合同的签订应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。合同的格式和内容应符合法律要求，充分考虑到各方的实际需求。接下来给大家分享一些与合同相关的法律知识，希望对大家有所帮助。

水暖管道施工合同篇一

乙方：_____。

本着互相信任的原则，就甲方的水暖工程达成以下协议：

一、装修施工的.地点：

二、材料供应约实：

1、甲方提供材料，乙方必须至少提前三天向甲方提供下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

2、甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方如发现甲方提供的材料由质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方的表示使用时，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水(不含消防、电气)。

2、承包造价：根据建筑面积实际工程量计算包工造价。小写：_____元。

四、付款方式：

1、工程进度款：按进度款的批付90%，工人到现场开工时，应先预支生活费用。

2、工程完工后，付全额的95%保证金后，工程施工完毕满6个月付清。

五、双方责任：

1、甲方负责提供乙方施工人员住宿，指定生产加工区域。

2、本协议一式二份，双方各执一份。本协议自签订之日起生效，付清全部工程款项后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

水暖管道施工合同篇二

甲方：

乙方：

本着互相信任的原则，就甲方的水暖工程达成以下协议：

一、装修施工的地点：

二、材料供应约实：

1、甲方提供材料，乙方必须至少提前三天向甲方提供下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

2、甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方如发现甲方提供的材料由质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方的表示使用时，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水(不含消防、电气)。

2、承包造价：根据建筑面积实际工程量计算包工造价。小写：元。

四、付款方式：

1、工程进度款：按进度款的批付90%，工人到现场开工时，应先预支生活费用。

2、工程完工后，付全额的95%保证金后，工程施工完毕满6个月付清。

五、双方责任：

1、甲方负责提供乙方施工人员住宿，指定生产加工区域。

2、本协议一式二份，双方各执一份。本协议自签订之日起生效，付清全部工程款项后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

水暖管道施工合同篇三

根据中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签定本合同。

一 工程名称：______________________________

二 工程地点：______________________________

三 承包方式：

四 承包方工程内容：

1、施工蓝图中所涵盖的全部水暖工作业内容。

2、施工图审查报告中的水暖工作业回执内容。

3、施工图纸会审记录的水暖工作业全部内容。

4、施工规范及国家地方主管部门颁布的强制性条文所包含的水暖工作业全部内容。

5、场内水平运输、垂直运输、堆码放平，水暖材料卸车。

五 工程量按实际建筑面积计算，_______元∕平方米。

六 工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款_____ ___元。如提前完成给予同等款项奖励。

七 质量验收与计价方式：甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价：甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收，必须达到质监部门、开发公司、监理及甲方认定的标准，如达不到应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。

八 乙方质量的基本要求是：

1、严格安照设计要求、图集规范施工。

2、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经清理完毕并自检互检合格后，才可报甲方核验，未经自检合格甲方可拒绝验收。

3、乙方对现场所有的施工成品负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至原状。 按照建设工程质量管理条例的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。

4、乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。

九 付款方式：

1、施工阶段：_____，向乙方支付完成工程量应得工费的_______%。

2、乙方剩留的工程余款，水暖工程完工后_______天内，由甲方向乙方全部付清。

十 限额用料：

乙方必须严格按照施工工序制作安装，损耗量控制在定额测定的损耗内，严禁长料短用，大料小用，未经施工员的书面指令同意擅自肢解水暖材料，由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上 价格的材料款。

十一 甲方的责任和义务：

1、向乙方提供施工图、施工操作的工作面。

2、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

3、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。

4、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十二 乙方的责任和义务：

1、本合同签定后应及时与所属成员签定用工合同和安全责任书。

2、严格遵守项目部的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3、必须坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后启用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、服从甲方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。

5、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置准确，不得任意堵塞或移动。

6、做好施工人员现场的工后清理，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活干净卫生。

7、乙方负责本班组人员施工现场和生活区的安全管理，如发生安全事故由乙方自行承担。

十三 违约责任：

1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;

6、乙方承包人常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。

7、对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、要求赔偿损失、终止合同并不支付剩余工程款等处罚。

