合同的签署必须是自愿的，不得违背法律的规定。编写合同前，需要对交易的各个方面进行详细的分析和规划。为了帮助您编写一份完善的合同，我们整理了一些合同示例供您参考。

合同付款方式篇一

乙方：___________________________。

为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《_民法典》、《_建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。

1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范。

适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。

适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。

2.合同文件组成及解释顺序。

合同条款及合同附件。

补充合同（协议）书。

中标通知书、投标书及其附件。

标准、规范及有关技术文件。

有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件。

施工图纸及设计要求。

形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单。

有关会议纪要。

甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。

3.资质验证：乙方资质情况（详细填写）。

若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。

应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。

4.工程概况。

工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不需要）。

6.承包方式：劳务作业施工承包。

7.工程期限。

合同开工日期：_________年_________月_________日

合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_______个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为______年______月______日。本合同工程设立以下阶段控制点：

实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。

竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。

8.延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。

9.工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：

因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。

重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。

甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。

施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。

因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。

在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。

非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的％累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。

10.质量等级。

乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100％；工程一次交验合格率必须达到100％；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。（质量标准应明确）。

11.合同价款。

合同造价暂定为人民币___________元（大写_________________元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。（应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等）。

签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。

12.图纸和技术资料。

资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决）。

15.甲方工作。

组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。

组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标。

组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担）。应根据项目特点而定。

负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。

建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。

统一向业主办理以下事宜：

必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；

书面及现场交验水准点和坐标控制点；

施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的协调与处理。

16.乙方工作。

服从甲方的统一管理，按甲方ci达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。

在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。

严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中，及时按照有关标准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。

遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做好施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、破坏时，由乙方承担一切经济损失及各级罚款。

做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表；在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方承担全部保护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品保护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。

按照本合同和项目部的规定，及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。

乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。

根据工程和甲方的需要，按甲方要求参与试车、保运。

按业主合同需由乙方承担的其他工作。

17.进度计划。

乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月21日至次月20日）施工进度计划。必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。

18.质量与检验。

质量责任：

乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_________元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_________元的，可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_________元累计处罚乙方，直至设立、配备完毕为止。

乙方发生质量事故的，由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下____________________________________________________________。

违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5‰累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。

检查和返工。

乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

隐蔽工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐蔽验收。

重新检验：无论甲方、业主、监理等是否进行验收，当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐蔽的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担。剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。

中间验收。

中间验收的内容包括：

a.分项工程质量验收记录对应的部位；

b.交工资料有关的试验记录对应的试验对象；

中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。

19.安全及文明施工。

本工程控制指标。

杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于‰；

杜绝重大机械事故；

杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故；

杜绝火灾事故；

控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民；

达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。

安全责任。

乙方必须遵守《_安全生产法》，认真贯彻执行__令393号《建设工程安全生产管理条例》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及_国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。

乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员（安全员），施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职安全员；不超过50人的，配备1名专职或兼职安全员。因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的，甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款，直至设立、配备完毕为止。

因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的，由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下：

a.死亡1人罚款_________元，重伤1人罚款_________元，超过1人次的部分加倍处罚。

b.发生重大机械事故的，每台次罚款_________元。

c.发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_________元。

d.发生火灾事故的，每次罚款_________元。

按_令393号《建设工程安全生产管理条例》考核，乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者，乙方除承担甲方的各种损失（包括遭受的罚款）之外，甲方对乙方另行处以每次_________元的罚款。

乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。

乙方发生十七（一）之中事故的，应立即向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进行处理。

文明施工责任。

乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。因乙方原因影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2％进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。

乙方未能保持工地环境整洁的，甲方有权雇工清理，其所发生的费用概由乙方承担。

20.紧急补救。

无论在工程施工期间或在保修期内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为必须进行紧急补救或修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。

