建筑包清工施工合同(优质15篇)
合同中通常包含了交易的条件、支付方式、期限、解决争议的方式等重要条款。合同的签署应当是双方自愿的,不存在任何强迫或欺诈行为。希望这些合同范文能够帮助大家更好地理解和撰写合同。
建筑包清工施工合同篇一
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原则,现就项目的水电安装具体事宜签立合同如下条款,双方共同遵照执行:
第一条工程概况。
一、安装工程名称:
二、安装工程地点:
三、安装工程范围和内容:乙方作为甲方水电项目的施工人员对承建的项目工程的清包施工,包括综合楼、宿舍楼、厂房、仓库及附属设施室内的给排水、强弱电,避雷、系统调试及配合验收和场内临时用电等。
四、工程造价:厂房24元人民币(大写:二十四元)每平方,办公室、宿舍楼、研发楼(大写:)每平方(待进场后拿到施工图纸结合两地市场价格取平均价手写填入)。
五、工期:合同签立生效后,随土建项目时间续延。
第二条承包方式。
1,本工程的承包方式:乙方清包工。
2,自合同签订之时起乙方交纳5万元工程保证金三个月全部返还。
3,水电材料由乙方开列数量清单报给甲方,由甲方选择品牌自主购买,乙方负责施工。乙方的施工工具及试压和检测工具由乙方自备。大型工具由甲方提供。
4,乙方应提前3天将需要购买的材料清单提供给甲方,甲方应在5天内(考虑异地购买材料)及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
5,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场和材料存放地。
6,乙方应做好对施工完成的成品保护。
7,未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格的五倍从人工费中扣除。
第三条工程款支付与结算。
第四条质保条件及期限。
1,严格按照水电规范要求施工,每道工序须经质检,监理验收合格为准。
2,在质保期内,出现问题,由乙方免费维修,质保时间根据《水电安装合同(编号:20xx050501)》为准。
第五条安全文明施工。
乙方按照建筑施工相关规范、规定,采取严格的安全防护措施,乙方应文明施工,按照《建设工程施工现场管理规定》和《安全文明施工要求》,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。如因乙方未按相关规范安全施工,造成一切损失及后果由乙方全部承担。
第六条违约责任。
乙方责任:工程质量如不符合规定,乙方负责无偿修理或返工,由于修理或返工造成逾期交付的,期间发生的一切费用由乙方自理。乙方无权自行停止施工,因此造成的一切损失由乙方负责,并承担相应法律责任。
甲方责任:甲方确保材料及时到位,保证乙方正常施工,如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外),造成乙方停工,三日内不计算,停工三天以上的人工损失由甲方全部承担。甲方必须按转款节点(依据总承包合同的节点)及时付款,如因甲方资金不能及时到位,乙方有权停工,因此造成损失由甲方承担。
第七条统一管理。
1,所有进场施工人员必须无条件服从项目部及甲方的统一管理,维护公司的企业形象,遵守项目部的一切规章制度。
2如有发生违法违章的人员,项目部及甲方有权追究责任人及其所属施工队伍的相关责任,并有权要求立即开除该责任人出场,乙方应无条件执行。
3,各施工队伍负责人应对其所用人员的合法性、安全性负责,如有违反任何政府及有关管理部门的用工规定,均由乙方负全责。
4,如发现在工地打架者不论双方方谁与错,罚款500元。
5,在施工现场施工不穿衣服或穿拖鞋者每项处罚50元/次。
6,现场材料不整齐、不按规定堆放、乱摆乱放、罚款50元/次,及限期整改,限期未改好的,罚款200元/次。
7,在工地随便大小便者,处罚款100元/次。
第八条附则。
甲乙双方应本着友好合作互惠互让精神,认真履行本合同,合同履行过程中如产生争议,首先双方协商解决,协商不成可通过法律途径解决。
本合同自签订日起生效,到工程验收并结清工程款之日自然失效。
本合同为《水电安装合同(编号:20xx050501)》的附件,与合同具备同等法律效应。
本合同一式肆份,附件及合同文本签字盖章后同样生效。
甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)。
甲方代表:乙方代表:
日期:日期:
建筑包清工施工合同篇二
甲方:(房屋方)身份证号:
乙方:(承包方)身份证号:
经双方同意,就下列承包建筑房屋事项,订立本合同书,共同遵守。
一、承包面积:
甲方将座落在府城镇高登里二横128号对面三层混凝土框架房屋,筑墙、内外筑水泥砂浆给乙方承包,一层建筑面积为110平方米,二层建筑面积为130平方米,三层为130平方米。
二、承包价格:
经双方同意以建筑面积每平方米90元施工,包括屋顶筑墙壹米高,内外筑水泥砂浆,包住水泥柱壹米。屋顶水泥砂浆光面,二、三楼外墙筑水泥砂浆二次,窗四周水泥光面,窗下水泥混凝土掏制15公分,大窗上水泥钢材混凝土掏制15公分。中、小窗水泥红砖掏制,每个卫生间、厨房建筑物间面积贰平方左右,所有外墙筑18公分,内墙筑12公分,房屋前面筑脚台30×20×1200公分。
三、附加价格:
筑红砖每个0.25元,水泥砂浆,外墙每平方米13元,内墙每平方米7.5元。拉红砖上三楼顶每个5分。
四、质量要求:
乙方保证建筑质量和按要求施工,听从甲方指挥,不合格由乙方负责返工,费用自负。
五、注意安全:
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何费用。
六、付款方式:
按施工进度付款。要求在20xx年前完工。每人每天补助5元。
八、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑包清工施工合同篇三
单位名称:(以下简称甲方)。
单位名称:
油漆工(班组)(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》及有关规定,本着平等、自愿、互利、互惠的原则,经双方协商,签订本合同。
第一条工程名称及地点。
工程名称:
工程地点:
第二条工程范围及内容。
工程范围:的内外墙、平顶涂料工程。包括清理基层、搭拆架子、括腻子(掺白水泥)二遍,配料、打磨砂纸、刷涂料三遍等全部工作内容。
工程承包形式:包工包料(并由承包方自备机具、工具。)。
第三条结算方式。
1、按实做面积进行结算,工程量计算方式按定额规定。
2、合同暂定数量:内墙涂料m2,外墙涂料m2,其它:。
3、单价约定:内墙涂料元/m2,外墙涂料元/m2,其它:。
第四条合同价款的支付。
本工程根据每月完成进度部位,在月底按完成的工程量结帐,并按70%支付工资。工资于次月5日前由班组长按出工人数造好工资表报项目部,次月15号左右发放到各工人手中,工程余款在工程结顶经验收达到要求后一个月内支付,乙方需开具劳务发票。
第五条工程质量要求。
1、按建筑、安装规范、技术标准和施工验收规范,并按gb50210-20xx建筑工程质量验评定标准及《杭州市提高建筑安装感观质量的若干规定》进行施工和检验。
2、材料要有质量检验合格证,如因乙方责任造成返工,其损失费由乙方承担,保修期暂定为工程竣工交付建设单位使用后半年。
3、在施工中发生质量事故,应及时报告甲方。按有关标准规定进行处理,一切损失及费用均由乙方负责。如由于管理不善或有意的偷工减料等,甲方根据情节轻重和造成影响程度,有权向有乙方处以罚款、停工,甚至终止合同。
