房产过户合同协议书（优秀19篇）
合同一旦签订，不得随意更改或撤销，双方需遵守合同的约定。在签署合同之前，应当认真阅读合同内容，并及时提出修改意见，确保自身利益。这些合同范本在实际应用中已经得到验证，并且符合法律要求。
房产过户合同协议书篇一
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。
第三条付款时间与办法：
人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方最新房屋过户合同范本最新房屋过户合同范本。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。
第七条本合同主体。
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式肆份最新房屋过户合同范本合同范本。甲方产权人一份，乙方一份，毕节市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项：
见证方：鉴证机关：
房产过户合同协议书篇二
被告人_____,男,_____________年_____月_____日生(16周岁),男,汉族,__________省__________市人,初中文化,无业,家住______,_____________年_____月_____日被逮捕,现在押于_______________市看守所。
被告人徐_____盗窃一案,由__________市人民检察院于_____________年_____月_____日向本院提起公诉。并指派检察员_______________出庭支持公诉。本院受理后,依法组成合庭,因被告人系未成年人,依法指定__________律师事务所律师为其担任辩护人,经不公开开庭审理,现已审查终结。
__________检察院指控,被告人徐_____多次盗窃,价值_______元,数额较大,其行为已构成盗窃罪,应依法以盗窃罪追究其刑事责任,并向本院提交了被害人陈述,证人证言等证据予以证实。
经审理查明,被告人徐某先后多次入室盗窃,价值_______元。上述事实有公诉机关提供的证据证实,并经当庭质证,本院予以采信。
公诉人在公诉意见中指出,被告人系未成年人,处理上应教育为主,惩罚不辅。应依法从轻处罚。但属多次且系入室盗窃,赃款物被挥霍,未能退赔,可酌情从重处罚,公诉意见与本案事实和法律相符,本院予以采纳。
被告人_____对起诉书指控的盗窃事实无异议，但辩解所得赃款招待朋友花掉了，非自己一人花掉的。本院认为，其辩解不影响本案定罪，相反，如此大额赃款，对一名未成年人用赃款招待朋友，实属挥霍。
辩护人的'辩护意见是：
1.系未成年人;。
2.认罪态度较好;。
3.系初次犯罪。综上,建议从轻得罚。其辩护意见与事实基本相符,量刑时予以考虑。但辩护意见不是本案的全部量刑情节,本院量刑应考虑本案的全部情节。
本院认为,被告人以非法占有为目的,采用秘密手段多次入室盗窃作案,价值_______余元,属数额较大,其行为已构成盗窃罪,公诉机关指控罪名成立。据此,依照《中华人民共和国刑法》第264条，第17第第1款、第3款之规定，判决如下：
被告人_____犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金_____________元。
(刑期自_____________年_____月_____日起至_____________年_____月_____日止，罚金在本判决生效后十日内缴纳)。
如不服本判决，可在收到本判决书后次日起十日内，提出上诉，上诉至__________市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状三份，正本1份，副本2份。
审判长_______________。
审判员_____________。
审判员_____________。
_____________年_____月_____日。
房产过户合同协议书篇三
经甲、乙双方友好协商，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产特签订本合同，以资共同信守执行。
甲方房屋坐落于，建筑登记面积为平方米。
该房屋售价总金额为万元整，大写：。
乙方于本合同签订之日向甲方支付定金元整(大写：)，余款元(大写)在甲方移交房屋时一次性付清。
甲方应于本合同签订之日起日内，将该房屋交付乙方。
甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的%向乙方支付违约金。逾期超过日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。
本房屋由肖港镇人民政府开发，房产证尚未办理，正在协商办理之中。甲方在移交房屋之时，同时移交房产登记的权利和义务，镇政府在以后办理房产证时由乙方直接享受办理权利。
没有经济纠纷，符合房屋出售的法定条件。房屋交付之前的水、电等费用由甲方承担。房屋交付之后的水、电等费用由乙方承担，与甲方无关，由此引发的纠纷由乙方负责。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
房产过户合同协议书篇四
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条合同标的。
乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产，该房地产建筑面积为______平方米。
第二条上述标的房地产的交易价格为：
单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整。
第三条付款时间与办法：
甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。
税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_______方承担。
第四条交房：
第五条违约责任：
甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第六条本合同主体。
1、甲方是____________共______人。
2、乙方是____________共______人。
第七条。
1、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
第八条。
本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第九条。
本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十条。
1、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加______万元的费用给甲方，即总房款为______万元。
第十一条。
电话：___________________;。
电话：___________________。
鉴证日期：_______年____月____日
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日。
房产过户合同协议书篇五
1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿协商一致的基础上，甲、乙双方经协商后签字(盖章)生效。
2、本协议一式四份，双方各持二份，且具有同等法律效力。
3、本协议未尽事项，由甲、乙双方另行约定并签订补充协议。
第二部分、双方的基本情况。
甲方(出售方)：______________。
法人代表姓名：________________。
地址：________________________。
邮编：________________________。
联系电话：____________________。
传真：________________________。
乙方(购买方)：______________。
法人代表姓名：________________。
地址：________________________。
邮编：________________________。
联系电话：____________________。
传真：________________________。
第三部分、房屋土地情况概述。
1、甲方自愿将座落于__________转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房地产已做了充分了解，自愿购买该房地产。
2、上述房产全部以现况为准，双方签订协议房产及土地交付乙方后，双方永无争议。
第四部分、房屋出售价格及手续。
1、经双方协商同意房产及土地出售价格为人民币_________万元(大写：_____________________)。
3、甲方保证上述房产及土地产权清楚无任何纠纷，如发生产权方面的纠纷由甲方负责解决。
4、协议签订后乙方自行办理房地产过户手续，并承担相应的过户费用。
第五部分、争议的解决。
1、本协议履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决。
2、如争议未能于前述方式解决，在开始协商后三十(30)日内，则任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
第六部分、协议附件。
1、乙方身份证复印件。
2、房屋产权证。
3、土地使用证。
4、裁定及其他附件。
5、房地产现状录像光盘。
第七部分、协议签署。
甲方：________________________。
委托代理人签字：______________。
日期：________________________
乙方：________________________。
委托代理人签字：______________。
日期：________________________
房产过户合同协议书篇六
抵押权人：__有限公司(以下简称甲方)。
第一条抵押担保的债权。
乙方提供的房产抵押担保的主债权为根据__年__月__日甲方与__实业有限总公司签订的协议书规定的大__实业有限总公司应支付的__万元补偿款，其支付期限分别为__年__月__日支付__万元;__年__月__日支付__万元。
第二条抵押物。
乙方愿提供座落于__市__路号的__大厦的房产作__实业有限总公司履行义务的抵押担保，该房产面积__平方米，属框架结构，属乙方所有，其房产权证号为__;土地使用证号。
第三条双方同意抵押担保的范围与__实业有限总公司履行义务承担责任的范围相同，包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现抵押权的费用。
第四条抵押期间，乙方应妥善保管、使用抵押的房产。如抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止侵害抵押物行为并有权要求再提供担保。
第五条本抵押协议签订后，乙方应向甲方提供抵押房产的房地产权证书和土地使用权证号，由甲方负责办理抵押物的评估并向有关登记相关办理抵押物登记，评估费和抵押物登记费用双方各半承担。
第六条因本抵押协议履行过程中发生争议的，由抵押物所在地人民法院管辖。
第七条本协议一式三份，甲乙双方各执一份，另一份送有关机关登记备案。
甲方：乙方：__大厦。
代表：代表：
房产过户合同协议书篇七
丙方(女儿方)：______________________。
甲方于______年______月______日注册登记结婚，夫妻感情很好，
各有一套住房。(第一套住房：______________________购买时间________________________，房屋产权登记人________________，房屋具体情况________________________);(第二套住房：______________________购买时间________________________，房屋产权登记人________________，房屋具体情况________________________)现有儿女各一人，儿女均已到婚配年龄，为了帮助儿女成家立业，经夫妻双方及儿女方协商，就两套房屋产权作无偿分割处分如下：