21.物资供应。

物资供应分工。

以下物资均由甲方供应。

a.永久性工程安装的设备、仪器、仪表；

b.安装工程预算定额（估价表）中未计价而应进入预算造价的主材；

c.土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。

其他材料采供分工：

双方供应的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档，保证做到完整齐全。

乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延误的工期不予顺延，且费用由乙方自理。

乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月20日至次月20日）甲供物资需用计划，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。若未能按时编报的，由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失。

物资费用。

永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，（不进入工程造价）。如发生遗失、损坏时，乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款。

乙方办理材料调拨及设备（仪器、仪表）领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承担费用。

所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐，乙方亦按此价格列入工程结算。对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料，甲方则按市场价加价20％，在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资，甲方不予办理退库。

材料员和领用手续。

乙方必须在施工现场设立专职材料员，同时，该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人（或与本合同相符的乙方委托代理人）确认的任命信函原件一份，并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换，确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时，乙方要向甲方递交正式的任免函原件，且还要重复以上手续。

乙方材料员向甲方领用设备、材料时，必须签办调拨单（或领用手续），调拨单（或领用手续）的签字栏内，必须既有本人的签字，又要盖有经备案核准的本人印模。

材料员必须于每月20日（上月20日起本月19日止）编报月耗汇总报表，编报完毕后与甲方材料人员核对，核对无误后，办理签办手续。

22.施工机具等提供和非永久性工程物资等供应。

甲方按分工规定供应工程物资，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供（解决），其包括但不仅限于以下内容：

国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时，必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用，若发生丢失、损坏时，则须按市场价照价赔偿。

行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。

生产、生活临时设施，若乙方欲使用甲方已建有的临时设施时，必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后，乙方方可使用。

办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。

文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。

合同付款方式篇二

甲方：

乙方：

根据《xxx合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下：

1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会，促成签定合同媒介服务。

2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。

乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额%作为居间劳务报酬。（以主合同签定的总金额为准）。

1、甲方末促成合同成立，所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。

2、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

3、甲方向乙方提供信息必须属实，方可促成合同签定；若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同，视为居间人促成合同成立；乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬，否则甲方有权向人民法院申请强制执行。

1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费，视为乙方违约；除继续承担应付款项外，同时还承担逾期支付的违约责任，按甲方应得劳务报酬总额的%乘以逾期天数计得金额，作为罚金迫加支付给甲方。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字盖章（印）之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件（委托人盖章签字）一份，委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。

乙方（章印）甲方（章印）。

法人代表：法人代表：

授权代理人：授权代理人：

身份证号：身份证号：

合同付款方式篇三

一、义务范围及要求：

1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。

2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。

3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任；并承担由此所产生的一切费用。

4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。

5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。

二、具体款项及支付说明：

1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。

2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。

3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。

三、其他：

1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。

2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其他两方书面许可，任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。

3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。

4、未经三方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。

5、对于本协议未尽事宜，三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

四、解决合同纠纷的方式：

五、协议期限：

1、本协议一式六份，甲乙丙三方各执两份，自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。

2、本协议有效期至《项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。

甲方：__________。

乙方：__________。

__________年__________月__________日。

合同付款方式篇四

1、合同签订乙方进场十天后，甲方向乙方支付合同价款的20%作为备料款。

2、乙方完成合同工程量60%时，甲方向乙方支付合同总价款的60%的工程进度款。

3、乙方完成合同工程量95%时，甲方向乙方支付合同价款的80%。

4、工程竣工，并经甲方组织有关部门验收合格后，甲、乙双方一个月内办理完结算，工程款支付到结算总金额的95%。

5、余款为结算金额的5%，作为本工程的保修金，待本工程竣工验收合格满一年后七天内支付5%。

二、方式二。

1、合同签订后付预付20%。承包商提供银行或有信誉的公司出具的，受益人为发包人，有效时间为90天的保函，保函为见索即付保函，即含有“在保函有效期内，发包人因承包人未能履行合同项下约定义务(以下简称“违约”)而要求收回预付款时，我行将在收到发包人签署的声明承包人违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本原件后七个式作日内，无条件支付给发包人累计总额不超过担保金额的款项”的条款。保函保证的金额为元整。