4、乙方必须负责其所承担的工作完成之前的成品、半成品的保护工作。对项目部经查不符合要求的,由项目部开出整改通知单,班组如不及时整改的则按有关条例处罚。
第六条施工工期及进度要求。
1、施工工期:暂定为年月日开工,具体各幢施工工期必须符合现场项目部计划要求;并于年月日前完工。
2、进度要求:乙方必须根据甲方每周安排的进度计划施工,如按时保质、保量完成的,将给予2元/m2的奖励。如由乙方原因引起拖延工程进度情况,甲方将乙方本月完成工程量结算价中扣除5元/m2,严重的甲方有权辞退乙方,并按完成工作量的70%结算。
第七条工程双标化管理。
1、工程施工人员进场必须具有身份证、劳务证、暂住证,暂住证可由甲方代办,费用由乙方自负。
2、乙方施工人员进场七天内,承包人必须将全部名单报给项目部,并交身份证复印件和一寸照片2张。
3、乙方施工人员必须严格遵守工地的一切规章制度,如有违反按规定在当月生活费中扣除相应的罚款金额。
4、乙方在工地住宿人员必须服从甲方统一安排,不得留宿外来人员,必须保持宿舍内清洁,每周项目部对宿舍进行检查,对检查不符合要求的处以20-100元的罚款。
5、乙方在施工中必须严格落实,在施工中不得浪费原材料,真正做到工完料清,否则甲方视情况对乙方处以相应的罚款。落手清必须钢筋头用掉,或堆放好。如发现未清理或浪费者,按每跟5元扣罚。
6、施工现场清洁卫生实行包干制,乙方必须由专人负责清理卫生,并在包干范围内的所有垃圾运到甲方指定地点。
7、绝对禁止妇女及儿童进入工地现场,如发现一次当事人罚100元,承包人罚200元。如确需要用女工的班组,应将名单上报项目部,由项目部统一划分宿舍住宅,绝不允许男女混居。
8、乙方在施工现场内严禁发生打架事件和赌博,如发生不管双方对错及赌额大小,均对当事人罚200元/次,承包人罚500元/次,情节严重的送公安机关处理。
9、要求班组长在施工过程中的到岗率不小于%。班组在一个月内违反以上规定三项次以上,在当月完成工作量的结算中扣除21元/m。
第八条安全要求。
施工人员进入工地必须戴好安全帽,必须遵守安全制度及安全纪律,严格按操作规程操作,杜绝安全事故。如因乙方原因而发生安全事故,一切责任由乙方承担;如因其它原因发生的安全事故,双方协调解决。甲、乙双方必须共同签订安全合同。
第九条合同生效。
乙方在签订本合同时必须签订相关的安全合同和递交工程量总价8%的金额作为保证金。只有在签订安全合同及提交保证金后,本合同才生效。合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,副本若干份。
第十条其他约定事项。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑包清工施工合同篇四
甲方(发包人):。
乙方(承包人):
根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:劳务大清包。
四、承包范围。
1、甲方提供临建材料、所有主材及周转材料。
2、乙方负责本工程设计文件中的所土建、安装、装饰装修、给排水、电路电器、采暖设施、所有防水工程、明暗沟工程的劳务施工。(不锈钢工程、外墙保温、外墙涂料、门窗工程不在本合同承包范围内)并包含为完成本工程承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。
3、现场临建的搭拆:现场暂设的搭设、各工种作业场地平整、由乙方负责。
4、设备提供:龙门架式卷扬机、台锯、手锯、钢筋机械、搅拌机、劳保用品用具设备维修调试等均乙方承担。
5、乙方对本合同工程内容的造价、质量、工期、安全、文明施工等实行全面承包。
六、工程面积及单价:
1、按图纸施工面积,检测中心加车间贴建办公室2278平方米、车间1138.83平方米。
2、每平方米工程承包单价:检测中心及车间贴建办公室部分每平方米230元,车间部分每平方米110元。
3、本合同价款解释:采用固定综合单价,无论发生任何情况,结算时均不作调整;。
4、合同以外工程量确认:合同以外工程,承包人应及时提交现场计时工签证单;经发包人批准同意签字后,方可作为结算依据,待本合同全部完工后一并结算。
七、付款方式。
1、进度付款方式:
基础结构完成支付总工程款的10%;一层结构、砌筑完成时支付至总工程款的25%;二层结构、砌筑完成时支付至总工程款的40%;三层结构、砌筑完成时支付至总工程款的55%;抹灰、防水、地面、给排水、电路电器采暖设施工程完成时支付至总工程款的70%;装修完成时支付至总工程款的85%;本合同承包范围完成经甲方确认达到竣工验收条件,支付至总工程款的95%;留5%作为本工程保修金,保修期一年,保修期满后无施工质量问题一次性无息支付。
八、双方责任:
1、甲方责任:
(1)、每个单体工程向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。
(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
(3)、保证原材料及时无误地供应到现场。
(4)、保证按时给乙方拨付工程款。
(5)、机械挖填土。
2、乙方责任:
(1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各工种技术人员,主要负责人保证随时在现场。配备具备相应能力的施工管理人员。
(2)、上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。所有参加施工人员均为合法公民,按照相关要求办理暂住证等。
(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守项目部一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门人员发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
(4)、严格执行特种工种持证上岗,如:卷扬机操作、电焊工、电工、架子工等特殊工种。
(5)、严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
(6)施工中注意安全施工,如因乙方原因发生的大小事故,均有乙方全部承担。
九、质量验收。
1、工程质量按现行国家验收规范执行,质保期1年,低于此标准的视具体情况按工程款总价的1%~10%承担违约金。
十、工期。
乙方按合同约定工期(以通知甲方验收合格日期为准)内完成,每延期一天按工程造价5‰承担延期违约金。如乙方已违反施工进度不能按期完工,甲方有权责令乙方退场,并要求乙方承担延期及退场给甲方造成的全部经济损失。
十一、材料供应与管理。
甲方供应工程全部材料,乙方必须按照施工图纸、施工合理损耗耗用量上报,甲方审核后及时组织供应各种材料。乙方必须按规范施工,在保证质量的前提下尽量节约材料用量,乙方领用的直接材料用量按以下方式进行限额领料:
3、其它直接材料,如多孔砖、外墙砖、砂石料以及其他甲供材料)实际耗用量不得超过合理消耗量标准;所有甲供材料由乙方材料员会同甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续,乙方验收后,应妥善保管和节约用量。如由于乙方管理不善超出以上的约定用量,则超出部分的材料费用由乙方承担,甲方有权从乙方进度款中扣减支付费用,在工程结算款中全部扣除,如乙方管理得当,甲供材料在约定用量基础上有节约,节约部分的材料费甲方将按50%给予乙方作为奖励,在工程结算款中支付。