1、第二套住房于__________年______月______日经房产中介公司卖于第三人____________，身份证号码__________________，身份证号码__________________)，卖房款为____________元，该卖房款全部交给儿子____________购买位于__________________的房屋一套。
2、作为补偿，经协商决定将第一套住房的产权或今后因该房屋被征收拆迁补偿(或产权置换)的房屋的产权无偿给予____________，____________要对上述房屋行权必须等到____________夫妻二人百年之后。除夫妻同意将产权提早过户给____________。
3、____________自愿放弃第一套住房的所有相关权利。放弃包括但不限于房屋继承，房屋被征收拆迁(或产权置换)后取得的房屋产权及与该房屋相关取得的各种利益。
4、____________放弃对第二套房屋卖房款主张的权利。
5、夫妻在签订本协议后，不能就第一套住房的产权进行处分，不能做出以下支配包括但不限于抵押、担保、产权置换等。
6、夫妻对于第一套住房的产权做出任何处置前，必须经过____________的书面同意。
7、夫妻以前及以后的债务由夫妻其他财产偿还，与第一套房子没有关系。
本协议签字生效。
本协议一式______份，夫妻双方执一份，____________一份，____________一份，见证人一份。
协议人签字：___________。
见证人签字：___________。
______年______月______日。
房产过户合同协议书篇八
赠与人：
受赠人：
赠与人将其房屋赠与受赠人，经双方当事人协商一致，签订本合同，以明确双方的权利义务。
第一条赠与房屋状况房屋坐落房屋规格房屋面积备注：该房屋已于xx年x月x日赠予给使用。
第二条赠与房屋的交付赠与人与受赠人于年月日共同到房地产部门办理产权过户手续。
赠与人可以撤消赠与：
(1)受赠人不履行赠与合同约定义务的。
(2)严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属的。
第五条争议的解决方式一切与本合同有关的纠纷，首先由双方当事人协商解决。协商不成，任何一方可以向当地法律申请仲裁。第六条合同的补充本合同如有未尽事宜，一律按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，经合同双方协商一致，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第七条本合同正本一式两份，双方各执一份。
赠与人(签名)：
受赠人：(签名)。
签订时间：
xx年x月x日。
签订地点:。
房产过户合同协议书篇九
出卖人：身份证号：
身份证号：(以下简称甲方)买受人：身份证号：
身份证号：(以下简称乙方)甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，在自愿、平等、协商一致的前提下，同意订立本合同条款，就权利与义务等细节达成如下共识，以资共同遵守。
一、甲方自愿将坐落在，平方米，出售给乙方。
二、上列房屋包括附属设备甲乙双方享有同等的权利和义务，双方议定房屋价款(包含附属设备的共有权)人民币元(大写)，由甲方售卖给乙方。
三、房屋价款乙方一次性付清给甲方。甲方收到后出具收据。
甲方应自本合同签订之日起两天内，将房屋所有钥匙、房屋使用权、土地使用证等有关证件的复印件签字按印后交付给乙方，由乙方出具收到凭证。自此房产转移成立完毕，其房屋产权便归乙方所有，乙方对原土地证所登记范围土地面积东户所占的土地拥有单独的使用权。
五、在办理房屋产权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权转移给乙方的相关材料。如需要甲方出面协助处理的，不论何时，甲方应予积极协助。
六、本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切捐税、费用，以及因卖房产所产生的所得税，概由甲方负责。其他税费按有关法律规定，各自承担。
七、乙方实际居住该房屋后，双方都应遵守社会公德，团结友爱，邻里互敬，自觉爱护公共设施，保持楼道及院落卫生。
八、乙方全部或一部分不履行本合同第三条规定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日‰计算的违约金给与甲方。
九、甲方保证上述房屋出售前所有权归甲方，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。甲方如不清理，自愿支付给乙方房屋总价款20%的违约金。
十、房屋所在土地使用证(号码：地号)持有人、其承受人和共同筹资出钱承建楼房所有人都同意永久出售该楼房给乙方，永不反悔，否则，若甲方内部出现分歧，应承担全部责任。
十一、若遇老____区改造或国家征用土地，楼房确须拆迁时，所给予的拆迁补偿，应按乙方购买楼房所占总建筑面积的份额的实占比例进行分配，双方均无异意，永不反悔。
十二、若遇国家对水、电、气等进行改造时，甲方应优先给予协助，并有义务理顺与四邻的关系。
十三、国家若对新建民房的建筑面积进行重新测量核实时，乙方所购的房屋所有权归乙方所有(在国家法律许可的情况下即土地使用证、房产证等证件的户主名称应为乙方)费用自理，甲方决无异意、，并有义务积极主动配合。
十四、本合同甲乙双方自愿签订，无论遇到任何情况，绝不反悔，否则，违约方赔偿对方购房总价值的20%违约金。
十五、乙方居住后，电费、卫生费自理，水、公共照明电费均摊。
十六、未尽事宜，甲乙双方共同协商解决，协商一致后达成的补充条款，与本协议具有同等法律效力，如协议不成可通过人民法院诉讼，来维护其合法权益。
十七、本合同的附件与合同有同等效力。
十八、本协议自双方签字按印后生效，即产生法律效力。
十九、本合同一式三份，甲乙方各执一份，见证人一份，具有同等的。