2、完成工程总额的50%付已完工程额的30%。

3、完成工程额的80%付已完工程额的60%。

4、工程全部完成并验收合格后付至已完工程额的85%。

5、决算完成后付至工程额的95%。

6、质保金5%二年。

三、方式三。

1、按月计量支付：即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。(指承包商可以在旬末或月中向业主提交预支工程款账单,预支一旬或半月的工程款,月终再提交工程款结算账单和已完工程的月报表,业主对这部分已完工程的质量验收合格后,向承包商及时支付当月工程款。)。

2、界面付款：即双方约定按单项工程或单位工程的形象进度划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装等几个阶段。每阶段工程完工后再进行结算。高层建筑也可把每完成一层的施工作为一个结算段。公路工程也可分为基础层和面层两个结算段等。

3、竣工后一次结算：项目规模较小、工期较短(一般在12月以内)的工程,可以实行在施工过程中分几次预支、竣工后一次结算的方法。

合同付款方式篇五

甲方：

乙方：

甲方因装修房屋雇佣乙方施工，在施工中发生争议，为保障甲方和乙方合法权益，经双方一致达成如下条款，以资共同遵守：

2、经双方协商，重新施工损失确定为__________元，乙方同意从装修劳务费中扣除，作为对甲方造成损失的赔偿。

3、在本协议签订之日起_____日内，甲方应支付乙方剩余的__________元劳务费。

4、乙方承诺，在_____年_____月_____日之前施工完毕，并保证施工符合专业标准和甲方要求。

5、本协议自双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。

甲方（签字捺印）：__________。

乙方（签字捺印）：__________。

日期：__________日期：__________

合同付款方式篇六

致：xxxx：

1）合同签订后7日内，乙方向甲方提供合同金额10%的履约保函，甲方凭乙方出具的等额预付款收据和履约保函支付乙方本合同总价10%的.预付款。

2）乙方按约定时间内将设备运至甲方指定交货地点（2周内），经开箱验收合格后，同时提供本合同复印件，设备清单，质量检验合格证明，检测报告，货运清单等以及合同全额增值税发票、本次付款等额收据后，甲方支付乙方合同总价的60%，同时甲方退还乙方此前提供的合同金额10%的履约保函。

3）设备安装调试验收合格后，甲方在7日内凭乙方开具的收据及甲方出具的设备调试验收合格证明支付乙方设备合同总价10%的货款。

4）项目试运行结束后竣工验收通过，支付合同结算总价的15%，余额5％作为项目的质量保证金。

5）合同约定的质保期满，在乙方产品无质量问题或乙方已履行了质量保证义务且无违约的前提下，乙方提供等额收据后，甲方支付乙方合同总价的5%。

投标人：xxxxx。

日期：20xx年xx月xx日

合同付款方式篇七

甲方(供方)：

合同编号：

乙方：

签订地点：

经甲、乙双方友好协商，达成以下格力空调购买协议：

签订时间：年月日。

一、乙方制定选购如下格力空调产品。

产品名称：

规格型号：

计量：

单位：

数量：

单价(元)。

总金额(元)。

原厂配管(米)。

格力空调――套。

合计：

合计人民币金额(大写)。

二、工程项目安装地址：

三、根据实际情况，若须加长连接管，按挂机――元/米，柜机――元/米向乙方收费。

四、质量要求，技术标准，甲方对质量负责的条件和期限。

五、运输方式及到达港和费用负担。

六、区内甲方免费送货到乙方制定地点。

七、包装标准按厂家原装包装供应。

八、验收标准、方法以及提出异议期限按国家及厂家有关规定标准执行。

九、随机备品、配件、工具数量及供应办法，按随机说明执行。

十、结算方式及期限：

十一、违约责任：

十二、服务承诺：在保修期内甲方接到报修后市区12小时内到场维修。

十三、其他违约事项。

甲方(供方)：

单位名称(章)：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

邮政编码：

乙方(需方)：

单位名称(章)：

单位地址：

法定代理人：

电话：

开户银行：

账号：

邮政编码。

甲方：

乙方：

甲方拥有自主知识产权的专利产品___________空调外机养护罩、内机养护罩，现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议：