十一、安全及文明施工与管理。
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、乙方不得招收无身份证、童工(十六周岁以下)、有劣迹、身体残疾人员等进行施工,否则后果自负。
3、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方处理并承担全部经济赔偿责任,与甲方无关。
4、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
5、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工,按照甲方要求悬挂安全、质量等宣传牌(幅),积极配合甲方迎接公司、安监站等领导的检查。
7、乙方应做到工完场清、文明施工,应将作业层垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔;施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规范。
8、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生,不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
9、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力,乙方必须遵守。
十一、合同生效。
合同订立时间:年月日。
本合同一式四份双方签订后即生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
建筑包清工施工合同篇五
发包方(甲方):
承包方(乙方):
第一条工程项目。
(一)工程名称:大通县长宁镇新添堡新村搬迁工程。
(二)工程地点:大通县长宁镇新添堡新村。
(三)工程内容:层栋,建筑面积平方米。
(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:主体施工;抹灰;挖机;钢筋工;木工;搅拌机;水电;垫层层面及所有土建。甲方只负责开挖基础、回填费用。
(五)承包方式:乙方以大清包工,包括机械设备所有施工。
第二条工期。
工期为_________天,自_________年_________月。
第三条工程质量标准和保修期。
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。
(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为三年。保修期。
自竣工验收签字之日起计。
第四条工资支付和结算。
(一)乙方根据图纸编制各工种工资及材料采购清单详见清单,双方确认有效。
(二)工资支付方式:
按工程进度付款,每次付款由项目部核工程量后付款,干完付总工程量的75%,余额在新村办验收合格交工后付20%(新村办转款日起15个工作日内支付给乙方,扣5%作用于保修金)。
第五条双方责任。
(一)甲方责任:
1、提供原材料及,包括基础开挖机械。
2、合同签订后甲方向乙方提供施工图纸一份。
3、落实施工用水、用电,保证常用电源、主配电箱的布置。
4、负责监督工程质量及工程进度,必要时有权责令乙方停工整改等制约措施。
5、编制工程进度、计划和工程质量月报表。
6、甲方及时提供乙方施工所需材料。
7、在开工期间若发生安全事故,除不可抗力引发的由甲乙双方共同承担外,其余安全事故由乙方负责。
8、委派为现场管理代表,监督检查工程质。
(二)乙方责任:
1、必须严格按图纸施工,按施工规范操作施工,若发生质量问题或验收不合格必须返工处理。
2、配合与工程有关监督部门的关系,不得与甲方、业主、监理等督管人员争执、争吵。做好文明施工。
3、提高安全意识,加强安全施工,清除安全隐患,做到安全施工。施工期间发生施工质量安全事故的均由乙方负责并承担全部责任。
4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期,甲方有权对乙方采取一定的罚款措施,其在工程款中扣除。
5、乙方应按定额要求合理使用材料,严禁不合理的大料小用、长料短用、好料差用。用料提前预算,不合理的超额用料部分,乙方承担经济责任,甲方有权在其工程款中扣除。
6、做好成品防护,如损坏成品及损坏甲方财物照价赔偿。
7、乙方自己负责采购小材料包括(铁丝、扎丝、钉子、切割片、施工电线)等消耗品。
8、妥善保管好建筑工地的建材,如有损坏、丢失、承担全部材料赔偿责任。
9、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。施工人员进入工地必须佩带安全帽,做到安全施工。
10、委派为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。
第六条:其他条款:
(一)、施工队工人工资由负责发放并代扣个人所的税,工程竣工后如出现拖欠或未支付工人工资,由承包人承担法律责任,与甲方无关。
(二)、本合同一式叁份,甲方存二份,方存一份,所有合同具有同等效力,合同所有的附件均是组成部分。
(三)、本合同签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑包清工施工合同篇六
发包方:(甲方)。
承包方:(乙方)。
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家居装修工程施工的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,就甲方家庭装修工程的有关事宜,达成如下协议:
1.1工程名称:_______________。
1.2工程地址:_______________。
1.3施工内容;装修预算书中的全部工程项目和内容;
1.4委托方式:____包工包料;____包工部分包料;_____包工不包料;
1.5开工日期:________年____月____日;
1.6竣工日期:________年____月____日。
2.1工程合同预算价款为__________元人民币(以工程预算书价格为准)。
2.2工程合同结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。
3.1装修工程监理,由甲方与监理公司另行签定《工程监理合同》。
3.2委托监理单位进行装修工程监理,监理单位任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_____份。
3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作,对工程质量进行严格把关。
4.1甲方按照装修设计合同中提交的设计图纸,提交施工图纸给乙方。
5.1提供确认图纸和原始水电线路图纸;
5.2腾空或部分腾空需装修的房屋,清除影响施工障碍物;
5.3办理物业管理相关手续,通水通电;
5.4协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护;
6.1按照施工图纸或作法说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
6.2.提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表;
6.3提供施工人员名单及上岗证复印件;
