通过总结，我们可以查漏补缺，发现问题，为今后的工作和学习提供更好的指导和改进措施。如何处理人际关系、建立和谐社会是我们每个人都需要面对的挑战。这是一篇总结范文，供大家参考和借鉴。

上海参建住宅协议书篇一

立协议单位：

上海公司（简称乙方）。

乙方为解决住房困难，要求参建甲方在建新疆路高层基地建筑面积为平方米。甲方经过综合平衡，同意安排建筑面积为平方米给乙方，并确定室号如下：

路号室。

1.参建得益：乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为％，即参建建筑面积平方米，实得建筑面积平方米，乙方表示同意。

2.付款约定：甲方按上述建设成本（包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税）每平方米建筑面积造价为元。乙方参建建筑面积平方米、计工程费元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费（按工程款％计算）计元，共需付款元（肆拾肆万玖仟壹佰壹拾捌元捌角玖分）。应在本协议签订后十天内一次付清。

3.房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

4.房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

5.本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后即生效。

代表：

代表：

住宅广告语。

住宅资产评估报告分类。

住宅房租租赁合同。

私人住宅买卖合同。

私人住宅资产评估报告。

最新上海市旅游条例。

住宅工程质量调研报告。

私人住宅个人资产评估报告。

上海参建住宅协议书篇二

（简称甲方）。

（简称乙方）。

乙方为解决住房困难，要求参建甲方在建新疆路高层基地建筑面积为______平方米。甲方经过综合平衡，同意安排建筑面积为______平方米给乙方，并确定室号如下：

______路______号______室。

１.参建得益：乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为______％，即参建建筑面积______平方米，实得建筑面积______平方米，乙方表示同意。

２.付款约定：甲方按上述建设成本（包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税）每平方米建筑面积造价为______元。乙方参建建筑面积______平方米、计工程费______元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费（按工程款_________％计算）计_________元，共需付款______元（肆拾肆万玖仟壹佰壹拾捌元捌角玖分）。应在本协议签订后十天内一次付清。

３.房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

４.房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

５.本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：

乙方：

代表：______。

代表：______。

日期：

上海参建住宅协议书篇三

拍卖人：______________(甲方)。

竞买人：______________(乙方)。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国拍卖法》、《湖北省合同监督条例》及其它相关规定，经双方平等协商，达成如下协议。

一、拍卖标的。

乙方根据甲方在______年______月______日《____________》上发布的《______》，了解了以下内容并愿意作为竞买人参加竞买。

1.拍卖标的名称：____________。

2.拍卖标的物展示时间及地点：____________。

3.拍卖标的物现状：____________。

二、标的瑕疵。

甲方应当向乙方说明拍卖标的物的瑕疵。

乙方有权了解拍卖标的物的瑕疵，有权查验拍卖标的物及查阅标的物的相关材料。乙方一旦进人拍卖会现场，即表明已经查验或了解拍卖标的物，并愿意承担相应责任。

三、竞买保证金。

乙方应于______年______月______日前将竞买保证金人民币______万元存入甲方指定账户，乙方未足额存人保证金的，不得参加竞买。

乙方支付了竟买保证金，参加了竞买，但未成为买受人的，甲方在拍卖会结束后______日内将保证金如数退还乙方。

保证金不是定金，保证金只用于《拍卖法》第三十九条第二款规定的情况出现时。

四、拍卖方式。

拍卖师应在拍卖会开始之前宣布本次拍卖会的拍卖方式，并告知竞买人，拍卖师可根据现场竞价情况调整竞价阶梯。

乙方的最高应价经拍卖师落槌后即表示拍卖成交，双方不得反悔。

乙方成为买受人后，应与甲方当场签署《拍卖成交确认书》，拒不签署的，甲方除不退还竞买保证金外，还将依据《拍卖法》追索乙方因此给拍卖委托人和甲方造成的经济损失。

五、拍卖佣金的支付。

乙方成为买受人后，应在拍卖成交当日按拍卖成交价的______%向甲方支付拍卖佣金。拍卖佣金可以直接从竞买保证金中扣除。

六、拍卖成交款支付及拍卖标的物移交。

(一)动产类。

时，视为无故单方终止本协议。

在约定的拍卖价款付清后，本标的由______在______按拍卖标的清单向乙方移交。双方在移交清单上签字或盖章交付始为成立。标的物拍卖成交时至买受人领受标的物时的保管费用由______承担。标的物移交后的保管费用由乙方负责。

