个人房屋出售合同(专业18篇)
在商业交易中,合同起着至关重要的作用,它能确保交易的顺利进行。合同的解除和终止应符合法律规定和合同的约定,避免给双方造成不必要的损失。合同是一种具有法律约束力的书面文件,用于明确双方的权利和义务。为了使合同更加完美,双方应当充分了解合同的目的、意义和重要性。以下是小编为大家整理的一些合同范本,供大家参考。
个人房屋出售合同篇一
根据《_民法典》、《_城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成以下协议:
第一条项目建设依据。
(一)出卖人以______方式取得位于__________、编号为__________的地块的土地使用权。
【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_____________。
(二)该地块土地面积为__________,规划用途为__________,土地使用年限自______年____月____日至______年____月____日。
(三)出卖人经批准,在上述地块上建设的住宅小区现定名或暂定名为:______________,建设用地规划许可证号为______________,建设规划许可证号为______________,施工许可证号为______________。
第二条房屋销售依据。
买受人购买的房屋为(现房预售房)。(用\去除不需要的选项)销(预)售房批准机关为______________,房屋销(预)售许可为______________。
第三条买受人所购房屋的基本情况。
第一条规定的项目中的:
第______栋______单元______层______号房。
(二)该房屋的用途为__________,属__________结构,层高为__________,建筑层数地上__________层,地下__________层。
(三)该房屋阳台是(封闭式非封闭式)。(用\去除不需要的选项)。
(四)该房屋据合同约定,产权登记实际建筑面积共______平方米,其中,套内建筑面积______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米。
第四条计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按建筑面积计算该房屋价格。
该房屋单价为每平方米______元,根据市房地局、房改办同意楼层调节系数,实际销售价格为每平方米______元,总金额______千______百______拾______万______千______百______拾______元整。
第五条面积确认及面积差异处理。
(一)根据当事人选择的计价方式,本条规定以建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理。
(二)当事人选择按套计价的,不适用本条约定。
(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
(四)房屋交付后,产权登记面积与合同约定与合同约定面积发生差异,双方同意以下原则进行处理。
1、面积误差比绝对值在______以内(含______)的,据实结算房价款;。
2、面积误差比绝对值超出______时,买受人有权退房。
第六条付款方式及期限买受人按下列第______种方式按期付款:
第七条买受人逾期付款的违约责任。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
第八条交付期限。
出卖人应当在______年____月____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第______种条件,并符合本合同约定的经济适用房交付买受人使用:
(一)该房屋经建筑单体竣工验收合格。
(二)该房屋经综合验收合格。
(三)该房屋经分期综合验收合格。
(四)该房屋取得经济适用房交付使用批准文件。
但如遇特殊原因,除双方协商同意解除合同或者变更合同外,出卖人可以遭遇不可抗力的说明,告知买受人。
第九条出卖人逾期交房的违约责任。
(二)逾期超过______日后,买受人有权解除合同。
第十条规划、设计变更的约定。
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致影响到买受人所购买房屋质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起十日内,书面通知买受人,如房屋的结构改变、户行、空间尺寸、朝向等。
第十一条交接。
房屋达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。
所购房屋为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
第十二条出卖人保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。
第十三条出卖人关于扎、设备标准承诺的为月责任。
第十四条关于产权登记的约定。
第十五条保修责任。
买受人购买的房屋交付使用时,出卖人应出具《住宅质量保证书》作为本合同的一部分。
第十六条买受人的房屋仅作______使用,买受人使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。
出卖人______份,买受人______份,______份,______份。
出卖人(签章):_________________。
买受人(签章):_________________。
个人房屋出售合同篇二
根据《_民法典》、《_____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在_____________市____________区________________________拥有的房产,建筑面积为___________平方米。。