6.4指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务。
6.5.严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。
8.1公休日工期照旧,重要的节假日经协商放假时,工期顺延。
8.3如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工,竣工时间顺延。
8.4如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工,按累计时间核算,八小时为一个工作日,竣工时间依累计工作日向后顺延。
9.1经甲方、乙方及监理工程师协商,并一致同意,分以下阶段验收;
9.2工程验收依据本工程施工设计图纸、设计说明、设计变更签证;
9.4验收合格项目,双方签字确认;不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止;
10.1经双方协商,以如下第条方式支付工程款:
10.2支付方式:。
10.2.1甲方按预算金额分四期支付工程款。
1.1保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款;
1.2保修范围为乙方施工的工程项目;
1.3施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修;
1.5隐蔽工程保修期限为________年,其他项目保修期为________年,保修期内免收材料与人工费。
2.4双方由于设计问题意见不同造成停工误工,延误工期不以违约论处;
2.5合同履行期间,任何一方提出解除合同方,应向对方按合同预算总价款的10%支付违约金。
3.1本合同在履行中发生争议,由当事人双方争议协商解决;协商不成,按照下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
4.1任何一方需变更合同的内容,应以书面方式提出,经双方协商一致后签订补充协议;
5.1本合同经双方签字或盖章之日起生效,履行完成后自动终止;
5.2补充协议与本合同具有同等的法律效力;
5.3本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份。
法定代表人:_______________。
法定代表人:_______________。
单位地址:_______________。
单位地址:_______________。
电话:_______________。
电话:_______________。
________年____月____日。
________年____月。
建筑包清工施工合同篇七
甲方:
乙方:
为了进一步实施内部经济承包责任制,明确双方责权利关系,甲方承包的独山镇综合文化站工程地基与基础、主体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、外脚手架工程由乙方承包施工,根据实际情况,经双方协商同意,鉴定以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:独山镇综合文化站工程。
二、工程地点:独山镇人民政府东侧。
三、承包范围:
钢筋工程:钢筋的上下车,调直加工制作、绑扎,成品搬运,每层的电渣压力焊、对焊及图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装,保护层垫块的制作、挂设、废料的汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。
土建、装饰工程:甲方提供材料,包括自制混凝土、砌体、内外粉、地坪贴砖;机械设备由乙方自理。
脚手架工程:脚手架所需的一切材料由乙方提供,必须达到安全要求。
四、承包方式:分包(包清工)乙方盈亏自负。
五、承包价格:按每平方元计算,共元。
六、工程款支付方式:
甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资总价款20%,三层封顶后一周内付乙方工资总价款50%,余款待竣工验收后一周内一次性付清。
七、工程质量保证措施及奖惩办法:本工程质量创群体优良,必须达到一次性合格率100%,优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量,按照设计要求、施工规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准核验,达不到标准者必须返工,返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担,且业主对甲方的处罚罚金也由乙方负责。
八、安全生产及现场管理:
1、乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后,方可上岗操作且办理相关证件的各种费用由乙方自理,否则出现一切问题由乙方负责,包括罚金。承包期内属乙方原因所发生的一切安全事故,其一切费用均由乙方承担,包括上级罚款。乙方必须服从甲方管理,严格遵照甲方制定的各项管理制度,在施工中由甲方检查、监督,对违章作业、不服从管理的,甲方有权制止、罚款,以至辞退。
2、乙方在施工中,必须遵照图纸、严格按规范要求、参照钢筋工技术交底施工,确保工程质量。严格按甲方制定的工程计划施工,人员分配及夜间加班,甲方总施工员通知任务后,乙方务必遵照执行。如不服从管理,出现质量问题及延误工期,甲方有权辞退乙方,且甲方只承认乙方已完成工程量的50%承包款,其余款项作赔偿甲方的损失和罚金。
3、乙方在施工中应抓好安全生产、防火防盗工作,搞好环境卫生,加强职工的职业道德教育和管理,如发生打架现象,一次罚款500元;严禁小孩进入工地,发现一次罚款200元;无上岗证者不能进入工地做工,探亲的不能进入工地现场,不准在生活区留宿,发现一次罚款100元。
4、工地以外,乙方(工人)所发生的打架、斗殴、盗窃等一切事故,甲方概不负责。
九、甲方制定各项管理制度及补充协议中条款规定,如乙方有违反,甲方将依照管理制度和补充协议进行处罚、开出罚款收据,一式三联交乙方负责人一份,不需要乙方签字认可即可生效,罚金从承包工程工资款中直接扣除。
十、违约责任:甲、乙双方应自觉遵照合同条款及补充协议条款发行如一方违约,由违约方负全部责任。
十一、本合同未尽事宜,见钢筋工补充协议。
十二、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效,至工程结算分配完终止。
十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑包清工施工合同篇八
发包方:(简称:甲方)。
承包方:(简称:乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将下列劳务施工任务发包给乙方。结合工程具体情况,为明确责任和经济关系,加强协作,共同完成施工任务,经协商达成下列合同条款,双方共同遵守。
第1条工程概况。
工程名称:
工程地点:
2.1发包范围:
2.2施工内容:
第3条开工日期
3.1开工日期:以甲方指定的开工日期为准
3.2主要控制点乙方应保证按甲方下发工程项目的施工任务单完成。
第4条结算方式。
工程造价按本合同约定的方式计价和结算。
4.1根据工程施工工序全部内容确定工程量,计价方式如下:
4.2双方最终结算必须经过甲方经营主管部门审计后生效。