1、经销商。

要求：管理规范有一定规模的空调销售、服务网点，首批进货________套以上，其中外机________套，内机________套。

享受政策：由总代理直接供货，享受相关优惠政策和奖励2、代销商。

由甲方提供各种型号产品共计________个的首批铺货，该批产品乙方无需立即付款，但是该批货物如出现损坏或丢失，乙方必须承担相应的赔偿责任。

二、产品价格全国统一零售价：____元/套(外机双风机和内机的柜机均按二个计算)。

乙方提货价：_____元/套。

三、订货及结算方式乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求：包括具体型号及数量等。提货时付清货款。

四、双方权利与义务乙方随时了解产品库存，做到及时发现所缺型号，起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售，违者将取消经销的'资格。

甲方应积极配合乙方的销售工作，并保证好产品的质量。

五、其它为了充分体现平等互利，实现合作双赢，甲方提供以下优惠政策，支持乙方的工作。

1、甲方把乙方每月总销售量的_______%作为推广费返还给乙方。

2、乙方的月销售量达到______个以上，甲方按当月乙方销售额的________%进行返利。

3、乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货，如要求甲方供货的，甲方按其当月总销售量的_______%奖励给乙方。

4、乙方一次性提货________套以上甲方可免费提供广告位。

注：以上销售量均以当月提货量为准，返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。

本合同一式两份，双方各执一份。

合同有效期年月日至年月日。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)。

上一篇：购销合同印花税怎么算税怎么算下一篇：没有了

合同付款方式篇八

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）。

为了保证工程建设优质、高效的完成，遵照《_合同法》及其他有关法律法规，结合工程的具体特点，甲、乙双方经过充分磋商，双方就建设项目工程的土建施工达成本协议，以兹双方遵照执行。

一、工程概况。

工程名称：

工程地点：

开发商：

建筑面积：约23万平方米（为一期1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、6号楼、7号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、13号楼）。

层数：23层。

主体结构形式；框剪。

二、承包范围和施工要求：

（一）承包范围及内容：甲方将改项目土建工程交由乙方施工，（扩大劳务清包工），从砼垫层开始，（除土方工程、地基处理工程、所有安装工程（包括安装预留洞口的封堵）、装饰工程、大理石、花岗石、等、水、电、消防、暖、保温、防水、门窗、电梯、楼梯栏杆、扶手、油漆、涂料工程另外分包给其它施工单位外。其余图纸所包含的土建内容，全部由乙方完成至交房验收包括二级电箱以下所有机械和电线）。主材、地材包含公共部分的粘贴（散水以内的公共部分粘贴由乙方负责人工费）。注：厨房、散水、卫生间的粘贴除外、不包含基础回填土项目。

1、主体部分。

本工程主体为剪力墙结构，混凝土采用商品混凝土，使用塔吊、施工电梯作为垂直运输机械；混凝土采用泵送和布料杆结合；模板采用木组合模板，采用钢管脚手架。

主体结构工程的脚手架工程与安全防护措施；主体结构工程钢筋的制作与安装；主体结构工程的模板的安装、维护、拆除、维修保养；主体结构工程的混凝土浇筑（含后浇带、二次浇捣、现场预制）。

（1）钢筋工程：（甲供钢材）。

包括钢筋的翻样、制作、电渣压力焊接、闪光对焊、直螺纹连接（套筒甲供）、绑扎、安装成型；包括进出场材料装卸车以及成品、半成品现场倒运；包括余料回收、预埋插筋及废料堆放、固定支架加工。包括钢筋加工的全部机械、工具；包括钢筋绑扎成型所需的扎丝、垫块等辅料、拉杆、火钩、穿墙套管。