十四 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。模板工程结束，款项结清时自行终止。

甲方：_____

负责人：_____

乙方：_____

负责人：_____

_____年 _____月_____ 日

水暖管道施工合同篇四

承包方：____________。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分工程概况。

1、工程名称：______________。

2、工程地点：______________。

3、工程内容及承包范围：

（一）、电气工程（强、弱电）：

1）、人工：

a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

b)动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。

e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。

（二）、水暖工程：

1、人工：

a)给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

b)室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

第二条：工期。

合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。

第三条：工程质量等级：优良。

第四条:承包方式、合同价款及结算方式。

1、承包方式：包工不包料。

采用甲方与乙方协商按_________元/m2进行结算。

2、结算方式：包工不包料，安装工程管理及资料整编、工决算、保修。

第二部分双方一般责任。

第五条：甲方代表。

1、甲方驻施工现场代表姓名：

第六条：乙方代表。

1、乙方驻施工现场代表姓名：

第七条：甲方工作。

1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的'工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。

第八条：乙方工作。

1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。

2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。

4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。

第三部分进度计划和工期。

第九条：进度计划。

1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

第十条：工期。

1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。

2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

第四部分质量与验收。

第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。

第十二条：安装完毕，并调试合格。

第五部分合同价款与支付。

第十三条：合同价款及支付。

1、合同价款：元/m2。

第十四条：工程款支付。

1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15日前支付上月进度款的70%。

2、工程竣工付至进度款的80%。

3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的97%。

4·、水电费以建设单位出具的水、电费收费。

第十五条：违约责任。

1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

(1)因图纸变更未能及时送达乙方；

（1）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；

（2）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；

（3）其他违反现场操作规定的事故发生。

第十六条：合同生效与终止。

本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。

第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

代表人：代表人：

电话：电话：

时间：时间：

水暖管道施工合同篇五

承包方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分 工程概况

1、工程名称：彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程

2、工程地点：咸阳市彬县

3、工程内容及承包范围：

（一）、电气工程（强、弱电）：

1）、人工：

a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

b)动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。

e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。

（二）、水暖工程：

1、人工：

a)给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

b)室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

第二条：工期

合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。

第三条：工程质量等级：优良。

第四条:承包方式、合同价款及结算方式

1、承包方式：包工不包料

采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。

第五条：甲方代表

1、甲方驻施工现场代表姓名：

第六条：乙方代表

1、乙方驻施工现场代表姓名：

第七条：甲方工作

1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。

第八条：乙方工作

1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。

2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。

4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。

第三部分 进度计划和工期

第九条：进度计划

1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

第十条：工期

1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。

2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

第四部分质量与验收

第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。

第十二条：安装完毕，并调试合格。

第五部分合同价款与支付

第十三条：合同价款及支付

1、合同价款： 元/m2。

第十四条：工程款支付

1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15日前支付上月进度款的 70 %。

2、工程竣工付至进度款的80%。

3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的97%。

4· 、水电费以建设单位出具的水、电费收费。

第十五条：违约责任

1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

(1)因图纸变更未能及时送达乙方；

（1） 不能按期或按照甲方要求完成施工任务；

（2） 工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；

（3） 其他违反现场操作规定的事故发生。

第十六条：合同生效与终止

本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。

第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

代表人： 代表人：

电话：电话：

时间： 时间：

水暖管道施工合同篇六

甲方：身份证号码：电话：

乙方：____________身份证号码：_____________________电话：

根据«中华人民共和国合同法»«中华人民共和国建筑法»«建设工程质量管理条例»及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签定本合同。

一工程名称：______________________________。

二工程地点：______________________________。

三承包方式：

四承包方工程内容：

1、施工蓝图中所涵盖的全部水暖工作业内容。

2、施工图审查报告中的水暖工作业回执内容。

3、施工图纸会审记录的水暖工作业全部内容。

4、施工规范及国家地方主管部门颁布的强制性条文所包含的水暖工作业全部内容。

5、场内水平运输、垂直运输、堆码放平，水暖材料卸车。

五工程量按实际建筑面积计算，_______元∕平方米。

六工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款________元。如提前完成给予同等款项奖励。

七质量验收与计价方式：甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价：甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收，必须达到质监部门、开发公司、监理及甲方认定的标准，如达不到应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。