法律效力。
甲方(签字、手印)：乙方(签字、手印)：
甲方(签字、手印)：乙方(签字、手印)：
见证人(签字、手印)：
本协议签订地：
签订日期：________年____月____日
甲方夫妻：(出售方)：
姓名：身份证号。
房产过户合同协议书篇十
乙方（买入方）：_______________。
丙方（监管方）：_______________。
为保证二手房交易资金安全，丙方受浦东房地产交易中心委托提供二手房交易资金监管服务。甲、乙、丙三方共同友好协商，就办理二手房交易资金监管事项达成如下协议：
第一条。
交易价款为人民币（大写）_______________。
第二条。
本协议所示资金监管期限从乙方第一笔监管房款存入丙方指定银行帐号之日起至浦东新区房地产交易中心完成该房地产转移登记，甲方收到全额监管房款、乙方收到房地产权证之日止。
第三条。
甲、乙双方委托丙方监管购房款为：
（1）一次性全额付清_____。
（2）全额分期付清。
（3）首付款加贷款______。
（4）部分款：__元。
第四条。
根据甲、乙双方相关协议，乙方自本协议签订之日起__日内分_次，将监管房款存入丙方指定银行中国建设银行上海市崂山支行帐号____，具体付款方式、金额、期限如下：
第五条。
付款方式经三方协商，按下列第__款处理，甲乙双方所签订《买卖合同》之付款方式以本协议约定为准。
（一）丙方应在乙方全额监管房款划入丙方指定银行帐号，且丙方收到《上海市浦东新区房地产交易中心收件收据》所示受理日期后第二十五日（如有退件，受理日期应从交易中心收到补件之日起计算），通知甲、乙双方双方同时到场，至丙方处领取甲方全额监管房款及乙方产权证。（如遇双休日及国定假日顺延）
（三）甲、乙双方自办贷款，则本协议所示放款日期自乙方全额监管款项到帐后第二十五日（以银行到帐凭证所示日期为准）由监管方通知甲、乙双方同时到场，至丙方处领取甲方全额监管房款及乙方产权证。
第六条。
甲、乙双方确认：丙方按本协议约定书面通知甲、乙双方后，甲、乙双方应于收到通知十日内同时到场至丙方处领取监管房款及乙方产权证；如逾期不领，丙方再以书面方式通知甲、乙双方，通知发出七个工作日内，甲、乙双方无法同时至丙方处同时领取，丙方视作甲方或一方自动放弃权利，可向甲方或乙方单方发放监管房款或产权证。
第七条。
在办理房地产转移登记过程中，经房地产登记机关审核，因不符合产权登记条件而导致不能办理转让交易过户登记，不予登记书一经作出，丙方通知甲、乙双方，并于不予登记书作出拾日内向乙方退还已收房款，本协议自然终止，已收监管费用不予退回。
第八条。
若甲乙双方于正式签订《买卖合同》前签订本协议，但因故终止该房地产交易，或由甲、乙双方所签《买卖合同》引起的纠纷造成交易登记终止。本协议自然终止，已收监管费用不予退回。
第九条。
丙方实行房款监管后，不能对抗司法机关、行政机关依法对该房地产的查封或以其他形式的限制房地产权利的裁定、决定。如发生丙方所监管房款被司法机关、行政机关因非为丙方原因而依法冻结造成丙方不能将监管房款交付甲方或乙方。本协议自然终止，已收监管费用不予退回。
第十条。
丙方对房款的监管不意味着对乙方付款义务承担保证责任；丙方对房地产交易的合法性、可行性以及其他与房地产买卖合同有关的任何问题均不承担任何责任。甲、乙双方在履行房地产买卖合同过程中发生与本协议无关的任何争议均应由双方自行协商或通过法律途径解决。若因甲、乙双方原因导致监管方未能及时完成本协议委托事项，则按甲乙双方签订的《房地产买卖合同》的约定负相关违约责任。本协议自然终止，已收监管费用不予退回。
第十一条。
因甲、乙双方不按本协议中规定的程序办理而造成的后果，由违约方承担责任。本协议自然终止，已收监管费用不予退回。
第十二条。
监管费用为_元，由甲方支付_元，乙方支付_元。
第十三条。
甲、乙双方如委托丙方办理贷款、产证等其他事宜，具体见附页。
第十四条。
本协议经三方签字、盖章后并由乙方按协议约定将监管房款存入丙方指定银行帐号之日起生效。未尽事宜三方另行协商解决，本协议一式三份，三方各执一份。
本协议经甲方收到全额监管房款、乙方收到房地产权证后，自行失效。
代理人（签字）：_________代理人（签字）：____________。
证件号：_____________证件号：____________。
联系方式：____________联系方式：____________。
联系地址：____________联系地址：____________。
日期：__年__月__日____日期：__年__月__日
丙方（盖章）：上海__房地产展销服务有限公司。
联系人（签字）：____________。
联系方式：____________。
联系地址：____________。
日期：___年__月__日_
鉴证方（盖章）：____________。
联系地址：____________。
日期：___年__月__日_
房产过户合同协议书篇十一
合同编号：
卖方：(以下简称甲方)。
签定日期：
买方：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方友好协商，本着平等、互利、自愿的原则，签定本协议。如本协议与房地产买卖契约有冲突之处，以本协议为准。
第一条：为保证甲、乙双方利益，甲、乙双方信任并一致同意扬州牵万家房产中介有限公司作为本协议的交易过程中"产权转移"、"房款交付"的代理方。
第二条：甲方根据国家的相关规定，已依法取得了扬州市的房屋所有权及土地使用权，房屋产权证号，土地证号，建筑面积为平方米，房屋性质为，房屋所有权人为，产权共有人为。乙方已通过代理方实地查看了该房产，清楚的了解该房产有关情况，并自愿购买该房产。甲方保证该房屋权属清楚无纠纷、无他项权、符合上市规定，如因房屋的权属问题给乙方和中介方造成的损失由甲方负责赔偿;甲方保证该房屋交付时与双方签定协议时所认可的转让房屋现状相符。该房屋的附属设施包括：汽车库、自行车库、空调台(匹柜机台、匹挂机台)、电冰箱台、洗衣机台、电视机台、微波炉台、油烟机台、灶具台、床张、沙发套、宽带、有线、煤管、以及。