钢筋工程施工前乙方必须按照楼号和施工部位向甲方上报钢筋配料单一份。

（2）模板工程：乙方施工包括模板、方木、支架、扣件的全部模板工作内容（含模板、模板拼装、模板的安装与拆除）。

包括砖胎膜砌筑粉刷、满堂支模架搭设，包括模板的配置和支拆；包括主体浇捣时对模板及支撑的保护；包括土建主辅材料的进场卸车；包括土建所需孔、洞口模板的支设和拆除；包括模板的清理、维修、码放；包括木工机械、手动机具、辅助材料（如铁丝、圆钉胶带、泡沫板、脱模剂、海绵胶带等）。

（3）混凝土工程：甲供商品混凝土，提供泵送垂直运输机具。

乙方施工包括混凝土管布置及加固混凝土大浇捣及抹面、养护；包括泵车、泵送管的安装、固定、拆接、清洗；包括布料机的安装、操作、拆接、清洗；包括混凝土浇筑使用的震动机机具；找平收面使用的其他机具（如铁锨、铁杆等），包括劳动保护用品（如雨衣、雨鞋、手套）。季节性养护及施工措施的配合、所有建筑垃圾及时清理到场内指定点。

合同付款方式篇九

一、法律依据。

(一)买卖合同解释(20xx年7月1日起施行)第二十四条第四款：

“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。”

(二)20xx年12月10日《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》(银发[20xx]251号)第三条：

“关于罚息利率问题。逾期贷款(借款人未按合同约定日期还款的借款)罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同约定用途使用借款的罚息利率，由现行按日万分之五计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收50%-100%。

对逾期或未按合同约定用途使用借款的贷款，从逾期或未按合同约定用途使用贷款之日起，按罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。对不能按时支付的利息，按罚息利率计收复利。”

二、计算方法。

(一)单利的计算方法：

例如：甲与乙20xx年7月7日约定乙必须于8月10日前支付货款100万元，未约定逾期付款违约金，出卖人主张逾期付款损失。20xx年11月2日，乙未付款，甲诉至法院。计算至起诉日的方法：

银行基准利率：6个月以内的年利率是5.6%。

罚息利率标准：按加收50%计算。

逾期天数：84天。

逾期付款损失：1000000×0.056×1.5÷360×84=19600。

*加收50%的日利率：0.056×(1+50%)÷360≈0.00023。

(二)银行罚息复利的计算方法(利息利滚利)。

例如：20xx年7月7日，甲欠乙110万，其中利息10万，还款日期8月10日，计算至20xx年11月2日的利息：

本金产生的利息：1000000×0.056×1.5÷360×84=19600。

利息计算复利：

第一天：100000×0.00023=23。

第二天：(100000+23)×0.00023=23.00529。

买卖合同中，一般不会产生计算复利的情况，一旦逾期付款，就直接根据单利的计算方法来计算逾期利息。司法解释使用“逾期付款违约金”一词，并没有使用“利息”，因此，当事人约定的逾期付款利率标准不受“不得超过银行贷款基准利率的四倍”的限制。当事人约定了相对较高的利率，其实就是约定的违约金计算方法，双方都能能够预见到违约的后果，逾期付款的，应当承担此后果。

中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知。

中国人民银行各分行、营业管理部，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行：

为稳步推进利率市场化改革，充分发挥利率杠杆的调节作用。现就有关人民币贷款利率及计结息等有关事宜通知如下：

一、关于人民币贷款计息和结息问题。人民币各项贷款(不合个人住房贷款)的计息和结息方式，由借贷双方协商确定。

二、关于在合同期内贷款利率的调整问题。人民币中、长期贷款利率由原来的一年一定，改为由借贷双方按商业原则确定，可在合同期间按月、按季、按年调整，也可采用固定利率的确定方式。