(二)不动产类。

乙方成为买受人后，竞买保证金扣除甲方拍卖佣金后的余额自动转为拍卖标的价款。买受人须在拍卖成交之日起日内，支付拍卖成交价款的______%;剩余成交款在______至乙方名下之日起______日内付清。买受人每逾期付款一天，按拍卖成交价每天的比例向甲方支付违约金。买受人逾期付款达天时，视为无故单方终止本协议。

(三)债权类。

乙方成为买受人后，竞买保证金扣除甲方拍卖佣金后自动转为拍卖标的价款。乙方在拍卖成交当日算起的日内次付清拍卖标的价款。乙方支付拍卖标的价款每逾期一天，按拍卖成交价每天%的比例向甲方支付违约金。乙方逾期付款达______天时，视为单方面无故终止本协议。

在乙方全部拍卖价款付清后日内，由债权人会同乙方共同通知债务人，乙方开始行使债权人权利。

本标的的瑕疵或障碍由解决。‘。

办理拍卖标的权属转移时的相关各项费、税。

委托人应为乙方出具必需的文书，配合办理相关手续。

(四)其它类。

七、其它约定。

甲方和其他竞买人、拍卖委托人不得恶意串通。

乙方和其他竞买人、拍卖委托人不得恶意串通。

八、违约责任。

1.甲方未说明拍卖标的物瑕疵，给乙方造成损失的，应赔偿乙方相应损失。

2.甲方和其他竞买人、拍卖委托人恶意串通损害乙方利益的，应承担法律责任，并赔偿乙方经济损失。

3.甲方不能按照约定交付拍卖标的物的，乙方有权退回标的，并要求甲方赔偿经济损失。

4.乙方无故单方终止本协议时，甲方征得委托人同意可再行拍卖。再行拍卖时，原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的，原买受人应当补足差额。

5.乙方和其他竟买人、拍卖委托人恶意串通损害甲方利益的，应承担法律责任，并赔偿甲方经济损失。

九、本协议未尽事宜，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成时，由下列种方式解决。

1.提交仲裁委员会仲裁。

2.依法向______人民法院提起诉讼。

本协议一式两份，自乙方交纳保证金且甲、乙双方签字(盖章)后生效。

甲方：______________乙方：____________。

联系电话：__________联系电话：________。

地址：______________地址：____________。

代理人：____________代理人：__________。

联系电话：__________联系电话：________。

地址：______________地址：____________。

______年____月____日。

上海参建住宅协议书篇四

一、用人单位与职工签订劳动合同时，双方应认真阅读劳动合同，____市劳动合同。劳动合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。

二、劳动合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和职工（乙方）亲自签章，并加盖用人单位公章（或者劳动合同专用章）方为有效。

三、合同参考文本中的空栏，由双方协商确定后填写清楚；不需填写的空栏，请打上。

第十二条中约定。

第十二条中注明并约定其具体内容。

第十二条中列明，或另签订补充协议。

七、本单位工会或职工推举的代表与用人单位可依法就工资、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项集体协商，签订集体合同，合同范本《____市劳动合同》。职工个人与用人单位订立劳动合同的各项劳动标准，不得低于集体合同的39;约定。