第三条：甲、乙双方同意上述房地产实际成交价为x元整，乙方于xx年x月x日支付给甲方定金x元整，甲方应提交产权证、土地证和其他相关过户手续给代理方，乙方于xx年x月x日前将x元整首付款支付给甲方;余款付款方式为。
第四条：甲、乙双方同意于年月日前由甲方将上述房地产正式交付给乙方，该房屋的土地使用权一并转移给乙方。甲方将该房屋内的所有户籍迁出并在交接前结清各项费用。
第五条：鉴于代理方的居中服务，甲方应于签定协议时向代理方支付代理费：人民币计元，乙方应于签定协议时向代理方支付代理费：人民币计x元。
第六条：乙方如需贷款，则需在本协议签定之日起天内提交贷款的相关手续，如因乙方贷款手续有问题或未能及时提交贷款的相关手续，由此产生的一切责任由乙方承担。因乙方申请购房贷款并委托代理方进行期间担保，乙方于签定本协议时须按贷款总额的1%向代理方支付贷款担保费。乙方贷款金额为x元整，贷款期限为x年，担保费用为x元整。
第七条：违约责任。
甲、乙双方在签定本协议后，如甲方悔约，甲方应双倍返还定金;如乙方悔约，乙方已付定金不退。无论甲、乙哪一方中途违约，得到违约金的一方应向代理方一次性支付代理费元整。
2.若甲方未按本协议规定时间交房或乙方未按时支付房款，每超过一天，违约方需按总房款的5‰支付违约金，超过十天，守约方有权单方面撤消本协议并追究违约方的相关责任。
第八条：相关税费上述房屋以及相关设施的权利过户所产生的费用，由甲、乙双方按照相关规定各自承担或按甲、乙双方的约定的方案执行。甲方约为x元，乙方约为x元。双方费用最终以实际缴纳的票据为结算依据。
第九条：补充说明：。第十条：本协议如遇不可抗力因素(例如自然灾害、政府政策等)导致该协议不能履行，双方不算违约，甲方退还定金及房款，乙方不计利息，代理方退还中介费。
第十一条：甲、乙双方在充分理解并同意以上各条款的`内容后，签定本协议。本协议经三方签字或盖章后即生效;交易结束后自行失效。第十二条：本协议一式三份，甲、乙、代理方各执一份，具有相同的法律效力。在履行过程中，如有争议，应协商解决，解决不了的，可向该产权房的所在地法院提起诉讼。
甲方(签字)。
身份证号：
乙方(签字)。
中介方(盖章)。
身份证号：
经办人：
房产过户合同协议书篇十二
乙方:北京有限责任公司。
北京市海淀区路号x号楼x单元x层。
经友好协商，甲，乙双方就共同建立"对外经贸大学教育中心"，合作举办教育项目，职业资格证书培训，非学历研究生专业学位教育，大学后继续教育及其它中，高层次人才培训等相关事宜达成以下协议。
第一章总则。
一，合作宗旨。
以互惠，互信，互利为原则，发挥各自的资源优势进行强强联合，实现社会和经济利益的共赢，进一步提升各自的社会影响力和品牌，共同为开发继续教育和终生教育市场而努力。
二，合作范围。
双方同意共同成立"对外经贸大学教育中心"，以联合宣传，共同招生，合作举办教育项目为龙头，带动其它非学历教育培训项目，开发全方位的中，高端非学历培训项目，资格认证培训项目，以及国内及国际紧缺人才培训项目。
三，合作期限。
本协议自甲，乙双方签字之日起生效，有效期x年。协议到期前三个月，如双方一致认为可以继续合作，可正式续签协议。
四，办公地点。
"对外经贸大学教育中心"设在对外经济贸易大学校内。
五，资金来源。
本项目的前期宣传推广，项目筹备，招生咨询，教材及教学资料，教师课酬，教学及教务设备和设施等资金投入及各项费用的支出均由乙方负责。
六，学习费用。
专科层次:每人每个专业每期（两年）人民币$x元；
本科层次:每人每个专业每期（两年）人民币$x元。
学习费用（不含教材费，辅导资料费）报到注册时可分学年缴纳。
七，利益分配。
1,甲方按所收学员学费总额的%提取；
2,甲方负责支付向相关业务主管部门缴纳管理费；
3,乙方按所收学员学费总额的%提取。
项目实施。
一，项目实施。
1,本合作办学协议经对外经济贸易大学批准后立即生效，并在15天内成立"对外经贸大学教育中心"。
2,xx年8月开始，（合作协议正式签署后）在国内主要媒体展开宣传推广，同时进行项目介绍，项目咨询等活动，时间约为1-3个月。上述活动将由乙方牵头，甲乙双方共同完成。
3,宣传推广工作展开后，可开始招生报名工作。具体招生报名的有关工作将由乙方负责。
4,全部教学工作将于xx年1月1日正式开始。
第三章双方职责。
一，甲方责任。
2,负责审定项目策划，推广，招生咨询，招生简章的内容和文字；
负责制定教学大纲，教学计划，选定教材和辅导资料，并对教学计划的实施进行全程监控；
负责收取学员的学费，并开据正式票据；
负责审定教材及辅导资料收费标准，委托乙方收取，并负责监督乙方完成教材及辅导资料费的多退少补工作。
8,负责在审查学员学习达到结业标准后，颁发写实性毕业证明书及其它相关专业资质证书。
二，乙方责任。
1,负责办学资金投入，支付全部办学费用；
3,负责草拟全部宣传推广，招生广告的策划，设计，文字和内容；
4,负责租赁设施完善的教室，机房，办公室，提供必备的办公设备和设施；
6,负责对甲方开出其应分学费部分的正式收据；
7,接受甲方委托，负责按甲方审定的教材及辅导资料收费标准收取学员的上述费用，完成教材及辅导资料费的多退少补工作，并承担相关责任。
第四章本协议的变更，中止，终止及不可抗力。
一，协议的变更。
本协议未尽事宜，或条款有变更，需经甲，乙双方共同协商，做出书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
二，协议的中止。
1,本协议执行期间，任何一方如有不规范操作，违背协议约定，在对方提出三次整改要求后仍未改正的情况下，对方有权提出中止本协议。
2,任何一方提出中止本协议，需提前三个月以书面形式通知对方，并经甲，乙双方书面同意后中止本协议。但甲，乙双方应继续履行各自职责，完成未完成的培训。
3,如果本协议中止，甲，乙双方应积极配合，妥善处理并完成与培训相关的一切善后事宜，不得侵犯已入学学员的合法权益。
三，协议的终止和不可抗力。
1,本协议有效期满时，自动终止。
2,任何一方提出续签本协议，需提前三个月以书面形式通知对方，并经甲，乙双方书面同意后可续签本协议，但有效期不得超出x年。