5年期以上档次贷款利率，由金融机构参照人民银行公布的5年期以上贷款利率自主确定。

三、关于罚息利率问题。逾期贷款(借款人未按合同约定日期还款的借款)罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同约定用途使用借款的罚息利率，由现行按日万分之五计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收50%-100%。

对逾期或未按合同约定用途使用借款的贷款，从逾期或未按合同约定用途使用贷款之日起，按罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。对不能按时支付的利息，按罚息利率计收复利。

四、对20xx年1月1日(含20xx年1月1日)以后新发放的贷款按本通知执行。对20xx年1月1日以前发放的未到期贷款仍按原借款合同执行，但经借贷双方当事人协商一致的，也可执行本通知。

五、本通知自20xx年1月1日起执行。此前人民银行发布的有关人民币贷款利率的规定与本通知不符的，以本通知为准。

希望以上有关买卖合同中逾期付款利息怎么计算的内容对你您有所帮助。

合同付款方式篇十

致：xx：

1）合同签订后7日内，乙方向甲方提供合同金额10%的履约保函，甲方凭乙方出具的等额预付款收据和履约保函支付乙方本合同总价10%的预付款。

2）乙方按约定时间内将设备运至甲方指定交货地点（2周内），经开箱验收合格后，同时提供本合同复印件，设备清单，质量检验合格证明，检测报告，货运清单等以及合同全额增值税发票、本次付款等额收据后，甲方支付乙方合同总价的60%，同时甲方退还乙方此前提供的合同金额10%的履约保函。

4）项目试运行结束后竣工验收通过，支付合同结算总价的15%，余额5％作为项目的质量保证金。

投标人：

日期：20xx年xx月xx日

合同付款方式篇十一

（三）做生产单传国内客户，国内客户回签。

（四）向国外客户要回唛头、彩图、条形码，把唛头、彩图、条形码传给国内客户。

（五）紧追国内客户进行生产。

（七）船公司传出正式的s/o(付货通知单)(出仓纸)(这是说明货物详情及付货人各项要求的文件，是拟备其他运输单据（如提单、空运提单等）所需的基本文件。)。

在实际贸易操作中，一般是船公司传出正式的s/o后，贸易商验完货把s/o给拖车行（在s/o面前注明拖柜时间、地点、时间，联系电话等前往拖柜），以用来制定相关运输单据。)。

（八）一般是自己的验货员去供应商厂里验货（如果客户在大陆有验货代表一般是要求供应商把货物拖回本公司，再让客户大陆验货代表进行验货）。

（九）把s/o传给拖车行（在s/o面前注明拖柜时间、地点、时间，联系电话等前往拖柜）。

（十）做出报关内容即“faxmessage”(传真)，向拖车行问清报关行地址，以方便外贸公司寄出全套单据（能够归类的尽量归类，目的是减少核销单）。

（外贸公司会把报关资料传给报关行）,同时给厂家下“装柜通知”

（十三）做出forma（原产地证书），把forma传给外贸公司。

（十四）做装船通知传给客户。

（十七）外贸公司反传正式forma。

合同付款方式篇十二

为响应市建委关于建筑工程年终农民工工资兑现的有关精神，我班组(承包人，或班组长签名)承诺：

1.在收到公司工程承包款后，立刻发放农民工工资，并将发放的工人本人签名的工资表交给公司存档。(必须工人本人签名)。

2.在收到公司工程承包款后，我愿意承担一切法律责任，农民工工资问题再与公司没有任何关系。

3.收到的公司工程承包款为最终结算款。

承诺人签字：

合同付款方式篇十三

致xxxx：

1）合同签订后7日内，乙方向甲方。

提供。

合同金额10%的履约保函，甲方凭乙方出具的等额预付款收据和履约保函支付乙方本合同总价10%的预付款。

本合同复印件，设备清单，质量检验合格证明，检测报告，货运清单等以及合同全额增值税发票、本次付款等额收据后，甲方支付乙方合同总价的60%，同时甲方退还乙方此前。

提供。

的合同金额10%的履约保函。

4）项目试运行结束后竣工验收通过，支付合同结算总价的15%，余额5％作为项目的质量保证金。

等额收据后，甲方支付乙方合同总价的5%，

投标人：xxxxxxxx。

日期：

20xx年xx月xx日。

合同付款方式篇十四

我班组(承包人或班组长。

签名。

)承诺：

1.在收到公司工程承包款后，立刻发放农民工工资，并将发放的工人本人。

签名。

的工资表交给公司存档。(必须工人本人。

签名。

)