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元平方米,总价:人民币______________元整。
第三条付款时间与办法:
1、本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
2、甲乙双方同意以公积金按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整申请公积金按揭,并于放款后交房前将余下全部房款支付给甲方。
第四条甲方应于手续办理完毕之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将物业、水、电、煤气、有线电视、电话、宽带、采暖等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,甲方交易税费如在人民币五千元以下的由乙方承担,如甲方交易税费超过五千元的,超出部分由甲方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体。
1.甲方是________________________共______人。
2.乙方是________________________共______人。
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关公证处公证。
____市商品房买卖居间合同。
第九条本合同一式两份。甲方产权人一份,或甲方委托代理人一份,乙方一份。或乙方委托代理人一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
1、因该房所发生的________年____月____日后的产权纠纷和财务纠纷由乙方承担全部责任。
2、因该房所发生的________年____月____日前的产权纠纷和财务纠纷由甲方承担全部责任。
3、甲方于________年____月____日前交房,并将所有钥匙及相关证件交付乙方。
个人房屋出售合同篇三
1、本协议所指的房屋为______市______区______镇______村______组小地名____________所拥有的住房猪圈、牛圈。
2、房屋边界:____东至地坝外坎;
南至申高应房屋边界;
西至屋檐沟;
北至牛圈屋檐。
1、房屋出售价格为人民币元整
2、乙方在签订协议时一次性向甲方付清款项。
1、从本合同生效之日起,乙方即拥有该房屋及地基的所有权,此后与该房屋有关的事宜皆与甲方无关。
2、房屋出售后,甲方应尽的义务及应享有的权利全部转让给乙方,因房屋拆迁及其它原因产生的风险及利益概由乙方负责或享有。
此协议一式二份,甲乙双方各执一份,从甲乙双方签字之日起生效。
____年____月____日
____年____月____日
证明人
____年____月____日
个人房屋出售合同篇四
卖方: (以下简称甲方)
买方: (以下简称乙方)
甲方位于开阳县城关镇六块碑建有五层砖混结构私房一栋,其四至界线为东至刘和平界,南至胡仕明界,西至吴老七界,北至刘和平界,房屋建筑面积约90平方米,经甲乙双方友好协商,甲方将该房屋一楼面积的使用权及所有权出售给乙方永久性所有权。现就相关事宜达成以下个人房屋转让合同条款。
第一条
1、甲方还未取得国家正式颁发的规定房屋所有权证书,若甲方有备件办理该房的《房屋所有权证书》,甲方应为乙方一并办理,乙方应负责相应的费用。
2、乙方现暂未开办水、电户头,水、电均搭用甲方户头,但相应的费用由乙方负责,直到乙方开办好水、电户头为止。
3、该房屋有人行通道,乙方不能干涉。
4、甲方已征得该房权利共有人的一至同意后转让该房。
5、该房屋化粪池上间房屋由甲方可以使用,但所有权属乙方。
第二条 房屋售价
双方同意上述房屋售价总价款全计人民币60800.00元(大写:陆万零捌佰元整)。
第三条 付款方式
本合同甲乙双方签字,款已付清。
第四条 个人房屋转让合同的违约责任
甲乙双方合同签定后,不许悔约(如有悔约,由悔约方按该房屋总价的30%支付另一方违约金)。
第五条 本合同自签字之日起生效,具有法律效益。
第六条 如有拆迁,补偿金属乙方所得。
第七条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
卖方(签字):
买方(签字):
合同签定时间:
个人房屋出售合同篇五
签订地点:
签订时间:
合同双方当事人:
委托人甲(出卖人):
地址:邮政编码:
【营业执照注册号】【身份证号】:
【法定代表人】【本人】:联系电话:
委托代理人:联系电话:
地址:邮政编码:
委托人乙(买受人):
【本人】【法定代表人】姓名:国籍:
【身份证号】【护照】【营业执照注册号】。
地址:
邮政编码:联系电话:
【委托代理人】姓名:国籍:
地址:
邮政编码:联系电话:
居间人:
注册地址:邮政编码:
营业执照注册号:
法定代表人:联系电话:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,委托人甲和委托人乙之间就房屋买卖、两委托人与居间人之间就居间报酬等事项,在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:
第一条合同标的。
其设计结构为_____总建筑面积为_____平方米,权属为_____,_____房产证号_____,房屋落成时间为_____年_____月,_____其他情况_____。
委托人乙对上述房屋情况已充分了解,并作了实地勘察。
第二条委托人甲对居间人的委托事项(与委托书内容相同见附件1)。
1、为委托人甲欲卖出的上述房屋寻找买受人,并将该房屋详细情况以及委托人甲的要求等报告给买受人。
同时,将买受人的情况报告给委托人甲。
居间人促成买卖双方达成房屋买卖意向后,组织双方签订本合同,并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。
第三条委托人乙对居间人的委托事项(同委托书内容,见附件2)。