由于政治原因，自然灾害，战争及其它不可预见因素，和对其发生及后果不能防止或避免的不可抗拒因素影响本协议的履行或不能按预定条件履行的，遇上述不可抗拒因素的一方应立即通知对方，并应在三十日内提供详情及有效证明文件。按其对本协议的影响程度，由甲，乙双方协商决定是否解除本协议，或部分免除协议责任或延期履行本协议。
4,因不可抗力致使本协议终止时，签约双方互不承担经济责任。
5,因不可抗力致使本协议终止时，签约双方应共同对参加本项目学习的学员做出妥善安排并将学员的损失降到最低限度。
第五章违约责任及争议解决办法。
一，违约责任的认定和赔偿。
1,签约的任何方，不能按指定的时间，方式和要求履行本协议约定的已方的责任，义务和承诺，均视为违约行为。
2,违约方因其违约行为造成本协议目标不能实现或给签约对方造成经济损失，均应承担相应的赔偿责任。
违约方因其违约行为或因已方不当行为侵害了学员的合法权益，或社会相关方面合法权益，或违反了国家法律及政府法令，均视为单方面违约，应独自承担相应的法律责任。
违约方因其违约行为或因已方不当行为引发与第三方纠纷，致使无责任的签约方被要求承担连带赔偿责任时，无责任的签约方有权要求有违约责任或实施不当行为的签约方赔偿相应的损失。
二，争议的解决。
1,在履行本协议的过程中，甲，乙双方欲告之对方的重要事项，以书面确认函的内容为准。
2,本协议在执行过程中如发生争议时，由甲，乙双方协商解决。
3,不能协商解决的争议，甲，乙双方同意选择设在北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会并适用中华人民共和国法律仲裁解决。
第六章其它。
一，如学员提出质疑，投诉或诉讼，甲，乙双方应根据本协议的规定，各负其责，由签约负责方负责妥善解决。
二，本协议经甲，乙双方法定代表或授权代表（具有法人授权书）签字盖章成立，有效期从签约当日至本协议约定完成期满时终止。
三，依照中华人民共和国法律及政府法令，法规规定，本协议在签署完成后，报经对外经济贸易大学批准后正式生效。
四，本协议一式四份，甲，乙双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方:乙方:。
对外经济贸易大学北京有限责任公司。
代表（签字/盖章）代表（签字/盖章）。
xx年月日xx年月日。
房产过户合同协议书篇十三
地址：电话：
被告：倪某，女，汉族，年月日出生。
地址：电话：
被告：姜某，女，汉族，年月日出生。
地址：电话：
诉讼请求：
一、请求判决原告和两被告共同继承被继承人xxx遗产(总价约110万元)。
二、请求判决被继承人xxx遗产的三分之一归原告继承所有。(包括xx路235弄14号305-306室房屋1/6产权，xx路680弄28号702室房屋1/9产权，其他遗产价值7万元)。
三、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
被继承人xxx于1xxx年12月4日出生，于20xx年1月19日因病死亡。原告是被继承人的母亲(原告丈夫xxx于20xx年12月8日死亡)。被告倪某是被继承人的妻子，姜某是被继承人的女儿。
被继承人死亡时留下遗产为：xx路235弄14号305-306室房屋1/2产权，xx路680弄28号702室房屋1/3产权，现金以及其他遗产共约20万元。
被继承人死亡后，其遗产全部由被告倪某占有，原告曾多次和被告协商被继承人的遗产继承事项，但是被告均以各种理由拒绝和原告分割被继承人的遗产。被告的.行为已经严重侵害了原告的合法权益。故特向法院起诉，请求维护原告的合法权益。谢谢!
此致
区人民法院。
具状人：
房产过户合同协议书篇十四
丙方：__________________。
甲乙双方系夫妻关系，丙方系甲乙双方的婚生子。现各方在自愿平等的基础上，就位于____________________房产(房产证号：____________________号)的代持事宜，通过充分协商，达成如下协议：
一、标的物概况。
地址：__________________________________;。
房产证号：__________________号;。
建筑面积：_________________平方米;。
用途：__________住宅;。
各方确认：丙并未就上述房产支付任何价款，亦未承担任何费用。丙方过去、现在、将来对上述房产均不享有任何实质物权和债权权益，甲乙双方在本协议签署前后均持续地享有上述房产100%的实质产权。
二、产权代持。
本协议所称代持是指：丙方接受甲乙双方的委托，在丙方没有实际出资购买的情况下，为甲乙双方之利益，以丙方的名义代甲乙双方持有本协议第一条所述房屋之产权，并以丙方的名义登记为__________________号房产证所记载之名义产权人。
在没有获得甲乙双方书面授权的情况下，丙方不得对上述房产行使占有、使用、收益和处分的权利，并且甲乙双方在对该房屋行使占有、使用、收益和处分的权利时，丙方应当无条件予以配合。
丙方声明，丙方对该房屋并不享有任何真正的、实质上的权利，丙方代持上述100%产权完全系为甲乙双方利益的考虑，并且在任何情况下，丙方所代持的上述100%产权的行使应当完全服从和服务于甲乙双方的利益和要求。
三、代持对价。
丙方自愿代持上述房产，无权就为代持上述房产______%的产权向甲乙双方主张任何形式的报酬、佣金、回报和利益。
四、代持期限。
在甲乙双方正式通知结束丙方代持上述房产______%的产权之前，丙方将为甲乙双方代持上述房产______%的产权。
(二)甲乙双方在对该房屋行使占有、使用、收益和处分的权利时，丙方应当及时、充分、有效地予以无条件配合，丙方的配合义务包括但不限于丙方无条件根据甲乙双方的要求签署与该房产有关的、甲乙双方旨在对该房屋行使占有、使用、收益和处分权利而发生的一切法律文件，以及毫不迟延地配合甲乙双方递交该等法律文件、配合甲乙双方与第三人洽商等等。
(三)丙方在履行配合义务时，不得蓄意延误、拖延，在甲乙双方向丙方提出正式配合要求时，丙方根据甲乙双方要求实际采取配合行动不得超过三天时间。
(四)丙方无权为履行本条约定义务而向甲乙双方主张任何形式之报酬、佣金或利益。
六、若丙方违反本合同约定之义务，甲乙双方有权依据本协议提请诉讼以确认恢复登记其对房产享有之所有权，由此产生之任何费用，包括但不限于律师费等，概由丙方承担。