2.在收到公司工程承包款后，我愿意承担一切法律责任，农民工工资问题再与公司没有任何关系。

3.收到的公司工程承包款为最终结算款。

承诺人签字：

20xx年xx月xx日。

合同付款方式篇十五

合同付款方式篇十六

1）合同签订后7日内，乙方向甲方提供合同金额10%的履约保函，甲方凭乙方出具的等额预付款收据和履约保函支付乙方本合同总价10%的预付款。

2）乙方按约定时间内将设备运至甲方指定交货地点（2周内），经开箱验收合格后，同时提供本合同复印件，设备清单，质量检验合格证明，检测报告，货运清单等以及合同全额增值税发票、本次付款等额收据后，甲方支付乙方合同总价的60%，同时甲方退还乙方此前提供的合同金额10%的履约保函。

4）项目试运行结束后竣工验收通过，支付合同结算总价的15%，余额5％作为项目的'质量保证金。

投标人：xxx。

日期：20xx年xx月xx日

合同付款方式篇十七

/t(电汇)是以商业信用为基础的，所以难免遭遇风险。

前t/t风险规避：买方要求卖方出具银行保函，由银行做第三方担保人。

后t/t风险规避：卖方在买方付款前把握货权，即掌握正本提单。流程：卖方装船后将正本提单传真给买方，买方见传真复印件后电汇余款，之后卖方将正本提单寄交买方。

风险一：进口国无单放货：

凭正本提单提货是国际海运的基本原则，但无单放货的行为在国际货物运输过程中时常发生。主要是因为现代航运技术和物流体系的告诉发展，货物在海运途中的时间缩短，而提单却因为流转环节多，速度慢，经常出现船货已到而提单未到的局面。于是承运人往往凭提货人的提单副本和担保函无单放货。墨西哥以及南美洲部分国家的法律强制规定承运到该国港口的货物必须交付给当地海关或者港口当局，由收货人向海关或者港口当局提取货物，而这些国家的海关或港口有的规定允许进口商可凭提单副本提取货物。

防范：在我方出货后立即向进口方追要货款并尽可能采取防范措施。

风险二：进口商再讨价还价风险：

案例：我方收到后t/t的50%定金后，对方两周内付余款。船货在18天后到达对方港口，我方立即通知进口商提货，此时对方电话、邮件等一切联系方式不予回复。如此1个月后，对方突然联系我方，要求10%降价，我方无奈只能接收。

此现象原因：这不属于诈骗，应该说此类进口商是非常精明的，但是却严重损伤了出口商利益。我方船货可在对方港口免费停放7至14天，有时进口商和目的港关系好，即使货物对方一个月也没有问题，不必交滞港费，我出口商不明情况，以为上当，所以当对方提出降价后会立即同意。

合同付款方式篇十八

电汇是汇出行应汇款人的申请，拍发加押电报或电传（testedcable/telex）或者通过swift给国外汇入行，指示其解付一定金额给收款人的一种汇款结算方式。

电汇以电报、电传作为结算工具，安全迅速、费用也较高，由于电报电传的传递方向与资金的流向是相同的，因此电汇属于顺汇。

电汇是目前使用较多的一种汇款方式，其业务流程是：先由汇款人电汇申请书并交款付费给汇出行，在由汇出行拍加押电报或电传给汇入行，汇入行给收款人电汇通知书，收款人接到通知后去银行兑付，银行进行解付，解付完毕汇入行发出借记通知书给汇出行，同时汇出行给汇款人电汇回执。

