮箱：____________。
开户银行：____________。
账号：____________。
单位地址：____________。
委托代理人：____________。