七、争议解决方式。凡因本协议引起或与本协议有关之一切争议，都应先进行协商解决。若无法协商解决，应诉之甲方住所地法院。
八、本协议在各方当事人签字盖章之后，发生法律效力。各方各执一份，具有同等法律效力。
(以下无正文)。
丙方(签字、捺印)：__________。
________年________月________日。
房产过户合同协议书篇十五
男、女双方此前已办理结婚登记，约定本协议所称房产由双方共有，但由于目前该套房产尚有贷款未结清，为确保房产过户事项的顺利进行，避免将来所生之纠纷，经双方平等协商一致，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民法典》的有关规定达成协议如下：
一、标的财产。
1、兹有男方婚前购买登记在男方名下位于房产一套，房屋产权证号：__________，建筑面积_____平方米，尚有银行贷款________元未结清。
二、权利义务。
2、本协议签署后，双方对该套房产的所有权形式为共同共有;。
3、男方不得利用现有房产登记信息损害女方对该套房产的所有权;。
4、若届期男方不配合女方办理本协议所称增名手续或因物权法定的原因女方未能取得该套房产的约定份额，则女方有权直接要求男方赔偿该套房产的市场价值的一半。
三、其它。
1、双方均认可，签订本协议内容是自己的真实意思表示，并已向中国咨询了解过法律有关规定，也明确签订本协议的法律后果;双方亦认可，在签订本协议时身体健康，神智清楚，具备完全民事行为能力。
2、本协议签署后双方应切实履行，一方违反本协议约定的，除应当继续履行以外，还应当向守约一方承担给付________万元的违约责任。
3、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力，经双方签署生效，未办理公证不影响协议效力。
(以下无正文)。
男方(签字、捺印)：__________。
________年________月________日。
女方(签字、捺印)：__________。
________年________月________日。
房产过户合同协议书篇十六
一、请求法院依离婚协议的约定依法分割原被告共同所有的房产;(房产暂计价值481600元)。
三、判令由被告承担本案诉讼费用。
事实与理由：_________________。
原被告双方于20__年12月7日经深圳市南山区民政局协议离婚，离婚登记字号：______________04_____________13_________________0。原被告双方在离婚协议中约定：_________________双方共有房产归双方共同所有，由双方共同协商使用。如有一方有意拥有整个房产，必须另行签订协议，以支付当时市场价50%给另一方;如房产变卖，双方各得房产变卖收益的50%。离婚后，原被告双方很长一段时间共同居住使用该房屋，相关费用亦一直由原告方支付。但自从该小区纳如城市更新改造项目后，被告方违反离婚协议的约定，在没有与原告协商的情况下，擅自与负责拆迁的公司商议涉案房屋的拆迁补偿协议。为此，原告多次与被告交涉，但被告却置之不理。被告的行为严重侵犯原告的合法权益。同时，原告依协议之约定向被告提出市场补偿价取得该房屋的所有权，被告亦不予配合办理。
基于此，现原告为维护自己的合法权益，依特向贵院提起起诉，望贵院依法作出判决，维护原告的合法权益。
此致
__________市__________区人民法院。
起诉人：_________________。
_________年_________月_________日。
房产过户合同协议书篇十七
河南郑州出台新政策：直系亲属房产过户产生的税费可以减少，税务部门工作人员算了一笔账，郑州一套92平米左右的房子由父母过户给子女，如今只需交几十元，可以少交近9万的税。
目前，在郑州市内五区实行，即中原区、二七区、惠济区、管城区、金水区。郑东新区看新系统上线后的情况决定，今后也会执行。
网上传得沸沸扬扬的“郑州直系亲属房产过户税费减少”，是否确有其事?昨天，大河报记者走访郑州市房管、税务部门发现，郑州直系亲属房产过户时，交易价格可以自己决定。换言之，直系亲属房产过户产生的税费可以减少。税务部门工作人员算了一笔账，郑州一套92平米左右的房子由父母过户给子女，如今只需交几十元，可以少交近9万的税。
消息：本月8日执行自行定价新政策。
昨天上午10点，大河报记者来到该郑州市房管局西区办事大厅，发现地税受理窗口挤满咨询政策的老百姓。
“网上传‘郑州直系亲属房产过户税费减少’。有没有这回事儿?”一位市民正在询问地税窗口工作人员。
“有这回事儿。”他说，现在地税系统升级，老百姓想享受新政策得等到这个月8日。
郑州市房管局西区办事大厅税务窗口工作人员解释，老百姓买卖房产需要交契税、营业税和个人所得税等，这些税费的征收依据，就是房屋的交易价格。
“但是有一部分人为了偷税漏税，故意把房屋的合同价格写得很低。比如一套实际价值100万元的房子，他们在合同中把交易额改为20万元。这就是所谓的‘阴阳合同’。这样，就可以按照20万元的价格交税，从而偷税漏税。”上述工作人员说，从4月1日开始，郑州市的存量房交易评估系统正式运行，地税部门通过评估系统为交易的房子核价，买卖双方按照地税部门定的价格交税。
郑州市税务部门有关负责人说，凡郑州市直系亲属过户房产的，不再由税务部门评估定价，而是按合同中约定的成交价交税。换言之，直系亲属过户房产不必按照税务系统的报价交税，可以自行报价。
昨天，有一位咨询政策的市民感慨：“这个消息太好了，都有点接受不了。”
解惑。
1、兄弟姐妹之间过户能享受优惠吗?
郑州市税务部门工作人员说，直系亲属包括父母、子女、配偶、祖孙、兄弟姐妹。他提醒，直系亲属办理过户时须出具派出所的证明及户口本。
2、网传成交价不能低于500元，真的吗?
“网上说，直系亲属间过户房产成交价最低为500元。真的吗?”昨天，市民李先生问。郑州市税务部门工作人员答：“随意申报。你想申报多少都行。”“1元也行吗?”李先生追问。“的确可以随意申报。但是得打出税票。换言之，税费得大于1块。”工作人员回答。
3、房子最低定价能到多少?