八乙方质量的基本要求是：

1、严格安照设计要求、图集规范施工。

2、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经清理完毕并自检互检合格后，才可报甲方核验，未经自检合格甲方可拒绝验收。

3、乙方对现场所有的施工成品负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至原状。按照«建设工程质量管理条例»的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。

4、乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。

九付款方式：

1、施工阶段：，向乙方支付完成工程量应得工费的_______%。

2、乙方剩留的工程余款，水暖工程完工后_______天内，由甲方向乙方全部付清。

十限额用料：

乙方必须严格按照施工工序制作安装，损耗量控制在定额测定的损耗内，严禁长料短用，大料小用，未经施工员的书面指令同意擅自肢解水暖材料，由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上价格的材料款。

十一甲方的责任和义务：

1、向乙方提供施工图、施工操作的工作面。

2、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

3、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。

4、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十二乙方的责任和义务：

1、本合同签定后应及时与所属成员签定用工合同和安全责任书。

2、严格遵守项目部的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3、必须坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后启用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、服从甲方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。

5、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置准确，不得任意堵塞或移动。

6、做好施工人员现场的工后清理，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活干净卫生。

7、乙方负责本班组人员施工现场和生活区的安全管理，如发生安全事故由乙方自行承担。

十三违约责任：

1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;。

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;。

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;。

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;。

6、乙方承包人常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。

7、对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、要求赔偿损失、终止合同并不支付剩余工程款等处罚。

十四本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。模板工程结束，款项结清时自行终止。

甲方：

负责人：

乙方：

负责人：

水暖管道施工合同篇七

委托方：_____有限责任公司（以下简称甲方）。

施工方：_____安装工程有限责任公司（以下简称乙方）。

_____扩能改造工程引起_____的既有蒸汽管道迁移，为保证_____改造工程顺利实施，甲方委托乙方负责该项蒸汽管道的迁移工作，经甲乙双方协商，签订以下合同：

一、工程名称：_____蒸汽管道迁移工程。

二、工程范围：按照甲乙双方认可的施工图纸czq20xx-中界定的管道起始范围。

三、工程施工内容：乙方按施工图纸czq201施工甲方的_____蒸汽管道迁移工程，包括勘测设计、物资设备采购、工程实施、地方事宜协调、对产权单位竣工验交等。

四、工期：20xx年10月02日开工，20xx年11月10日完工。

六、双方的主要权利义务：

甲方责任。

1按照合同约定及时拨付资金。

2派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

3审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

4按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

5按规定办理项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。

6按有关规定参加竣工验收交接工作。

乙方责任。

1根据甲方的委托，负责具体办理迁改工作。

2接受甲方委托的监理单位的监理。

3严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

4坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

施工中乙方应遵循国家关于安全生产的规定，制定安全措施，避免伤亡事故的发生，乙方施工人员发生的一切伤亡事故由乙方承担。

乙方应保护好施工范围内既有设备、设施；地下管线等设备，承担由乙方造成损坏的责任赔偿。

7、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

七、验收标准：按照国家、铁道部现行的技术标准、规范进行施工，按照《城市供热管网工程施工及验收规范》和《房建设备大修、维修工程竣工验收标准》进行验收，达到合格工程。

八、工程保修、维修及违约责任。

1、工程竣工验收合格后，由乙方接管运营维护，甲方及时办理相关移交手续。

2、若甲方无正当理由单方终止合同，除承担由此给乙方造成的经济损失外，还应向乙方支付工程总造价3%的违约金。乙方无正当理由单方终止合同，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

九、争议解决。

本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，任何一方均可向济南铁路运输中级法院起诉或聊城仲裁委员会仲裁。

十、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

本合同正本两份，甲、乙双方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本与副本相悖，以正本为准。

甲方:_____有限责任公司乙方：_____安装工程有限责任公司。

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）。

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）。

经办人：经办人：

二oxx年月日。

水暖管道施工合同篇八

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：

一、工程概况及承包方式

二、工程期限

三、工程价款及结算方式

此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：_________元整(人民币大写：_________元)。合同签订时支付现金_________元，材料进场时支付现金_________元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款_________元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。