八、双方经协商一致后，对劳动合同参考文本条款的修改或未尽事宜的约定，可在参考文本。

第十二条中明确，或经协商一致另行签订补充协议；另行签订的补充协议，作为劳动合同的附件，与劳动合同一并履行。

九、签订劳动合同时请使用钢笔或签字笔填写，字迹必须清楚，并不得单方涂改。

十、本文本不适用非全日制用工使用。甲方（用人单位）：乙方（职工）：名称：姓名：法定代表人（主要负责人）：身份证号码：户籍地址：经济类型：通讯地址：通讯地址：联系人：电话:联系电话：甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）和国家、省市的有关规定，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用原则，订立本合同。

一、合同的类型和期限。

第一条本合同的类型为：＿。期限为：＿。

（一）有固定期限合同。期限＿________年，自＿xx年＿xx月＿xx日至＿xx年＿xx月＿xx日。

（二）无固定期限合同。自＿xx年＿xx月＿xx日起。

（三）以完成一定工作任务为期限的合同。具体为：＿。

二、试用期。

第二条本合同的试用期自＿xx年＿xx月＿xx日至＿xx年＿xx月＿xx日。

第三条录用条件为：＿。

三、工作内容和工作地点。

第四条乙方的工作内容为：＿。

第五条乙方的工作地点为：＿。

四、工作时间和休息休假。

第六条乙方所在岗位执行＿工时制，具体为：＿。

上海参建住宅协议书篇五

原告：上海轻工住宅总公司，地址：本市山西南路二百号。

法定代表人：胡金良，总经理。

委托代理人：陈健，上海市白玉兰律师事务所律师。

被告：上海市农工商房产经营公司。地址：乌鲁木齐北路五o五号六o二九室。

法定代表人：何治平，总经理。

委托代理人：沈毅，房产经营销售部经理。

委托代理人：宋羽，上海市第一律师事务所律师。

加诉讼。本案现已审理终结。

计人民币八十万五千二百元。

被告辩称：原、被告在一九九三年一月十四日分别签订了《咨询合同》及《住房参建协议。

理应没收定金。再则咨询活动已结束，也不应返还咨询费，所以不同意原告诉讼请求。

金等，为此，原、被告双方多次协商不成，原告于一九九四年二月诉至本院要求解决。

照《中华人民共和国民法通则》第五十八条第一款、第六十一条第一款之规定，判决如下：

一、原、被告之间签订的《住房参建协议书》无效。

五百元。并支付从一九九三年一月十九日起至执行之日止按中国人民银行定期利率计息。

本案受理费人民币一万三千零六十二元由被告负担。

提出副本，上诉于上海市中级人民法院。

上诉人（原审被告）：上海市农工商房产经营公司。地址：本市乌鲁木齐北路505号6029室。

法定代表人：何治平，职务：总。

[1][2]。

上海参建住宅协议书篇六

立协议单位：

上海:__________________(简称甲方)。

上海：__________________(简称乙方)。

1.参建得益：乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为%，即参建建筑面积_____平方米，实得建筑面积_____平方米，乙方表示同意。

2.付款约定：甲方按上述建设成本(包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税)每平方米建筑面积造价为____________元。乙方参建建筑面积_____平方米、计工程费____________元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费(按工程款______%计算)计______元，共需付款____________元(大写：______)。应在本协议签订后十天内一次付清。

3.房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

4.房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

5.本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：____________住宅建设办公室乙方：____________公司。

上海参建住宅协议书篇七

1.参建得益:乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后,净得益为_____%,即参建建筑面积_____平方米,实得建筑面积_____平方米,乙方表示同意。

2.付款约定:甲方按上述建设成本(包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税)每平方米建筑面积造价为_____元。