第5条物资供应。
5.1甲方供应工程建设所需全部施工机具及工程用材料(含周转材料),不转账。
5.2甲方供应乙方施工所需消耗材料,消耗材料款由乙方承担,费用按领用量从当月工程款中扣除。
5.3凡用于工程的甲供材料(成品、半成品和废料等),其所有权属甲方,乙方不得移作他用、运出场外或变卖。
5.4完工后乙方将施工机具清理保养完好退回甲方仓库。
第6条甲方负责。
6.1提供施工用水源、电源。
6.2提供施工图及有关资料(工程完工交回图纸)。
6.3指定xxx为现场代表,指挥现场施工、协调各方关系,对乙方施工质量、进度、安全等进行检查,提出整改意见(乙方没有按规定整改,甲方将对其进行罚款,直至终止合同,损失由乙方承担)。
6.4办理结算及拨款手续。
第7条乙方负责。
7.1乙方任命为现场代表,负责完成合同规定由乙方完成的全部工作。委托材料领料员及财务收款人,并书面报告甲方物资及财务部门。如撤换上述人员时,须提前书面告知甲方相关部门,并经甲方同意后方可撤换,否则,视为乙方违约。
7.2开工前十五天将钢筋料表、模板料表报甲方审批。
7.3精心施工,确保工程质量,按期或提前交工。
7.4遵守业主方的厂纪、厂规,遵守甲方制订的“hse相关规定”、“项目管理制度”等有关制度和规定,服从甲方现场代表的指挥,认真完成甲方交给的各项任务,做到安全施工、文明施工。
第8条质量要求、质量保证。
8.1乙方应严格按照标准、规范、项目质量计划进行工作,确保所有影响工程质量的因素均处于受控之中,本合同项下工程项目的质量应达到合格工程标准。
8.2由于乙方工作执行不当,工程项目的质量要求受到损害或可能会受到损害时,甲方有权在不减轻乙方责任的情况下强制实施必要的'纠正措施来满足质量上的要求。
8.3如因质量事件造成的罚款、返工及材料损失,均由责任方承担。
第9条安全管理。
9.1乙方应严格按照安全操作规程作业,服从甲方安全管理人员的管理,乙方要按工程承包总价的10%向甲方交纳安全保证金(在每期工程进度款中扣出10%),工程全过程未发生安全事件,安全保证金在工程完工后一月内付清。
9.2乙方必须保证每一位进入施工现场的员工接受甲方安全部门的安全教育。
9.3本次施工项目安全目标为零,要求各承包小组要严格按照中国化学工程第六建设有限公司hse管理条例进行安全管理,如因施工人员违章操作造成重大安全事故,乙方需向甲方承担10000元违约金责任,甲方因此有权解除合同。
10.1乙方施工前由甲方有关部门进行交底,听取甲方有关部门对质量、安全、卫生、环境、消防、文明施工、施工技术等要求,不得盲目施工。
10.2本工程的工程质量要求:工程一次交验合格率100%,本次施工工程将以任务单的形式具体分派任务。乙方必须精心组织,严格按照任务单规定的时间,保质保量的完成下达的任务。
10.3在合同生效后的五天内乙方须向甲方交纳质量、安全及履约保证书,交工验收后工程质量、安全和工期符合合同要求。
10.4乙方应以施工图纸(未经甲方同意不得转给第三方)、图纸会审纪要、设计变更及联系单为依据,严格按照工程规定的验收规范、技术标准和施工方案精心施工。
10.5乙方质量没达到合同规定要求,应限期返工,返工费用自理,工期不得顺延。每延误一天,乙方需向甲方承担工程总价日万分之五的违约金责任。如造成永久性隐患或重大质量事故,乙方需向甲方承担工程总价20%违约金责任,甲方有权终止合同。
10.6现场施工废弃物必须在当天下班前半小时清理干净(可回收的物资交甲方),工程用料摆放整齐并妥善保管,要做到“工完、料净、场地清”;如须甲方安排专人清理,费用由乙方负责。
第11条其他。
11.1拨款方式。
乙方按月报进度统计表(每月20日前),经甲方现场代表及有关部门会签审核后,按月支付劳务费(扣甲供材料款及其他费用)。
11.2乙方应按甲方规定的时间及程序办理月工资结算资料及提供相关施工人员的工资卡号,经甲方相关部门及项目负责人审批后,甲方财务将应付工资打入乙方施工人员指定账户,保证施工人员工资及时到位不拖欠。
11.3乙方未达到依据合同而下的任务单要求,甲方有权拒拨工程款,直至达到甲方要求。
11.4施工总图分施工区、住宿区,为保证大家的生产和生活环境卫生,预防疾病的发生,生活区将划定卫生责任区(总图区域附后),项目部将定期检查,初检不合格将对责任人进行警告令其整改,再检不合格将对责任人处以500元罚款。
11.5生活、施工区域严禁打架斗殴、寻衅闹事,违者处以200元罚款,情节恶劣、后果严重者交由公安机关处理。
11.6严禁酒后上班,违者当日不得进入施工现场并对承包人处以50~100元的罚款。11.7乙方项目管理须纳入甲方统一管理之中,乙方队伍员工着甲方统一工作装,戴甲方统一定制的安全帽;员工着装率不低于50%,安全帽佩戴率为100%,工程完工后由乙方现场代表负责全部收回。
11.8对施工区域内已有的建筑物和设备,乙方在施工时注意保护,不得损坏、拆卸、踩踏,违者将给予罚款并赔偿因损坏造成的损失;对危险区域要设围栏或警示装置。
11.9乙方现场材料及机具设备应有序摆放,做到文明施工,及时清理现场垃圾,满足现场总图管理要求。
11.10甲方为乙方提供住宿用房,乙方应妥善使用并保护相关设施。现场临设由甲方工程管理部门同意后,方可在指定地点搭设(符合相关标准),工程交工后全部拆除,场地清理干净。
11.11乙方不能全面履行合同时,甲方有权随时终止合同,另行安排其他施工单位施工,所发生费用从乙方价款中扣除,终止合同造成的损失和责任由乙方承担。
11.12未经甲方许可,乙方擅自撤离施工队伍,未完成合同规定的全部工作内容,使工程不能正常交工,所造成的经济损失由乙方承担,需承担工程造价20%违约金责任。11.13如乙方违约造成合同终止,或乙方原因引起合同纠纷造成损失,应赔偿甲方经济损失。
11.14三次以上(含三次)任务单未按规定时间完成,甲方除了按照任务单奖罚规定进行处罚外,有权另行安排其他队伍施工,此增加的费用由乙方承担。
11.15本合同双方签字后方可生效,双方在完成约定的工作内容后即告终止。
11.16双方发生争议应协商解决,协商无效由甲方总部所在地(湖北襄阳市襄城区)人民法院裁决。
11.17本合同正本两份、副本两份,双方各持一份。
第12条补充条款如下:
1、在甲方资金有困难的情况下乙方承诺一个月内不停工。
发包人:(公章)承包人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
合同订立时间:年月日。
建筑包清工施工合同篇九
业主(以下简称甲方):联系电话:
施工队(以下简称乙方):联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况。
工程名称:。
二、工程量、价格。
1、单价:元/m2。
2、工程款:元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式:现金付款。
四、设计。
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期。
从年月日起至年月日止,工期为天。
七、材料运输。
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故,由乙方承担。
十一、合同争议。
甲乙双方各执一份。
甲方(签字):乙方(签字):
建筑包清工施工合同篇十
进入大学已经快两年了,马上要走向社会,我们都在争取每一分每一秒强大自己,去武装!在选取招投标与合同管理课程的时候,我就对这门课程拥有着很大的兴趣,用法律的手段去维护自己以后在工程,招投标,与生活的利益,这是对将来很有帮助的!