四、地点

乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的安全由乙方负责。

五、产品的安装调试验收

1、乙方负责暖气管的安装、调试。

2、安装的标准按照国家规范和行业要求，乙方竣工后通知甲方验收，乙方负责提供产品，合格证书，材料合格证。

六、乙方责任

2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。

七、甲方责任

甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。

八、产品质量责任及售后服务条款

自验收之日起，工程无偿保修期年

锅炉保：_________年

暖气片保：_________年

暖气管道保：_________年

九、争执

本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

十、附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

_________年_________月_________日

_________年_________月_________日

水暖管道施工合同篇九

乙方：_____。

本着互相信任的原则，就甲方的水暖工程达成以下协议：

一、装修施工的地点：

二、材料供应约实：

1、甲方提供材料，乙方必须至少提前三天向甲方提供下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

2、甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的.合格产品，并应按时供应到现场。乙方如发现甲方提供的材料由质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方的表示使用时，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水(不含消防、电气)。

2、承包造价：根据建筑面积实际工程量计算包工造价。小写：_____元。

四、付款方式：

1、工程进度款：按进度款的批付90%，工人到现场开工时，应先预支生活费用。

2、工程完工后，付全额的95%保证金后，工程施工完毕满6个月付清。

五、双方责任：

1、甲方负责提供乙方施工人员住宿，指定生产加工区域。

2、本协议一式二份，双方各执一份。本协议自签订之日起生效，付清全部工程款项后自行失效。

水暖管道施工合同篇十

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设安全管理条例》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司第项目部（以下简称甲方）与（以下简称乙方）共同协商，现就（工程）劳务施工承包事宜意见达成一致，订立本合同。

工程名称：工程地点：

1、该工程所有给、排水、供暖图中表述的内容和完成后与原有建筑的连接（碰头）等。负责工程的质量自检，通水试验记录，安全操作教育、成品保护；工程资料的整理会签。

2、服从现场施工员的指挥，有事要用文字方式与甲方管理部门联系，做好工人的现场管理工作。

1、计划开工日期：年月日，

计划完工日期：年月日，总日历天数天；

2、主要节点工期：

3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范：

注：上述文件均应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

本合同适用标准规范：gb50242－20xx。

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、原材料管理，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门进行工作联系，协调现场工作关系。

3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要，对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、由违法乱纪行为的人员予以清退。

4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电，其费用。

7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

1、遵循国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。根据业主或甲方的设计要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3、应按本工程需要配备的施工员、技术员、质检员(持证)、安全员（持证）要求，全部到位。技术工人必须按国家规定持有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

4、服从甲方和业主的'监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时对其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况的检查。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动用工合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案）到本人手中，并承担因此项工作部到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

8、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。

9、进场施工人员必须持有本人有效身份证明，并要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件。禁止录用18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员，禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、乙方应保证在施工高峰期需到位的人员最低数量人，农忙季节的人员最低数量人。

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关规章制度等方面的教育。依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方施工及相关工作的实施情况，使其体系有效进行。

2、乙方应遵守工程工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工，加强对现场操作工人的安全教育，认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方要严格执行监视主管部门以及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。要加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，根据工程计划需要向乙方提供。

2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放等）。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。

1、承包方式：承包单价：

2、承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工作和调遣费、小型机具费用、各类材料的场内二次倒运、自然气候影响停水、停电、待料等不可遇见工日费用，包括小型周转材料的领用、装卸、堆放、看护、保管、退库、劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）、安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等），文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工），承包工程范围内的配合测量防线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工，预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。

3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，交甲方生产处审核后作为支付劳务承包费用的依据。

2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点）。每月支付上月工程量结算的%。所承包工程完工后支付结算款的%，余款%待所承包工程竣工验收达到合同要求后付清（结算款支付额为扣除工程维修保修金数额后的数额）。

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，

乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后在进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合（配合第三方工作的费用另外协商）。

1、保修范围：期限：

2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方需求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

工程保修期按国家有关规定执行。

1、乙方负责人必须为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。

2、保险事故发生时，甲、乙双方由责任采取必要的措施减少损失。

1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

（1）、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）、调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）、仲裁机构要求停止合同工作；

（4）、法院要求停止合同工作。

1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金元。

2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项指标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额，若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的后果。

3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一个月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。

1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同。当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

3、因不可抗力事件延误的工作时间应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方要妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工现场。甲方应按合同约定支付已完工作劳务报酬。

