最新建材买卖合同纠纷 建材买卖合同纠纷案例(七篇)
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
建材买卖合同纠纷 建材买卖合同纠纷案例篇一
需货方: (以下简称甲方)
供货方: (以下简称乙方)
甲乙双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下:
第一条、产品使用项目:
第二条、产品:
第三条、供货日期:从 年 月 日起至本工程竣工完成日止。期间送货以甲方通知为准(需提前三天通知)。
第四条、质量要求:乙方在甲方用货前提供货物样品,由乙方提供产品合格证,并提供检测报告给甲方存档,乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品。
第五条、货款及费用等付款及结算办法:
1、交货方式:所有货物由乙方送往甲乙双方共同约定的交货地点,所需运输费用由乙方承担,并由甲方负责卸车。
2、交货地点:
3、结算方式:
第六条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方示按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1、乙方供货无误的前提下,如甲方中途退货或使用其它同类产品,甲方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、甲方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日百分之一计算付给乙方,作为延期罚金。
第七条 产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。
第八条 如甲方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与供方协商。 第九条 本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第十条 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十一条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十三条本合同在执行期间,如有未尽事宜,由甲乙双方协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
第十四条本合同一式 贰 份,由甲、乙双方各执 壹 份。
甲 方: (盖章) 经 办 人: 电 话: 开户银行: 账 号:
乙方: (盖章)负 责 人: 电 话: 开户银行: 账 号:
年 月 日
建材买卖合同纠纷 建材买卖合同纠纷案例篇二
甲方:
法定代表人:
联系方式:
乙方:
法定代表人:
联系方式:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条:所购建材基本情况
单位:
建材名称:
产地品牌:
规格型号:
材质批次:
数量:
价格:
第二条:质量标准
1、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应。
2、有产品合格证明书或相关文件。
第三条:交货
交货方式为:卖方送货/买方取货。
交货时间:_____年____月____日。
交货地点:
第四条:验收
对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后一日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条:付款方式及时间
签定合同时,买方支付(定金/预付款)_____元,(定金不得超过总价款的_____%),货到验收后一次性支付余款。
第六条:违约责任
卖方违约责任:
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金;迟延交货一日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。
买方违约责任:
1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款____%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。
第七条:争议解决方式
本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼。
第八条:本合同一式____份,供方___份,需方____份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
买方:
法定代表人:
_____年_____月____日
卖方:
法定代表人:
_____年_____月____日
建材买卖合同纠纷 建材买卖合同纠纷案例篇三
卖方:(以下称甲方)
买方:(以下称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条、建材名称、品牌、规格型号、数量、价格见下表:
第二条、质量标准:产品质量标准按国家标准执行。
第三条、交货:交货方式为(卖方送货、买方取货)
交货时间:20__年07月15日
交货地点:甲方指定地点
第四条、验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后10日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条、付款方式及时间:
经甲、乙双方友好协商决定,在合同签订后,由乙方将货款预付金额¥67160.0元(大写:陆万柒仟壹佰陆拾元整)给甲方,剩余货款于货验收合格后,余款¥100000.0元(大写:壹拾万元整)一次性转入对方指定账户。
第六条、违约责任:
(一)卖方违约责任:
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货、或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款10%的违约金;迟延交货日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金,预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款10%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。
第七条、争议解决方式:
本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位,消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解,申诉解决不成的,应向乙方所在地人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条、其他约定事项:
第九条、对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
第十条、本合同未尽事项,双方可协商签定补充协议。
第十一条、本合同一式俩份,甲、乙双方签字生效。
签订时间: 年 月 日
甲方: 乙方:
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
年月日:
建材买卖合同纠纷 建材买卖合同纠纷案例篇四
第一条所购建材基本情况
单位:_____________________
建材名称____________
产地____________
材质____________
规格____________
名称(宽__高)____________
用料规格(长度__厚度)____________
总用料(数量)____________
花色(标号)____________
单价____________
总价____________
备注____________
附件:
数量____________
单价____________
总价____________
其他____________
窗带____________
窗钩____________
花边____________
加工费____________