这位工作人员解释，最低可以定到几十元。比如定价20元的房子，按照4%的契税和5.6%的营业税征收，需交1.92元税，超过1元可开税票。
4、直系亲属间房子过户到一半能享受半能享受新政策吗?
市民魏先生有点郁闷：他刚把自己房子过户给儿子，非常担心享受不到新政策，多掏冤枉钱。
昨天，郑州市税务部门工作人员帮他支招：“房产证过户没有?没过户可以退税。”“还没过户!”魏先生问，退税后，可以按照新政策走吗?“可以。”这名工作人员答。
算笔账。
新政出台后，哪种交易更省钱?
“直系亲属房产过户主要分为继承、赠与和买卖三种形式。”郑州市住房保障和房地产管理局有关负责人说，如果孩子名下无房，继承老人房产后再次出售，无需交个税，但如果名下有房，则需交个税;如果走赠与的程序，不仅有公证费，还要交契税。新政实施后，郑州直系亲属之间房产过户，双方可以自由定价，不仅省去公证费，还少交契税和营业税。
新政策。
以一套92平米房子为例，父亲过户给儿子。
地税定价须交多少税?
税务部门评估房子价值：90万。
90万×4%契税=3.6万元。
90万×5.6%营业税=5.04万元。
自己定价需交多少税?
自由定房价：500元500元×4%契税=20元500×5.6%营业税=28元。
能省多少?(3.6万元+5.04万元)-(20元+28元)=86352元。
赠与。
父亲赠与儿子房产，现在这套房子价值90万，待他儿子以后再卖房子时房价达到190万元。他儿子需要缴纳差价(190-90=100万)20%的个税，即20万元。此外，还要交元左右的公证费。契税按3%交的话，需要交2.7万元。
共交：20万元+2000元+2.7万元=22.9万元。
继承。
调查：
郑州哪些区可以自行定价交易?
还有5种情况，过户可不按税务报价交税。
郑州市税务部门有关负责人解释，除了直系亲属房产过户外，还有5种情况，房产过户可以不按照税务系统的报价交税。具体如下：
1.人民法院判决、裁定或仲裁机构裁决的存量房权属转移，以生效法律文书载明的存量房价格作为计税依据。
2.法律文书中没有载明价格的，应对其进行核定征收;具有合法资质的拍卖机构依法拍卖的价格。
3.存量房曾发生火灾、凶杀、爆炸等重大事件导致低价出售的，应提供消防、公安等部门出具的曾发生火灾、凶杀、爆炸等重大事件的证明文书。
房产过户合同协议书篇十八
丙方(男方)：__________。
丁方(女方)：__________。
甲方与乙方是夫妻关系，甲方系丙方父亲，乙方系丙方的继母，丁方系丙方的妻子。现各方对位于________________的房产(以下称"上述房产")，达成如下协议：
一、位于______________________的房产系________年________月(甲乙婚前)修建，属于甲方婚前个人财产，乙方对此房产不享有任何权益。
二、现各方确认一致，甲方将上述房产赠与丙、丁双方，作为丙、丁双方婚后共同财产，各方对此均无异议。
三、若各方撤销赠与的，需重新签订协议，单方解除赠与无效。
四、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，没有任何债务、租金等纠纷。若有任何纠纷，甲方均应在赠与前处理完毕。否则应由甲方承担全部责任。
五、甲____各方认可签订本协议后立即生效，未办理公证或房屋所有权变更登记均不影响本协议的生效。
六、甲____各方承诺对该协议的字、词、义非常清楚，并愿意完全履行本协议，不存在受到胁迫、欺诈、误解等情形。
七、本协议壹式肆份,各方各执壹份，均具同等法律效力。
甲方(签字捺印)：__________。
乙方(签字捺印)：__________。
丙方(签字捺印)：__________。
丁方(签字捺印)：__________。
房产过户合同协议书篇十九
甲、乙双方经友好协商，自愿就甲方向乙方转让商品房一事达成如下协议：
一、转让标的：甲方将拥有的ssssssssssssss、车棚(建筑面积5.85平方米)转让给乙方。甲方承诺对拥有该标的的真实性负责。
二、转让价格：以上转让标的合计总价款叁拾伍万伍仟元人民币。转让价格包括以下费用：房款、车棚款、维修基金、有线电视初装费。
三、付款方式。
1、签订协议当天内，乙方应支付给甲方现金拾陆万元人民币，其中陆万元作为定金支付，首付款拾万元人民币。
2、甲方将标的转让到乙方后，70天内乙方付清余款拾玖万伍仟元人民币给甲方，定金抵作房款的一部分。
四、甲方的义务。
1、甲方应在签订本协议前付清房产开发商及水、电等所有费用。
2、甲方收到首付款拾万元人民币后负责将标的转让给乙方，但更名后相关房产证办理手续及税费由乙方承担。
3、乙方付清全部转让款项后3天内，甲方将标的相关的所有钥匙交付给乙方。
五、乙方的义务。
1、乙方应承担如期足额支付房款的义务。
2、乙方自行承担办理房产证手续及所有税费。
六、违约责任。
1、甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款(不计利息)返还乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
2、乙方如未按本协议规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约金。每逾期一天，乙方应付甲方所应付而未付部分房款的0.5‰向甲方付违约金，逾期超过15天，即视乙方违约，乙方定金不予退还。
3、甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0.5‰向乙方付违约金，逾期超过15天，即视甲方根本违约，甲方双倍返还乙方定金。
4、甲、乙双方如有违约，违约后违约方除承担违约责任外，由违约方承担因复原转让标的到甲方名下的一切税费。
七、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
八、本协议自甲、乙双方签字盖印之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