双方履行合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后，保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

本合同一式份，甲方份，乙方份。

双方约定本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

合同签订时间：年月日。

合同签订地点：

甲方（签章）乙方（签章）。

水暖管道施工合同篇十一

根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签定本合同。

一工程名称：______________________________。

二工程地点：______________________________。

三承包方式：

四承包方工程内容：

1、施工蓝图中所涵盖的全部水暖工作业内容。

2、施工图审查报告中的水暖工作业回执内容。

3、施工图纸会审记录的水暖工作业全部内容。

4、施工规范及国家地方主管部门颁布的强制性条文所包含的水暖工作业全部内容。

5、场内水平运输、垂直运输、堆码放平，水暖材料卸车。

五工程量按实际建筑面积计算，_______元∕平方米。

六工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款________元。如提前完成给予同等款项奖励。

七质量验收与计价方式：甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价：甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收，必须达到质监部门、开发公司、监理及甲方认定的标准，如达不到应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。

八乙方质量的基本要求是：

1、严格安照设计要求、图集规范施工。

2、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经清理完毕并自检互检合格后，才可报甲方核验，未经自检合格甲方可拒绝验收。

3、乙方对现场所有的施工成品负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至原状。按照建设工程质量管理条例的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。

4、乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的`损失。

九付款方式：

1、施工阶段：_____，向乙方支付完成工程量应得工费的_______%。

2、乙方剩留的工程余款，水暖工程完工后_______天内，由甲方向乙方全部付清。

十限额用料：

乙方必须严格按照施工工序制作安装，损耗量控制在定额测定的损耗内，严禁长料短用，大料小用，未经施工员的书面指令同意擅自肢解水暖材料，由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上价格的材料款。

十一甲方的责任和义务：

1、向乙方提供施工图、施工操作的工作面。

2、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

3、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。

4、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十二乙方的责任和义务：

1、本合同签定后应及时与所属成员签定用工合同和安全责任书。

2、严格遵守项目部的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3、必须坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后启用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、服从甲方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。

5、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置准确，不得任意堵塞或移动。

6、做好施工人员现场的工后清理，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活干净卫生。

7、乙方负责本班组人员施工现场和生活区的安全管理，如发生安全事故由乙方自行承担。

十三违约责任：

1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;。

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;。

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;。

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;。

6、乙方承包人常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。

7、对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、要求赔偿损失、终止合同并不支付剩余工程款等处罚。

十四本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。模板工程结束，款项结清时自行终止。

甲方：_____。

负责人：_____。

乙方：_____。

负责人：_____。

_____年_____月_____日。

水暖管道施工合同篇十二

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

第一条工程概况及承包范围。

1、工程名称：行政中心幼儿园10kv配电工程电力线管非开挖110pe线管顶管工程。

2、工程地点：行政三路。

3、承包范围：本次110pe电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容。

4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

第二条工期。

1、本工程工期总天数为：5天。即从20__年9月13日20__年9月17日。

第三条甲方应承担的工作与责任。

1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

第四条乙方应承担的工作与责任。

1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

第五条工程价款及支付。

1、本工程包干价，单价为元/米,按水平方向直线长度结算。

2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

第六条工程质量验收。

1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

第七条违约责任。

如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

第八条争议的解决方式。

如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十一条本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

授权代表人：授权代表人：

电话：电话：

签章日期：年月日签章日期：年月日

水暖管道施工合同篇十三

签约地点：_________。

签订日期：_________年_________月_________日

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担.自来水管道安装工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

(1)工程名称：

(2)工程地点：

乙方根据自来水公司和规划局批复的方案，设计供水管网并按设计图纸施工。按本工程施工图纸所规定内容，乙方负责。

(1)本工程采用包税费、包工包料、包设计、包施工、包包装、包工期。包质量、包安全、包通过甲方及自来水公司验收的承包方式。双方同意按下列第种方式执行：

1)双方审定工程造价由乙方进行一次性大包干。

2)工程量按经规划局和自来水公司批复的施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，执行，材料及设备以甲方审定的作为结算价，其他项目措施费、包干费、设计费不再另计。甲方现场签证人员为甲方现场工程技术人员、工程管理部人员及甲方房地产经营管理中心人员。