乙方参建建筑面积_____平方米、计工程费_____元。

乙方除付工程款外,还需付施工管理费(按工程款______%计算)计______元,共需付款_____元(肆拾肆万玖仟壹佰壹拾捌元捌角玖分)。

应在本协议签订后十天内一次付清。

3.房源交付:甲方收到乙方应付款后,即按确定的室号拨交房源。

4.房屋产权:乙方参建住宅只享有使用权,不享有产权。

5.本协议一式陆份,双方各执叁份,经双方签字盖章后即生效。

乙方：上海_____公司。

代表:_____代表:_____。

上海参建住宅协议书篇八

立协议单位：

上海：__________________（简称甲方）。

上海：__________________（简称乙方）。

1、参建得益：乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为%，即参建建筑面积_____平方米，实得建筑面积_____平方米，乙方表示同意。

2、付款约定：甲方按上述建设成本（包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税）每平方米建筑面积造价为____________元。乙方参建建筑面积_____平方米、计工程费____________元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费（按工程款______%计算）计______元，共需付款____________元（大写：______）。应在本协议签订后十天内一次付清。

3、房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

4、房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

5、本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：____________住宅建设办公室乙方：____________公司。

上海参建住宅协议书篇九

上海__________（简称甲方）。

上海__________（简称乙方）。

乙方为解决住房困难，要求参建甲方在建新疆路高层基地建筑面积为__________平方米。甲方经过综合平衡，同意安排建筑面积为__________平方米给乙方，并确定室号如下：

__________路__________号__________室。

１.参建得益：乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为__________％，即参建建筑面积__________平方米，实得建筑面积__________平方米，乙方表示同意。

２.付款约定：甲方按上述建设成本（包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税）每平方米建筑面积造价为__________元。乙方参建建筑面积__________平方米、计工程费__________元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费（按工程款____________％计算）计____________元，共需付款__________元（肆拾肆万玖仟壹佰壹拾捌元捌角玖分）。应在本协议签订后十天内一次付清。

３.房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

４.房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

５.本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：_________乙方：_________。

代表：__________代表：__________。

上海参建住宅协议书篇十

上海:__________________(简称甲方)。

上海：__________________(简称乙方)。

1.参建得益：乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为__________%，即参建建筑面积_____平方米，实得建筑面积_____平方米，乙方表示同意。

2.付款约定：甲方按上述建设成本(包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税)每平方米建筑面积造价为____________元。乙方参建建筑面积_____平方米、计工程费____________元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费(按工程款______%计算)计______元，共需付款____________元(大写：______)。应在本协议签订后十天内一次付清。

3.房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

4.房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

5.本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：____________住宅建设办公室乙方：____________公司。

上海参建住宅协议书篇十一

立协议单位：

上海 住宅建设办公室 (简称甲方)

上海 公司 (简称乙方)

现将参建住宅有关事项立协如下：

1.参建得益：乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为 %，即参建建筑面积 _____平方米，实得建筑面积 _____平方米，乙方表示同意。

2.付款约定：甲方按上述建设成本(包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税)每平方米建筑面积造价为 元。乙方参建建筑面积 _____平方米、计工程费 元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费(按工程款 %计算)计 元，共需付款 元(大写：______ )。应在本协议签订后十天内一次付清。

3.房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

4.房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

5.本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：______

乙方：______

代表：______

代表：______

上海参建住宅协议书篇十二

立协议单位：

_____（以下称甲方）。

_____（以下称乙方）。

１、参建房屋地点、面积。甲方在乙方的_____住宅建设基地参建住宅，计建筑面积_____平方米，得益比例为_____％，实得建筑面积_____平方米。安排层次部位如下：

２、房价和付款方法：参建房屋造价，议定为每平方米建筑面积_____元，参建面积_____平方米，应交付造价_____元，另外应交付管理费（代建费）每平方米_____元，合计应交付造价连管理费_____元，甲方应于合同生效后_____天内付清全部价款（包括管理费）直接解入乙方开户银行。

３、建筑材料：甲方应承担的.钢材、木材、水泥，按如下办法交付：

４、房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工验收后，应于___年___月___日以前将划定部位、面积，交付甲方接收使用。如施工承包单位延误竣工交付日期，甲方应予谅解。