本课程主要学习了建筑市场、工程招投标概述、建设工程施工招标、建设工程施工投标、开标、评标、定标与签订合同、建设工程施工合同、工程施工合同管理、工程施工索赔共八个项目内容。
第一项目建筑市场主要阐述了建筑市场是建筑商品和服务交换关系的总和,招标是市场是商品交换和服务交易的主要场所的概念与性质,介绍了建筑产品与去他商品的区别与工程建设的程序分为哪些阶段。建筑市场主体与客体有的定义,以及建筑市场的资质管理的有关规定,和建筑工程交易中心的性质、作用和基本功能以及其运行的原则、运作的一般程序。
第二项目工程招标概述介绍了工程招投标是采购人事先提出货物、工程或服务采购的条件和要求,邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为的概念,和工程招投标的概念,并对工程招投标的现状与未来的发展进行了一定的描述。对工程招投标进行了分类与特点的分析。还介绍了招投标公正、公平、公开、诚实信用的4项原则。与招投标有关的法律法规知识。描述招投标的基本程序、当事人和监督管理的情况。
第三项目建设工程施工招标主要介绍了工程招标的组成与内容,工程招标招标段的划分。诠释了招标公告和资格预审公告的内容,招标工作的保密要求。第四项目建设工程施工投标主要介绍了工程施工投标的各个顺序,投标文件的主要内容,投标报价的技巧。
第五项目开标、评标、定标与签订合同主要详细描述了招投标顺序中开标、评标、定标和签订合同的内容。
第六项目建设工程施工合同主要介绍了建设施工合同的概念、特征、作用及种类;地《标准施工招标文件》合同条款的应用做了全面的阐述,包括《行业标准施工招标文件》通用合同条款、专用合同条款和复合式合同的内容。
第七项目主要是对建设工程施工合同管理做了详细的阐述。其中包括工程承包合同管理的概念、承包合同各方的合同管理以及合同管理的任务和主要工作。
第八项目主要讲述了索赔的概念和索赔在当今市场的方式,以及索赔的流程。
我认为招投标工作的主要工作流程如下:招投标可大致依次分为招标准备阶段、招投标决标阶段、合同签订阶段四大阶段。
其中招标准备阶段的主要工作为编制招标方案、招标公告和招标文件,准备图纸,编制工程量清单,完善招标文件;对于没有资质的业主在编制招标方案前委托招标代理,签订代理合同。
招投标决标阶段的主要工作有办理招标备案,发布招标公告,报审招标文件,接受投标人报名,发售文件、图纸和资料组织踏勘现场,组织招标答疑,报审招标答疑文件,编制招标控制价,编制开标、评标文件,召开标前会议,接受投标人投标,最后开标。
决标阶段的主要工作有评标,定标,中标公示,编制资料汇编并提交招投标情况书面报告,发放中标通知。
合同签订阶段主要工作有合同交底与谈判,签订合同,施工合同备案。
建设工程合同就是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同不是一般买卖、销售、加工和服务合同,它是庞大的建筑产品,是按照发包人对其功能、规模、标准、工期及中标价格的要约,在指定地点,由承包人承诺并通过承包人进行勘察、设计、采购、施工、竣工试验、接收工程、竣工后试验与考核等实施阶段逐步完成,发包人按照实施阶段逐步支付合同价款的建筑产品合同。建设工程合同是涉及范围广、实施阶段复杂、施工时间长及标准要求高的合同,合同履行结果必须符合国家相关行业标准才能够验收合格并交付使用。在建设工程过程中,对参与主体的资格要求严格,合同签订程序必须符合法律规定,实施阶段必须遵守相关法律法规及规章的规定,因此建设工程合同的成立要件相当复杂。
具体说来,一个建设工程施工合同要达到生效的程度,应当符合下列条件:第一、合同的当事人即发包人和承包人应当符合法律和行政法规要规定的条件,即合同的主体要件。
目前来看,我国没有对发包人的资格等作出非常严格的规定,发包人可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国有企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或自然人。但必须具有通过合法、完备手续取得的进行工程建设项目发包的资格。而作为承包人的条件则十分严格。
第二、发包人和承包人共同的真实意思表示一致是建设工程施工合同的核心条件。
意思表示真实是指意思表示的行为人的表示行为应当真实反映其内心的效果意思。意思表示不真实,即意思与表示不一致,可分为故意的意思与表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三种情况。故意的意思与表示不一致和不自由的意思与表示不一致如果构成欺诈,并损害了国家利益,属于合同法定无效的范畴。对于非故意的意思和表示不一致的情形,如果具备了“重大误解”的条件,则属于《民法通则》和《合同法》规定的可变更或者可撤销的合同。对于不自由的意思和表示不一致,可分为受欺诈和受胁迫所为的意思表示,则根据《民法通则》和《合同法》的规定,这两种行为如果损害了国家利益,均构成合同无效的.法定原因,否则构成合同可撤销的原因。
这一条件是建设工程合同所特有的条件。如前所述,建设工程往往涉及到国计民生而且一般投资规模较大,所以国家对建设行为予以更多的关注并通过法律、行政法规和部门规章以及地方性法规来进行约束和规范。
第四、建设工程施工合同应当符合法律规定的形式要件。
《合同法》规定,建设工程合同应当采用书面形式。规定,施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
第五、内容合法,不违反法律或社会公共利益。
在规定“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于“合同无效”的情形。在《合同法》颁布实施以后,最高人民法院的两个司法解释先后对这个问题进行了进一步的明确界定:最高人民法院明确规定:“合同法实施以后,人民法院确认合同无效,应当以全国人大及其常务委员会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据,不得以地方性法规、行政规章为依据。”而最高人民法院则将建设工程施工合同认定无效的标准再次严格界定为五种情况。对于这样规定的原因,最高人民法院副院长黄松友是这样解释的:建设工程施工合同受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。法律、行政法规和部颁规章中调整建设工程施工合同的强制性规范就有六十多条,如果违反这些规范都以违反法律强制性规定为由而认定合同无效,不符合《合同法》的立法本意,不利于维护合同稳定性,也不利于保护各方当事人的合法权益,同时也会破坏建筑市场的正常秩序。我们认为,法律和行政法规中的强制性规定,有的属于行政管理规范,如果当事人违反了这些规范应当受到行政处罚,但是不应当影响民事合同的效力。从相关法律、行政法规的强制性规范内容看,可分为两类:一是保障建设工程质量的规范,二是维护建筑市场公平竞争秩序的规范。这两大类分为以下五种情形:一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;二是没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;三是建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;四是承包人非法转包建设工程的;五是承包人违法分包建设工程的。当然,《民法通则》和《合同法》等基本法律规定的合同无效的情形,也应当适用于建设工程施工合同。
通过这门课程的学习,让我认识到招标投标及合同管理在工程建设的重要性,也懂得了建设工程施工合同成立和生效的基本条件,让我认识到很多以前完全不了解的东西,为以后得生活,工作打下了坚固的基础!
建筑包清工施工合同篇十一
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议。
1、工程名称:李____区河南xx旧城改造安置房项目。
2、工程地址:____市李____区台柳路以西,青山xx以南。
3、工程内容:
4、工程质量:一次性验收合格。
5、承包方式:包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)。
6、综合大包价格:(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。
7、结算面积:约平方米。
8、总造价:
9、工期:每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准,本程的总工期为____日历天
开工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
1、乙方必须按照国家和____省有关质量标准提供合格材料并施工,质量达到____省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》____市有关职能部门颁布的标准要求。
2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外,还应按照《____市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。
3、本工程质量标准:本工程执行国家和____市现行质量评定标准及验收规范,按照现行国家及____市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格,若达不到承诺要求,则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金,并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除,并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。
4、涂料颜色:乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准,并出示外墙立面效果图,严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工,样板领路、施工与样板相同。
工程质量:
1、基层清理及基层处理,按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。
2、颜色应均匀,无色差,无砂眼,无遗漏,无龟裂,不起皮,不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准,其固定单价不变。
3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的企业内控标准,并严格执行:适用范围、使用方法和注意事项,包装、贮存及运输等管理要求。
4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准,乙方有权要求甲方即时进行维修和整改,满足上述标准,否则乙方不予进行外墙涂料施工,由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担,与乙方无关。
5、如未达到上述标准,签约按承包工程结算值的5对乙方做出处罚,并追究其他相关责任.