1、委托人乙欲在_____市_____区_____地段购买_____房屋_____套,面积为_____平方米。
委托居间人搜寻信息,并及时报告委托人乙,以便促成委托人乙购买房屋的目的。
居间人促成买卖双方达成房屋买卖意向后,组织双方签订本合同,并负责协助办理该房屋的产权变更等事宜。
第四条居间人完成委托任务的报酬。
居间人业已完成本合同项下委托人双方委托之事项,委托人双方自愿选择下列第_____种方式向居间人支付报酬:
1、按合同标的_____%的比例支付(具体数额为小写_____、大写_____),其中委托人甲_____%(具体数额为小写_____,大写_____),_____委托人乙_____%,(具体数额为小写_____、大写_____)。
2、委托人双方一次性支付居间人人民币小写_____元,大写_____。
其中,委托人甲_____元,大写_____。
委托人乙_____元,大写_____。
交付佣金的具体时间:__________。
交付方式:__________。
第五条居间人没有完成委托任务的费用收取。
居间人没有完成委托人指示的委托任务的,不得收取报酬,但可以按实际支出收取一定的费用,委托人双方自愿选择下列第______种方式向居间人支付费用。
1、一次性向居间人支付人民币_____元,由委托人双方各自分别承担_____%。
2、根据居间人的实际发生费用(以发票、车票等为证据),由委托人双方各自承担_____%。
第六条违约责任。
1、居间人有下列行为之一的属于违约:
(1)无正当理由擅自解除合同的;。
(2)与他人串通,损害委托人双方的利益的;。
(4)居间人违约的,应当承担本合同居间人预期获得佣金总价款的_____%。
居间人因违约行为,给委托人任何一方造成经济损失,且违约金不足以弥补的,居间人应当就损失的差额部分向受害人予以赔偿。
2、委托人双方有下列情形之一的属于违约:
(1)无正当理由擅自解除合同的;。
(2)相互或与他人串通,损害居间人利益的;。
(4)委托人违约的,在以下款项中选择:
1、已经向居间人交付定金的,不得索回定金;。
2、按照居间人在本合同中应当获得的佣金予以赔偿;。
3、按照本合同标的物总价款的_____%赔偿于居间人。
4、。
第八条本合同解除的条件。
1、当事人就解除合同协商一致的;。
2、因不可抗力致使合同目的不能实现的;。
4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在_____个工作日内仍未履行的;。
5、当事人一方因其他原因致使合同目的不能实现的。
第九条本合同自签订之日起生效,合同有效期限为天。
本合同一式_____份,当事人各一份,备案一份。
协商调解不成的,按下列第_____种方式解决:
1、提交_____仲裁委员会仲裁;。
2、依法向人民法院起诉。
第十一条其他约定事项:
第十二条本合同未作规定的,当事人可以补充协议。
补充协议有困难的,按《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定执行。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________。
签订地点:___________签订地点:___________。
个人房屋出售合同篇六
出卖人(以下简称甲方):身份证号码:地址:联系电话:。
买受人(以下简称乙方):身份证号码:地址:联系电话:
甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,一致同意订立如下协议,以资共同遵守。
第一条房屋概况甲方愿将自有座落于的房屋(房屋所有权证编号为:,建筑面积平方米)售卖给乙方。
该房屋性质属于。
该房屋约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品等在签订本协议前,双方已经现场确认,均无异议。
第二条房屋价款及支付方式。
2.1甲方向乙方出售本合同第一条项下之房屋的总价款为人民币(币种下同)元(大写:)。
2.2经双方协商一致,房屋价款乙方于年月日前支付定金元(大写:),该定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
除了定金之外的房款分期支付,于年月日支付款项元(大写:);于年月日支付尾款元(大写:)。
第三条房屋的交付。
3.1甲方应自本合同签订之日起天内将房屋腾空,连同原房屋所有权证等有关证件,交付乙方,由乙方出具收到凭证。
3.2甲方在交付房屋时,应将附随的税费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费等费用结清,单据交由乙方确认。
第四条房屋过户登记在办理房屋产权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。
如需要甲方出面处理的,不论何时,甲方应予协助。
如因甲方的延误,影响产权过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。
第五条税费承担。
5.1本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由方负担。
5.3其他税费按有关法律规定,各自承担。
第六条甲方的保证。
6.1甲方保证其出卖给乙方的房屋不存在继承、离婚、合伙等与共有权有关的任何纠纷,如因共有权纠纷使房屋被异议登记、冻结过户、查封等导致无法过户,甲方应承担乙方由此而受到的全部损失并且乙方可解除本合同。
6.2如果该房屋存在租赁关系,甲方保证房屋的承租人不会因行使房屋优先购买权而发生纠纷,如因该权利发生纠纷,甲方应承担乙方由此而受到的全部损失并且乙方可解除本合同。
6.3甲方在本合同签订后日内,有义务将落在房屋内的全部户口迁出,保证在乙方及其亲属办理户口迁入前,该房屋上没有任何人的户口。否则,按照本合同中关于违约责任的内容执行。