５、房屋产权：甲方参建面积的房屋所有权，属甲方所有。

６、违约责任：本协议签订生效后，甲乙双方应共同信守，不得悔约，否则应负违约的法律责任。

７、本协议经双方法定代表人签章并加盖公章后生效。本协议正本两份，副本_____份，甲乙双方各执正本一份，副本_____份。

补充条款：

甲方：_____。

乙方：_____。

法人代表：_____。

法人代表：_____。

联系人：_____。

联系人：_____。

地址：_____。

地址：_____。

电话：_____。

电话：_____。

开户银行：_____。

开户银行：_____。

账号：_____。

账号：_____。

本协议书签订日期：_____

本协议书签订地点：_____。

上海参建住宅协议书篇十三

立协议单位：

上海＿＿＿＿＿住宅建设办公室（简称甲方）。

上海＿＿＿＿＿公司（简称乙方）。

1.参建得益：乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为＿＿＿＿＿％，即参建建筑面积＿＿＿＿＿平方米，实得建筑面积＿＿＿＿＿平方米，乙方表示同意。

2.付款约定：甲方按上述建设成本（包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税）每平方米建筑面积造价为＿＿＿＿＿元。乙方参建建筑面积＿＿＿＿＿平方米、计工程费＿＿＿＿＿元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费（按工程款＿＿＿＿＿＿％计算）计＿＿＿＿＿＿元，共需付款＿＿＿＿＿元（肆拾肆万玖仟壹佰壹拾捌元捌角玖分）。应在本协议签订后十天内一次付清。

3.房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

4.房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

5.本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：上海＿＿＿＿＿住宅建设办公室。

乙方：上海＿＿＿＿＿公司。

代表：＿＿＿＿＿。

代表：＿＿＿＿＿。

上海参建住宅协议书篇十四

上海参建住宅协议书篇十五

住宅建设办公室(简称甲方)。

公司(简称乙方)。

乙方为解决住房困难，要求参建甲方在建新高层基地建筑面积为平方米。甲方经过综合平衡，同意安排建筑面积为平方米给乙方，并确定室号如下：

市区路号室。

1.参建得益：乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为%，即参建建筑面积平方米，实得建筑面积平方米，乙方表示同意。

2.付款约定：甲方按上述建设成本(包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税)每平方米建筑面积造价为元。乙方参建建筑面积方米、计工程费元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费(按工程款%计算)计元，共需付款元(肆拾肆万玖仟壹佰壹拾捌元捌角玖分)。应在本协议签订后十天内一次付清。

3.房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

4.房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

5.本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：住宅建设办公室乙方：公司。

代表：代表：

上海参建住宅协议书篇十六

1、参建得益：乙方参建甲方上述基地的面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为_________％，即参建建筑面积_________平方米，实得建筑面积_________平方米，乙方表示同意。

2、付款约定：甲方按上述建设成本（包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税）每平方米建筑面积造价为_________元。乙方参建建筑面积_________平方米、计工程费_________元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费（按工程款_________％计算）计_________元，共需付款_________元（大写：_________）。应在本协议签订后十天内一次付清。

3、房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

4、房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

5、本协议一式_________份，双方各执_________份，经双方签字盖章后即生效。

代表（签字）：_________代表（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

上海参建住宅协议书篇十七

甲方_____（简称甲方）。

乙方_____（简称乙方）。

1、参建得益：乙方参建甲方上述基地的`面积扣除动迁、公建配套等用房后，净得益为_____％，即参建建筑面积_____平方米，实得建筑面积_____平方米，乙方表示同意。

2、付款约定：甲方按上述建设成本（包括前期费用、工程建设费、代办材料、配套费、建筑税）每平方米建筑面积造价为_____元。乙方参建建筑面积_____平方米、计工程费_____元。乙方除付工程款外，还需付施工管理费（按工程款______％计算）计______元，共需付款_____元。应在本协议签订后十天内一次付清。