工程管理。
1、乙方必须严格按总承包方要求,编制施工作业计划,进行施工组织设计,工期控制,确保实现质量目标。
2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求,听从指挥,服从领导。
3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护,保证不损坏,不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏,污染,由乙方修复并承担一切费用。
4、乙方在施工过程中,必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主,每粉刷一遍,必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后,方可进行下一道工序的施工。
安全生产:
1、乙方进入施工现场,必须佩带安全帽,并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行,严禁违章作业。
2、乙方施工过程中,出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷,全部与甲方无关,由乙方全部承担相关责任和连带责任。
3、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员,确保工程项目顺利进行。
4、对于乙方在施工中的安全隐患,在甲方多次发出指令要求整改,而乙方拒不执行的情况下,甲方有权勒令乙方停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。
工期延误:
对以下原因造成竣工日期的延误,经甲方代表确认,工期相应延长。
1、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。
2、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因,乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工,甲方将按每天延误计时,延误一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。
工程保修:
乙方按国家有关规定对工程质量进行保修,工程竣工后保修期为________年。
付款方式:
1、工程款的支付:工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%,经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%,经综合验收交房后,支付总额95%,余留5%为工程保修金。
2、工程量结算:工程量统一按图纸尺寸结算。
3、工程竣工后,乙方应及时整理结算资料上报总包方,总包方在收到结算书____日内初审完毕,并报建方预算处审核,出具最终结算,以作为工程支付依据。
4、乙方承诺优先支付工人工资,为确保工人工资发放,乙方在接受工程款时,要提供工程款使用计划,工人工资发放工资表,工人签收记录,发放照片记录,相关委托人证明文件,否则甲方有权拒付。
5、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的,甲方有权单方面终止本协议,由此造成的一切损失及相关责任,全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位,进驻施工现场接管施工,乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。
1、本工程保修金为工程结算总造价的5%,在质量保证期内如发生施工质量问题,乙方应按照建设工程质量管理的有关规定负责保修。
2、质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起5________年。
3、保修项目内容及范围。
3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷,由乙方负责维修。
第三方单位进场维修。
第三方维修单位结算款及加收15%的服务费,从乙方保修费中扣除。
3.3保修期限:自竣工验收通过之日起满5________年,在保修期间,若维修费用超出保修金时,甲方有权追交超出费用。满5________年后无质量问题,____日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。
3.4成品保护:工程竣工验收合格后,由乙方书面与工程总包方交接,交接前,均由乙方全部负责。
总包方应向乙方提供以下必要的施工条件:
1、保温墙面,表面平整,达到有关建筑质量检验评定标准。
2、保温墙面周围的障碍物及油污等应清除干净,不妨碍施工。
3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成,多余孔洞应填平。
项目总包方责任:
1、组织对乙方施工方案的审定。
2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工,并协调库房用地、水源、电源等。
3、组织监督检查工程质量进度,负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。
4、组织对工程的验收,办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调,保证工程顺利执行。
5、积极配合乙方施工,负责协调施工现场人员管理,及时对须隐蔽验收部位进行验收。
工程承包方责任:
1、负责编制施工方案,并于开工前5____日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。
2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施,施工安全管理严格按照有关文件规定执行,确保施工安全和第三者安全,因乙方原因造成的安全伤亡责任事故,有乙方承担全部责任,并承担甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。
3、及时清理现场疏漏的建筑废材,做到日产日清,如果被执法部门查到,造成的责任及处罚有乙方承担。
4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。
5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺,对不按照工艺施工发生重大质量问题时,甲方有权解除合同,并不予补偿。
第三方(村民安置费)赔偿。
7、遵守工地安全文明施工规定,能够接受因违反规定所给予的处罚。
8、施工现场配备技术负责人和施工员,委派专人负责工地现场卫生整洁。
9、材料堆放整齐,并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。
任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿),均有违约方承担责任和赔偿。
补充条款:
1、工程所用材料必须符合设计规范及行业标准要求,做出样板墙,在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后,质量、材料与样板墙不符,总包方有权令其施工单位离场,解除施工合同,费用自付。
2、材料进场后,由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责,并及时提供合格有效的检测报告,由总包方统一收集存档。
3、综合价格均为含税价格,如无需提供发票时,综合价格下浮6%。
4、乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素,并自行承担由此产生的一切费用及后果,因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方承担。
5、施工中所产生的垃圾,由乙方负责及时清理、外运至施工场外。
本合同经双方签字盖章后生效,质量保证期满后终止。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
若再增加工程项目,内容相同的继续延用本合同,未尽事宜经双方协商同意签定补充协议,与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成,依法向工程所在地人民法院起诉。
甲方:(公章)___________乙方:(公章)___________。
法人代表:___________法人代表:___________。
委托代理人:___________委托代理人:___________。
电话:___________电话:___________。
________年____月____日________年____月____日。
建筑包清工施工合同篇十二
甲方:
电话:
乙方:
电话:
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则,为明确各自在工程当中应有的权利和义务,经协商一致,签定本亮化合同。
一、工程概况。
1、工程地址。
2、工程范围及要求楼体用霓虹灯勾勒轮廓;
3、工程期限开工日期:年____月____日;竣工日期:年____月____日,合同工期总日历天数天(如遇风、雨等恶劣天气影响,工期顺延)。
二、工程(款)造价金额(大写):___元(人民币):___元。
三、甲方义务与权利。
1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款;
2、甲方如发现有质量问题,有权要求乙方予以调换;
3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题,甲方与有关部门协调解决。
四、乙方义务与权利。
1、乙方对工程质量负责的期限(保修期):灯具均保修________年;
2、乙方使用的材料由其自行提供,但应确保材料的质量达到国家有关标准;
3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。..。
4、乙方负责将货物运至工地,运输费、搬运费等由乙方负责,其余费用由甲方承担(电费)。
五、付款、结算方式。
1.___元(此价格不含税票)。
2.签定合同后____日之内甲方预付乙方%的工程总价款,即人民币大写:小写:___元;发货时甲方支付乙方工程总价款的%,即人民币大写:工作日内付工程款即人民币:大写:小写:___元;余款即人民币:大写:小写:___元为工程及产品质量质保金,两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。
六、附则。
1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合同具有同等法律效力;
2、本合同附有《工程预算清单》一份,工程预算___元,双方同意以___元结算。
3、本合同一式两份,双方各执一份,由双方签字盖章后生效。
甲方(公章):
乙方(签章):
法定代表人:
法定代表人。
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
________年____月____日________年____月____日。
建筑包清工施工合同篇十三
承包方(以下简称甲方):联系电话:施工队(以下简称乙方):联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签订如下合同:
一、工程概况。
工程地址:南湖影视基地。
二、价格。
三、工程范围。
南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围,包括顶面开灯孔。
四、付款方式。
1、工程完成工程量的30%,付全款的10%,工程完成工程量的50%,付全款的30%,工程完成工程量的90%,付全款的70%,工程完工,验收合格后按实际发生收量,结算费用。2、按施工总额的3%作为保修金,从竣工之日起1年后支付。