(2)乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的%，则甲方可按照超过部分的%在结算金额中扣罚。

(3)安装要求：达到国家有关供水安装标准及自来水公司供水管及水表安装要求。

(1)工期自“单位工程开工报告”批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止共计日历天。

(2)如遇下列情况，乙方须在发生签证事由日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延;否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

l)因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工等。

2)不可抗力因素。

1.工程质量。

(1)乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和市自来水管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验和报验，确保工程质量，并按期完工。

(2)乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知己方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。

2.验收。

(1)工程竣工验收，应以施工图纸、说明书、图纸会审记录、有关变更增控的书面文件、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

(2)乙方应提前日书面通知甲方进行竣工验收，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在“竣工工程验收证明书”上签章。由此工程通过自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。

(3)工程完工后，乙方应绘制竣工档案、竣工图一式份提交甲方存档。

(1)工程预算总价款为人民币元(大写)，工程竣工后按实际工程量结算，实际工程量以甲乙双方验收依据及共同签证为准。当工程项目变三较大时.甲乙双方应及时对工程预算总价款进行调整，并以调整后的工程预算总价款作为支付进度款的依据。

(2)本工程的总价款不含市政路面修复费，不含供水主干管分摊费。

(3)本工程耗水费按人民币元由乙方包干。

(4)本工程土方按%人工挖土，%机械挖土，挖深超过m计算放坡。

(5)本工程的余泥清运须统一由总承包单位负责，按相应定额运距十公里由甲方在结算款中代扣。

2.付款方式。

(1)在合同签订后10日内，甲方向乙方支付工程预算总价款的%作为备料款。

(2)工程进度达%并经甲方确认后日内甲方付至工程预算总价款的%。

(3)工程完工通过甲方验收并办理水质检验证明手续、通水后付至工程预算总价款的%。

(4)余款待办理结算后10日内付清。

(5)以上款项时，甲方将以转账支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。每笔付款时，乙方须先提供国内合法有效的等额发票。

(l)工程所需材料和设备由乙方采购供应至施工现场(仓库)。

(2)材料、设备应附有出厂合格证明。任何一方对材料、设备有异议，应由市技术质量监督局进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。

(3)工程材料和设备差价的处理办法按市定额站有关规定进行调整。

(4)施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需接材料、设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料、设备由乙方自行处理。

1.甲方义务。

(1)委派现场代表(甲方工程设计部门)负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

(2)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水。用电(水电费由乙方承担)。

(3)提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。

(4)及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收，组织工程的初验，接乙方书面通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收。

(5)接乙方书面竣工验收通知后应在个工作日内组织竣工验收。

(6)对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

(7)接乙方提供工程进度报表后个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付相关款项。

(8)负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

(9)按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括：。

(10)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程造价并于竣工验收后的2个月内完成结算。

2.乙方义务。

(1)委派现场代表负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

(2)根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

(3)工程项目开工应提前个工作日将完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施以及工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方书面同意。

(4)乙方材料进场前，须提前个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

(5)施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿n乙方须重新提供设计方案报甲方确认。

(7)按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

(8)乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到完工清场。

(9)工程交付甲方前，应负责已完工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

(10)乙方如在施工过程中，损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

(11)乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议。

(12)乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

(13)办妥管道安装所有相关业务手续(不包修复路面费用)，负责整个过程中关掣、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。

(14)乙方保证其承包范围内的工程项目于前通过自来水公司的验收，并向甲方提交自来水公司的工程验收合格证。

(15)图纸外(现场变更、临时工程等)的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前个工作小时通知甲方，经甲方项目工程设计部门、地区公司及乙方现场共同验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲、乙双方各执份，作为工程结算依据。

不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自己承担。

(16)分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式)通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验，由此造成工期延误，责任由乙方承担。

(17)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起个工作日内与甲方核对工程价款，于竣工验收后的2个月内完成结算。

(18)乙方不按上款约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退还给甲方。

(19)乙方须按本合同附件二“施工单位进场须知”的规定进行各项工作，否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

(l)甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

(2)甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

(3)甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的‰向乙方支付违约金。

(4)乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交自来水公司的工程验收合格证，每逾期一日，按工程预算总价款的‰向甲方支付违约金。逾期超过日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的%向甲方支付违约金。由此影响甲方竣工验收的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