6.4甲方保证其出卖给乙方的房屋不存在抵押,如因此而造成的无法过户或发生债权债务纠纷的,甲方应承担乙方由此而受到的全部损失并且乙方可解除本合同。
第七条违约责任。
7.1甲方如不按合同约定的日期交付本合同第一条项下之房屋,应支付元的违约金给乙方。
逾期超过三个月的,乙方可解除本合同。解约时,甲方除将已收到的房价款全部退还乙方外,还应向乙方支付元的违约金。
7.2乙方不按本合同约定履行给付房价款义务时,其逾期部分,乙方应向甲方加付元的违约金。
逾期超过三个月的,甲方可解除本合同。解约时,乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。
7.3甲方违反本合同约定逾期迁出户口,则应向乙方支付元的违约金。
7.4本合同双方应严格遵守合同约定,履行各自的义务,因一方违约给对方造成损失的,违约方应赔偿守约方由此而受到的全部损失。
第八条不可抗力。
8.1对于因不可抗力而导致的合同无法履行时,任何一方遭受不可抗力的均应在遭受不可抗力后尽快通知对方,并于通知之日起15日内提供相关证明文件,不可抗力持续达到三十日的,任一方有权经通知对方提前终止本协议。
因不可抗力原因而导致本协议中止、终止的,双方均不须向对方承担违约责任。
8.2本合同所陈不可抗力是指不能预见、不能克服的、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
第九条争议的解决凡因本合同或与本合同有关的一切争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方可向房产所在地法院的人民法院起诉。
第十条其他事项。
10.1其他约定:
10.2本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙可以达成书面补充合同。
本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
10.3本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,另两份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续,具有同等法律效力。
10.4本协议标题仅供参考之用,并不构成本协议的一部分,亦不得被用以解释本协议。
10.5本协议一方延迟或未能行使本协议下的权力、权利或救济不应作为对任何该等权力、权利或救济的弃权。
甲方:(签章)乙方:(签章)。
年月日年月日。
个人房屋出售合同篇七
乙方:___________________________。
签订日期:_______年______月______日
卖方(甲方):(身份证号码:)。
买方(乙方):(身份证号码:)。
根据中华人民共和国有关法律、法规和有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同,以资共同遵守。
第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下:
甲方愿将其位于______________的房屋,房屋建筑面积______平方米及储藏室出售给乙方。
甲、乙双方经协商达成一致,同意上述房地产转让价格为人民币(大写):元整。甲、乙双方同意,自本合同签订之日起,乙方一次性付清房款人民币(大写)元整付给甲方。
第三条甲方应结清房屋交接前的取暖费、水费、电费等费用。
第四条合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的.争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第五条上述房地产风险责任自本合同签订之日起转移给乙方。交易后房屋产生的各种费用与甲方无关,均有乙方承担。
第六条本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第七条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:(签章)乙方:(签章)。
个人房屋出售合同篇八
根据《_民法典》、《_____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、资源、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本房屋买卖合同。
第一条、甲方自愿将坐落于的房产出售给乙方。
第二条、甲方保证所出售的房屋符合国家有关房地产交易的相关法律、法规及政策规定,且不存在其他债权、债务纠纷,无抵押担保。
第三条、甲、乙双方约定购房总价款为人民币元,大写元。
第四条、合同签订后,甲、乙双方均应按过户要求提供相应过户资料、证件到房屋交易部门办理房产过户手续。
第五条、双方在办理房屋产权转移、过户手续中所产生的契税、印花税、工本费、过户费等税费及费用均由乙方来承担,甲方不承担任何费用。
第七条、本合同一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效,因合同履行发生争议,双方可协商或诉讼解决。
第八条本合同未尽事宜,可另行补充约定,补充约定经双方签字后与本合同具有同等效力。第九条为了降低办理房产过程中的`相关费用,甲乙双方另签订一份购房款为元的虚假合同。
甲方:签名。
乙方:签名。
________年____月____日。
个人房屋出售合同篇九
卖 方 (以下简称甲方):
姓 名:
地 址:
联系电话:
买方 (以下简称乙方):
姓 名:
地 址:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地
产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
第一条 房屋的基本情况:
房屋地址:甲方房屋位于
层 户,房屋结构为 ,房产证登记面积 平方米,房屋所有权证编号: 。
第二条 价格: 元(大写 拾 万 仟 佰元整),(含附属设施费用);