四、设计与施工甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,如发现图纸与实际不符,应通知甲方项目颈部,协商后再行施工,不允许自作主张更改设计,如自行更改,所产生的后果由乙方自行负责,乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表,并严格按照施工进度计划表施工。
五、材料。
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失,如遇所购材料需要一定工期时,需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。3、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
6、甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
7、乙方根据工程量开出所需材料清单,甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性,根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%,如超出,按市场价扣除超出部分费用。
六、工期。
顺延,因乙方因素拖延工期,甲方按照损失扣除费用。
七、垃圾清运。
垃圾应由乙方清运堆放一起,保证进出方便。
八、劳动力管理。
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件,每月向甲方报工人工资表。2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜,乙方自行负责施工人员吃住。。
4、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。
九、施工机具。
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲方承担。
十、工地现场管理。
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟及随地大小便。
3、每一位现场人员必须佩带安全帽,爬高必须佩带安全带,安全帽及安全带由乙方自己负责。
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后,两天内及时维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、装修要求。
1、乙方在施工过程中,由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处,乙方应马上更改。
2、乙方完工后,必须保证符合甲方及监理单位的施工要求。
十四、其它说明和要求:
1、工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
2、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。
3、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。要爱护现有成品,造成现有成品破坏,由施工队赔偿。
4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。
5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
十五、如有违约,乙方将按照工程款双倍赔付。
十六、此协议一式两份,甲乙双方签字生效,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑包清工施工合同篇十四
发包方:_________________(以下简称甲方)。
承包方:_________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本建筑门窗施工合同。
一、工程名称:_________________。
二、工程地址:_________________。
三、承包方式:_________________。
四、工程内容:_________________。
五、工程用料:
1、框架:_________________。
2、拉筋:________________。
3、玻璃:________________。
六、承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。
七、工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后。
付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。
九、违约责任:
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。
2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。
十、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。
十一、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
建筑包清工施工合同篇十五
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、工程面积:
5、工程期限:
本工程自______年______月______日开工,于______年______月______日竣工。
第二条、工程项目价款。
1、工程款:本合同工程造价为(人民币):____________;
金额大写:___________________________。
2、报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。
第三条、工程图纸。
甲方提供的施工图纸或作法说胆,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
第四条、材料供应。
本工程凡由乙方采购的材料,经甲方按预算材料及乙方提供的样品标准验收,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
对与甲方认可的材料,乙方使用后,如甲方提出更换或提高标准,甲方应承担乙方因此而增加的施工工费及材料费。
第五条、工程款支付方式。
1、双方商定本合同价款采用固定价格,按项目报价执行。
(1)工地开工前付_____元。
(2)工程进行一半时付_____元。
(3)工程结束付_____元。
3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。
第六条、工程工期。
1、甲方要求比合同范本约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、在1、条件下,本工程合同范本施工期约定为______工作日。
3、本工程合同范本约定施工期以收到第一期工程款当天起计算_____工作日。
4、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
5、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第七条、工程质量及验收。
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准。
2、本工程以施工图纸、甲乙双方另行约定的特殊施工做法及质量标准、设计变更和______省地方标准《______装饰装修工程质量规范》为质量评定验收标准。
3、装饰装修工程竣工后,工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
4、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
6、甲方对工程存在的问题应及时向乙方工程部反映投诉,以免给双方造成更大的返工或损失。
乙方工程部电话:________________。
7、乙方自检合格后,应及时通知甲方进行材料进场的验收、各个节点完工的验收,由甲方签字确认后方可进行下一道工序,甲方若不能按约定日期参加验收,可书面委托第三人进行验收确认,且甲方认可该验收结果。甲方未按约定日期参加验收且未委托第三人进行验收,延误工期由甲方承担。
8、工程内容全部施工完毕后,乙方以书面方式通知甲方进行竣工验收。甲方自接到验收通知后七日内须参加验收,若甲方无正当理由逾期不参加验收,视为验收合格。竣工验收合格后,乙方应提供工程质量合格证明(含试水记录)和第三方室内空气质量检测合格证书。
甲方对室内空气质量有异议时,可请有国家相关部门认可的专业检测单位予以认证并自负费用;若检测不达标则检测费用由乙方承担,乙方还需负责治理工作及承担治理费。(由于甲供材料、配饰等原因引起的由甲方承担所有费用)。
竣工验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,提交水电隐蔽工程图。双方竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
双方未办理竣工合格验收手续,甲方不得入住。如甲方擅自入住或更换钥匙视同验收合格;甲方确需提前入住的,由双方以其他事项书面约定。
竣工验收在工程质量及经济方面存在个别且不涉及较大问题时,经双方协商一致,签订“解决竣工验收遗留问题协议“(作为竣工验收单附件)后,甲方可先行入住。
第八条、安全生产和防火。
1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,甲方承担由此产生的一切经济损失。
2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的一切经济损失。
第九条、维修责任。
本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期2年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。
第十条、违约责任。
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十一条、争议的解决。
本合同范本在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同范本在执行中发生的争议由合同范本签约地人民法院解决。
第十二条、合同生效。
1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。
甲方(签章):
委托代理人:
联系电话:
_______年____月____日。
乙方(签章):
法定代表人:
联系电话:
_______年____月____日。
附件:
1、施工图纸共_____张。
2、装修预算书(经甲乙方共同签字确认)共_____页。
3、甲方提供装饰装修材料明细表。
4、乙方提供装饰装修材料明细表。
5、其他:本合同共_____页。
(附件)。
____________________________工程装修预算书。
序号。
项目名称。
单位。
数量。
合计。
材料及共计说明(包括备注)。
1
2
3
4
5
6
发包方(签字)____________。
________年____月____日。
承包方(签字)____________。
________年____月____日。
(附件)。
金额单位:________元。
材料名称。
单位。
品种。
规格。
数量。
单价。
金额。
供应时间。
供应至的地点。
发包方(签字)____________。
________年____月____日。
承包方(签字)____________。
________年____月____日。