安装费____________色差说明:____________1、严重2、轻微3、无
轨道缩水说明:____________1、严重2、轻微3、无
合计人民币(大写):____________
第二条质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》。
第三条设计:
(一)卖方需要实地测量的,测量时间为:
(二)卖方设计方案经买方签字确认后,作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力;
(三)设计方案确认后不得单方擅自更改,否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。
第四条交货:
交货方式:(卖方送货/买方取货);
交货时间:____________交货地点:____________
第五条安装
安装方式:(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由____________承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。
第六条验收
对于布艺的规格、花色与约定不符或有表面瑕疵的,买方应在交货时当场提出异议,经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。
第七条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。
(一)签订本合同时,买方支付预付款元,交货验收合格后一次性支付余款;
第八条违约责任:
(一)卖方违约责任:
1、布艺经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为年,卖方负责免费修理;
2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款%的违约金;迟延交货超过
日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的预付款或价款应全额返还。
(二)买方违约责任:
1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失。
第九条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十条其他约定事项
____________________________________________________________
第十一条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
买方(章):____________卖方(章):____________
住所:____________住所:____________
联系电话:____________联系电话:____________
委托代理人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________
签订时间:____________签订地点:____________
建材买卖合同纠纷 建材买卖合同纠纷案例篇五
卖方:(以下简称甲方)
买方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《青岛市建设工程材料管理条例》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款,以便共同遵守。
第一条拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息
(一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程
①名称:
②地址:
③建设单位名称:
④施工单位名称:
⑤监理单位名称:
(2)建设工程用地批准手续(附件1.1):
①批准证书/证明名称:
②证书/证明编号:
(3)规划许可证(附件1.2):
①规划许可证名称:
②证书编号:
(4)施工许可证(附件1.3):
①施工许可证名称:
②证书编号:
(二)所购买建材基本信息
第二条质量标准(需具体明确,作为产品验收标准,见附件2)
第三条建材包装
(1)包装标准:
(2)包装费用:
(3)包装物的处理方法:选择以下第种处理方法。
①甲方负责自行回收。
②包装物随产品归乙方所有,现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。
(4)其它:第四条交货
(1)交货方式:(甲方送货/乙方取货)
(2)交货时间:
(3)交货地点:
(4)运输方式:
(5)运输及装卸费用承担:
(6)其它:
第五条验收
(1)验收标准:货物验收以本合同第一条、第二条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。
(2)验收方式:
①当场验收:对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的,乙方应在交货时当场提出异议,异议经核实属实的,甲方应无条件换货或补足。
②无法当场检验的,乙方应在接收货物次日起日内进行检验,并将检验结果及时通知甲方。
③选择甲方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装及货物质量,经验收未达到约定标准的,甲方应无条件返工,并承担因此给乙方造成的损失。
④双方对检验标准或检验结果有异议的,委托本市具有相应资质的检验检测机构检测,并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。
在以上期限内,乙方怠于组织验收的或者未将验收结果及时通知甲方的,视为验收合格。
(3)其它:第六条安装(1)安装方式:
①(甲方安装/乙方自装);
②选择甲方安装的,安装费用由承担,乙方应为甲方提供必要的安装条件。
(2)甲方负责安装的,应按照国家相关法律法规向乙方提供免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限:
(3)其它:
第七条付款
双方约定以第种方式支付价款。
(1)签订本合同时,乙方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%),验收合格后日内一次性支付余款。
(2)其它第八条双方义务(一)甲方义务
(1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准,并已取得相关销售许可等。
(2)需按照双方约定的交货时间、地点及交货方式,及时供货,并积极配合乙方进行货物验收工作。
(3)应及时向乙方提供其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。
(4)按照国家相关法律规定及双方的约定及时为乙方提供售后服务,产品出现质量瑕疵或不合格现象,应按照乙方要求及时为其提供产品修理、更换或退货工作。
(5)其它:
(二)乙方义务
(1)按约定向甲方支付相应货款。
(2)及时组织货物验收工作,并配合甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的,应向甲方提供必要的安装条件和便利。
(4)其他:第九条违约责任(一)甲方违约责任
(1)因甲方产品质量或安装质量问题,给乙方或第三人造成人身或财产损失的,应由甲方承担全部责任。
(2)甲方延迟交货的,应按延迟交货部分货款金额的每日万分之计算,向乙方支付违约金。
甲方迟延交货的,甲方应在发货前与乙方协商,乙方仍需要货物的,甲方应按数补交,并承担迟延交货责任。
(3)甲方提前交货、未按照约定的地点、交货方式交货的,乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的,应承担乙方由此多支出的合理费用。
甲方提前交货的,乙方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,乙方可拒绝提货。
(4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的,乙方有权拒绝接收。