(5)乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工2个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

(6)乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

(7)在甲方场所，乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。

(8)乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

(9)甲方根据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的工程所有资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量乙方不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

(10)乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

(11)乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

(12)乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证的工程量的，甲方已经支付工程款项的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按相当于虚报工程款的数额问甲方支付违约金。

(13)乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起日内支付。

(14)甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后，未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的‰向乙方支付违约金。该违约金应在收到乙方通知之日起日内支付。

(15)乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

1、___________________________。

1、___________________________。

1、___________________________。

1、___________________________。

1、___________________________。

1、___________________________。

1、___________________________。

甲方：_________乙方：_________。

地址：_________地址：_________。

法定代表人：_________法定代表人：_________。

(或授权签约人)：_________(或授权签约人)：_________。

日期：_________

水暖管道施工合同篇十四

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

为明确甲乙双方在热力管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工合同》通用条款等有关法律、法规的规定，双方就永阳路热力管网工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。

一：承包范围。

工程内容：热力管网的基础开挖，管网的连接、保温，检查井和固定支墩的施工，回填及路面、绿化的恢复等。

工程地点：永阳路(东段、西段)。

工程量：定额及取费标准执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(20__)、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(20__)及其勘误表(20__)、《陕西省安装工程消耗量定额》(20__)及其勘误表(20__)、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》(20__)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(20__)，劳保统筹按规定计取，由甲方代缴。人工单价执行陕西省相关文件规定。

如果该工程中相关内容在以上定额中没有适合标准的，双方则结合现行市场价协商确定。

二：承包方式。

包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料(主材、设备、配件)必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家热力工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担。

材料单价中有暂定价的执行暂定价，无暂定价的执行合同签订当期的《陕西工程造价管理信息》(材料信息价)，合同签订当期信息价与施工当期信息价不符时，经甲方审核确认后计算差价，差价部分按价差调整，只计取规费、税金。

三：开竣工时间。

开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订20__年3月20日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。

竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。

四：工程规范。

按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[热力管理条例]和最新规定执行。

五：双方的责任与义务。

甲方责任与义务。

1、合同签订当日，甲方提供给乙方满足施工的工程施工图资料及其它基础资料，资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。因甲方原因造成工程拖延，时间顺延。

2、按合同规定及时向乙方支付费用。

3、及时组织工程竣工验收。

乙方责任与义务。

1、按合同规定，保质保量完成工程进度，对工程质量负责，凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后，按照预定的工程节点制。

3、做好采购、保管材料工作，并按照国家法律法规报验，及办理相关手续。

六：工程返工。

1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工程变更或影响工期时，须以书面形式向甲方提出，甲方须在四十八小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。

2、工程验收前，由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担，由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。

3、甲方安排乙方施工后，如果中途造成乙方停工，甲方应在四十八小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因、乙方中途停工，乙方应在四十八小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工，造成方应赔偿对方的经济损失。工期相继顺延。

1、乙方提出变更设计，必须征得甲方同意，否则因此所增加的费用由乙方承担。

2、单位工程设计变更金额在8000元以上的，施工完成后，报业主验收、签证后，在当年12月份一并汇总结算;单位工程变更金额在八千元以下的，不予签证。3、乙方向甲方提交已完工程量报告的时间：当月25日。

八、工程进度款结算与支付。

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例：

(1)月工程进度款的支付办法：乙方每月25日前向甲方提交当月工程进度表，经发包方确认后，按确认量的60%支付。

(2)月工程进度款累计支付至合同价款(合同价款=合同总价-预留金+工程变更)的85%时停付。

(3)工程竣工验收合格交付使用并通过项目审计后,剩余的10%的工程款不计利息支付，剩余5%的工程款作为质量保证金，质保期为两个采暖期，如无质量问题，质保期满后不计利息一次性支付给乙方。

4、本工程无预付款。

九、材料设备供应。

乙方采购材料设备：乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书，均应达到国家规定要求“合格”标准。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样后方可订货，材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格后方可使用，否则甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失，由乙方负全部责任。