3、房源交付：甲方收到乙方应付款后，即按确定的室号拨交房源。

4、房屋产权：乙方参建住宅只享有使用权，不享有产权。

5、本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：_________。

代表：_________。

日期：____________

乙方：_________。

代表：_____。

日期：________

上海参建住宅协议书篇十八

立协议单位：

(以下称甲方)。

(以下称乙方)。

1.参建房屋地点、面积。甲方在乙方的__住宅建设基地参建住宅，计建筑面积__平方米，得益比例为__%，实得建筑面积__平方米。安排层次部位如下：

2.房价和付款方法：参建房屋造价，议定为每平方米建筑面积__元，参建面积__平方米，应交付造价__元，另外应交付管理费(代建费)每平方米__元，合计应交付造价连管理费__元，甲方应于合同生效后__天内付清全部价款(包括管理费)直接解入乙方开户银行。

3.建筑材料：甲方应承担的钢材、木材、水泥，按如下办法交付：

4.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工验收后，应于__年__月__日以前将划定部位、面积，交付甲方接收使用。如施工承包单位延误竣工交付日期，甲方应予谅解。

5.房屋产权：甲方参建面积的房屋所有权，属甲方所有。

6.违约责任：本协议签订生效后，甲乙双方应共同信守，不得悔约，否则应负违约的法律责任。

7.本协议经双方法定代表人签章并加盖公章后生效。本协议正本两份，副本__份，甲乙双方各执正本一份，副本__份。

甲方：__乙方：__。

法人代表：__法人代表：__。

联系人：__联系人：__。

地址：__地址：__。

电话：__电话：__。

开户银行：开户银行：__。

账号：账号：

本协议书签订日期：

本协议书签订地点：

上海参建住宅协议书篇十九

立协议单位：

_____________________（以下称甲方）。

_____________________（以下称乙方）。

１．参建房屋地点、面积。甲方在乙方的.__________住宅建设基地参建住宅，计建筑面积_________平方米，得益比例为_______％，实得建筑面积_________平方米。安排层次部位如下：

２．房价和付款方法：参建房屋造价，议定为每平方米建筑面积________元，参建面积________平方米，应交付造价________元，另外应交付管理费（代建费）每平方米________元，合计应交付造价连管理费_______元，甲方应于合同生效后__________天内付清全部价款（包括管理费）直接解入乙方开户银行。

４．房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工验收后，应于_______年_______月_______日以前将划定部位、面积，交付甲方接收使用。如施工承包单位延误竣工交付日期，甲方应予谅解。

５．房屋产权：甲方参建面积的房屋所有权，属甲方所有。

６．违约责任：本协议签订生效后，甲乙双方应共同信守，不得悔约，否则应负违约的法律责任。

７．本协议经双方法定代表人签章并加盖公章后生效。本协议正本两份，副本_______份，甲乙双方各执正本一份，副本_______份。

本协议书签订日期：_______________

本协议书签订地点：_______________。

上海参建住宅协议书篇二十

甲乙双方同意参建住宅，现就有关事宜协议如下：

二.房价和付款方法：参建房屋造价，议定为每平方米建筑面积________元，参建面积_________平方米，应交付造价_____元，另外应交付管理费每平方米_______________元，合计应交付造价连管理费__________元，甲方应于合同生效后_______天内付清全部价款直接解入乙方开户银行。

四.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工验收后，应于_________年_________月_________日以前将划定部位、面积，交付甲方接收使用。如施工承包单位延误竣工交付日期，甲方应予谅解。

五.房屋产权：甲方参建面积的房屋所有权，属甲方所有。

六.违约责任：本协议签订生效后，甲乙双方应共同信守，不得悔约，否则应负违约的法律责任。

七.本协议经双方法定代表人签章并加盖公章后生效。本协议正本两份，副本_________份，甲乙双方各执正本一份，副本______份。

补充条款：___________________。

本协议书签订日期：_______________

本协议书签订地点：_______________。