如乙方同意利用,应按质论价。乙方不能利用的,应根据具体情况,由甲方负责修理或更换或退货,并承担修理、更换或退货而支付的实际费用。
(5)甲方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,甲方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。
乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由甲方负责赔偿。
(6)因甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外,还应承担乙方因此多支出的合理费用和迟延交货的违约金。
(7)甲方未按合同约定提供有关技术资料的,乙方有权解除合同。
(8)其它:
(二)乙方违约责任
(1)乙方迟延给付货款的,应按逾期货款金额每日万分之计算,向甲方支付逾期付款的违约金。逾期给付超过日的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担由此造成的全部损失。
(2)乙方无合法或约定事由而中途退货的,应向甲方赔偿退货部分货款的%作为违约金,并承担由此给甲方造成的损失。
(3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算,向甲方支付逾期提货的违约金,并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的,应承担拒收货物款项%的违约金,并承担由此给甲方造成的损失。
(5)乙方如错填到货的地点、接货人,或对甲方提供其他错误信息,应承担甲方因此所受到的实际损失。
(6)其它:第十条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十一条其他约定事项
第十二条合同生效、争议解决方式
(1)本合同一式份,双方各执份,建设工程材料管理机关登记备案一份。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。
(2)本合同自双方签字并盖章后生效。
(3)本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决,也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一致的,选择下列第方式解决:
①依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁;
②依法向法院起诉。
乙方(盖章):甲方(盖章):
住所地:住所地:
法定代表人/授权代表(签字):法定代表人/授权代表(签字):
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
日期:___年___月___日日期:___年___月___日
签订地点:
建材买卖合同纠纷 建材买卖合同纠纷案例篇六
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条所购建材基本情况单位:
_____元/米/__合计人民币(大写)拾万仟佰 拾 元 角 分 (小写) :¥元
第二条质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、_________________________
第三条设计:__________________________
(一)卖方需要实地测量的,测量时间为:__________________
(二)卖方设计方案经买方签字确认后,作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力;
(三)设计方案确认后不得单方擅自更改,否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。
第四条交货:交货方式:(卖方送货/买方取货);交货时间:________;交货地点:________。
第五条安装:安装方式:(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。
第六条验收:对于布艺的规格、花色与约定不符或有表面瑕疵的,买方应在交货时当场提出异议,经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。
第七条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。
(一)签订本合同时,买方支付预付款________元,交货验收合格后一次性支付余款;
(二)__________________________
第八条违约责任:
(一)卖方违约责任:
1.布艺经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为________年,卖方负责免费修理;
2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货超过________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的预付款或价款应全额返还。
(二)买方违约责任:
1.买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款________%的违约金;
2.买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失。
第九条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十条其他约定事项:__________________
第十一条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
买方(盖章):_______________卖方(盖章):___________________
买方代表签名:_______________卖方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
建材买卖合同纠纷 建材买卖合同纠纷案例篇七
合同编号:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,买卖双方就以下装饰建材买卖事宜达成协议如下:
第一条 装饰建材名称、品牌、规格型号、等级、材质、数量和价款等:
注:内容较多时,可另行附页。
第二条 质量标准:
1、国家标准 □ 。
2、行业标准 □ 。
3、企业标准 □。
4、其它: 。
第三条 付款方式及时间:
1、合同签字生效后支付:定金(定金不超过总价款的20%) □元,预付款 □ 元;货物验收符合合同约定的,即一次性付清余款。
2、合同签订生效后一次性付清全部款项 □。
第四条 交货验收和加工安装:
1、交货方式为:卖方送货 □, 买方自提 □。
2、交货时间: ;送货/自提地点: 。
3、验收:卖方交货时,买方应当场验收并签字确认。
4、加工安装:
(1)卖方为买方免费加工安装 □。
(2)卖方为买方加工安装,但买方需另行向卖方支付加工安装费用元 □ 。
(3)买方自行加工安装 □。 第五条 违约责任:
1、有下列情形之一的,卖方应无条件退货,并应赔偿由此给买方造成的经济损失:
(1)产品质量经具备资质的专业机构检测不符合合同约定的。
(2)提供的产品与本合同第一条约定不相符的。
2、迟延履行的违约责任:
(1)卖方迟延交货的,每日应向买方支付 元违约金;迟延交货超过 日的,买方有权单方解除合同。
(2)买方迟延提货的,每日应向卖方支付 元违约金;迟延提货超过 日的,卖方有权单方解除合同。
第六条 争议解决:
本合同签订与履行发生争议的,双方可协商或申请调解解决,协商或调解解决不成的,按下列方式解决:
1、 向深圳仲裁委员会申请仲裁 □。 2、 向人民法院起诉 □。
第七条 其他约定: 。
第八条 合同生效及附件等:
本合同自买卖双方签字盖章后生效。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。本合同一式份,买卖双方各执一份。
卖方(章): 买方(章):
地址: 地址: 授权代表签字:授权代表签字:联系电话: 联系电话:
签订时间: 年 月日