十、竣工验收。

十一：违约责任：

1、乙方不能按照合同竣工，质量不合格，因其它原因并无正当理由造成停工，四十八小时还不能复工，应承担违约责任(违约金原则上执行国家相关规定)合同终止。

2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。

3、违约方承担了违约责任后，甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。

4、任何一方书面提出违约，被指出违约方需在七天内予以答复，不予答复视同认可。

十二：其它事项。

1、甲方向乙方下达进场通知时，甲方应向乙方提供相应的施工图，甲方组织有关部门向乙方进行技术交底，乙方应编制施工组织计划方案及单项工程预算进度表，经甲方审定后方能实施。

2、乙方管理人员和涉及压力管网施工人员，必须持证上岗，随时接受当地职能部门及甲方人员的检查。

3、在施工中无论发生任何事故时，不管何种原因，现场当事人均应先积极组织抢救，待施救完毕后再划定责任实行追究。

4、施工协议的文字如有不足，或定义标准不全时，应按建设部颁布的[建设工程施工合同]印发的[47条规定]精神，双方协商补充执行。补充协议与合同有同样法律效力。

5、如有未尽事宜，双方协商解决，协商未果，提交施工所在地仲裁。

6、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

发包方：(章)承包方：(章)。

地址：地址：

发包方代表人：承包方代表人：

发包方业务联系人：承包方业务联系人：

电话：电话：

水暖管道施工合同篇十五

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就孙吉镇和谐小区工程项目的水、暖、电安装工程，经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：;。

2、工程地点：;。

3、建筑面积：约平方米(以运城市测绘部门测绘的房屋面积为准)。

4、水暖电安装工程承包内容：水、暖、电安装工程含照明电线、线管敷设、插座(含线)等电位连接、避雷设施、上、下水管、地暖、水表表箱及磁卡电表，不包含热能计量表、地暖垫层。

5、承包方式：包工包料。

二、工程价款：

1、合同价款：每平方米单价;。

2、此单价不含税、配合费和管理费，乙方收款时只需要给甲方开收据即可。

3、因涉及变更和签证等原因导致本合同造价增减部分按下列方式执行：

(1)合同中有相同或相似价格，参照该价格执行;。

(2)无参照价格的.，双方协商确定。

三、施工工期：

1、根据甲方的进度计划要求安排施工，并确保工程工期。本工程自____年__月__日至____年__月__日。

2、施工期间，如因地震、停电以及不可抗力因素等双方认可的特殊情况造成的误工，工期依次顺延。

3、如因甲方原因造成的误工，甲方要求承担乙方的经济损失。

4、质量要求：合格，按国家相关规范验收，所使用的管、线等材料符合国标。如甲方指定某品牌产品造成乙方预算增加，差价部分甲方给予增加。

四、双方责任：

甲方责任：

1、提供图纸、技术交底;。

2、确保施工用水、电、水电费用由甲方承担;。

3、负责施工技术，质量进度检验和验收事宜;。

4、提供建设工地宿舍的全部材料及相关费用，乙方负责施工;。

5、做好工地安装与土建的协调工作。

乙方负责：

2、乙方不得将工程转包或分包给他人;。

3、所有管线必须敷设到建筑物70公分外;。

4、搞好文明施工，听从监理及甲方管理，做到工完干净;。

5、配合甲方做好质量检验、验收、收集资料工作。

五、付款方式：

1、以每幢楼为单位正负0，封顶后付实际完成工程量的80%;。

2、主体完工后封顶付工程量的80%;。

3、地暖安装完成后，付实际完成工程量的80%;。

4、电线安装完成后，付至总决算的90%;。

5、正式交工验收经甲方质监站监理验收合格后付至总决算价的98%;余总款2%作为质保金，工程交工一年后无质量问题一次性付清。

六、安全：

乙方在施工过程中，要注意自身的安全、严格做好安全防范措施，如因自身问题造成的安全事故，乙方责任自负，甲方不承担任何经济责任。

七、未尽事宜双方协商解决，协商不成，甲、乙双方均可起诉至盐湖区人民法院。

八、此合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

九、本合同双方签字盖章后生效，待甲乙双方约定完成后自动终止。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表人(签字)：代表人(签字)：

联系电话：联系电话：

年月日年月日。

水暖管道施工合同篇十六