电汇时，由汇款人填写汇款申请书，并在申请书中注明采用电汇t/t方式。同时，将所汇款项及所需费用交汇出行，取得电汇回执。汇出行接到汇款申请书后，为防止因申请书中出现的差错而耽误或引起汇出资金的意外损失，汇出行应仔细审核申请书，不清楚的地方与汇款人及时联系。

汇出行办理电汇时，根据汇款申请书内容以电报或电传向汇入行发出解付指示。电文内容主要有：汇款金额及币种、收款人名称、地址或帐号、汇款人名称、地址、附言、头寸拨付办法、汇出行名称或swift地址等。为了使汇入行证实电文内容确实是由汇出行发出的，汇出行在正文前要加列双方银行所约定使用的密押（testkey）。

汇入行收到电报或电传后，即核对密押是不是相符，若不符，应立即拟电文向汇出行查询。若相符，即缮制电汇通知书，通知收款人取款。收款人持通知书一式两联向汇入行取款，并在收款人收据上签章后，汇入行即凭以解付汇款。实务中，如果收款人在汇入行开有帐户，汇入行往往不缮制汇款通知书，仅凭电文将款项收入收款人收户，然后给收款人一收帐通知单，也不需要收款人签具收据。最后，汇入行将付讫借记通知书（debitadvice）寄给汇出行。

电汇中的电报费用由汇款人承担，银行对电汇业务一般均当天处理，不占用邮递过程的汇款资金，所以，对于金额较大的汇款或通过swift或银行间的汇划，多采用电汇方式。

tt,虽然有一定的风险,但是费用低,现在在世界的外贸付款方式中很流行.一共有几种方式吧,1.100%前tt,这种方式很少见,如果你的客人在下单的时候给你100%tt过来,那么你走运了.这个客人应该是老客人或者金额比较小才会这么做.2.100%后tt,这个有一定的风险性,除非是老客人,否则我们就太被动了,随时都有可能钱货两空,付不付款全靠客人的信用.3.30%前tt(作定金),70%后tt,见提单付本付款,这种是最为常见的.结算方式：信用证结算方式、汇付和托收结算方式、银行保证函、各种结算方式的结合使用.a、信用证结算方式信用证（letterofcredit）简称l/c）方式是银行信用介入国际货物买卖价款结算的产物。它的出现不仅在一定程度上解决了买卖双方之间互不信任的矛盾，而且还能使双方在使用信用证结算货款的过程中获得银行资金融通的便利，从而促进了国际贸易的发展。因此，被广泛应用于国际贸易之中，以致成为当今国际贸易中的一种主要的结算方式。信用证是银行作出的有条件的付款承诺，即银行根据开证申请人的请求和指示，向受益人开具的有一定金额、并在一定期限内凭规定的单据承诺付款的书面文件；或者是银行在规定金额、日期和单据的条件下，愿代开证申请人承购受益人汇票的保证书。属于银行信用，采用的是逆汇法。

b、汇付和托收结算方式汇付和托收是国际贸易中常用的货款结算方式。

c、银行保证函银行保证函（banker'sletterofguarantee)，简写为l/g），又称银行保证书、银行保函、或简称保函，它是指银行应委托人的申请向受益人开立的一种书面凭证，保证申请人按规定履行合同，否则由银行负责偿付款。

如第一种，我想应该没有那样的客人，这样对他来说是一点保证都没有，除非是很小很小的金额为了不浪费银行手续费。要不然就是很好关系的朋友，也或者是很走俏的商品，否则不会有人愿意接受这样的付款方式的。

这个不是很明白，其实我们还有比d/p保险一点的t/t，也就是我们常用的t/t付款方式，30t/tdeposit,70t/tbeforeshipment,这种付款方式比较对卖家是很保险的，对买家来说就比较没有那么多的保障了，但是只要是做t/t我想买家都没有很大保障，除非做l/c哦，大家都安全，不过那费用大。