2、 甲、乙双方达成一致意见,双方交易税费由乙方负担。
第三条 付款方式:
乙方于本合同签订当日内向甲方支付交首付款 万元元(大写 拾 万 仟 佰 元整),余款 万元(大写 拾 万 仟 佰 元整) 在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条 房屋交付期限:
房屋合同由社区各位领导鉴证,交纳税费20xx元整,由乙方负责交纳。
第五条 签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理,与乙方无关。
第六条 甲方保证在办理完过户手续之日起______日内,将户口迁出,逾期超过______日,乙方每日按已付款的_____%收取违约金。
第十条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。
第七条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等法律效力。
甲 方(签名或盖章):
乙 方(签名或盖章):
鉴证方(签名或盖章)
签订日期:_________年______月_______日
个人房屋出售合同篇十
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在 县 栋 单元 号 (建筑面积 平方米,产权证号 : 丘(地)号10020xx0042号房产出卖给乙方。
二、双方议定上述房产及附属建筑物总价款为人民币大写玖万伍仟元:即人民币(小写)95000元。
三、乙方将所有购房款在过户手续办理完毕后一次付清给甲方,乙方先预付定金3000元,如甲方违约愿付双倍违约金。
四、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的房屋所有权证。
五、办理房屋转户、水、电、气、电视收视等过户手续产生的所有费用由甲方承担。
六、甲方应在乙方付清购房款后随即将该房屋所有权证等交付乙方。届时该房产应无任何担保、抵押,无人租住、使用,无欠账,如电话费、水电费等。
七、交付该房产时,甲方不得损坏该房产结构、地面和墙壁及不宜移动的物件,并将设施等让与乙方(含在房屋价值内)。
八、本合同一式三份,具有同等法律效力,自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
个人房屋出售合同篇十一
出卖人(甲方):受买人(乙方):
身份证号码:身份证号码:
甲、乙双方就房屋买卖事项是在平等自愿,协商一致前提下订立本合同,条款如下,以资共同遵守。
一、甲方自愿将其住房户型(建筑面积平米)室厅卫以单价元,总价人民币大写拾万仟佰拾元整,即人民币小写元整的价格出售给乙方。
二、甲方所售房屋包含房屋整体及地下室等一切附属设施。
三、房屋交付及付款方式。
由于该房屋为拆迁保障性住房,合同签订时交房日期无法确定,现约定:
1、合同签订三十日内乙方向甲方支付房屋购房款共计人民币大写拾万仟佰拾元整,即小写元整。
2、房屋由连队交付甲方后三十日内交付乙方(含房屋及一切附属设施),同时协助乙方完成房产证,土地证等房屋及其一切附属设施相关手续办理工作,直至一切手续办理完毕。
四、乙方逾期付款的违约责任。
乙方未按照合同规定的支付方式及支付时间付款,每逾期一日,按照合同的购房款的0.2%支付违约金,逾期达一个月以上不履行本合同,甲方有权解除合同,届时将由乙方承担此次交易中双方的`全部费用,并向甲方支付购房款10%违约金。
五、甲方逾期交房的违约责任。
甲方未按照本合同第三条第2点规定将房屋交付乙方,每逾期一日,按照合同的购房款的0.2%支付违约金,逾期达一个月以上不履行本合同,乙方有权解除合同,届时将由甲方承担此次交易中双方的全部费用,并向乙方支付购房款10%违约金。
六、在甲方向乙方交房时,如房屋面积发生变更由补充合同另行约定。
七、甲方保证在交房时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生房屋的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。
八、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商议,并签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
九、本合同在履行时发生争执,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该房屋所在地法院起诉。
十、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
十一、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,见证人一份。
甲方(签章):乙方(签章):
住址:住址:
工作单位:工作单位:
联系电话:联系电话:
个人房屋出售合同篇十二
电话:___________________________。
乙方:___________________________。
地址:___________________________。
电话:___________________________。
甲乙双方经友好协商,本着平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方委托乙方代理出售房屋之相关事宜达成如下协议,以资共同恪守遵行。
甲方委托乙方出售的房屋(下称该房屋)的基本情况如下;。
1.1甲方为该房屋的所有权人,房屋所有权证号为______;。
1.2该房屋位于______市;。
1.3该房屋的建筑面积为______平方米(以房屋权属证书登记面积为准)。
上述相关信息由甲方提供,甲方应保证相关信息的准确性、真实性。
签订本协议时,甲方须向乙方提供如下证件、证书等资料:身份证件;房屋权属证书;结婚证;房屋共有人同意出售的证明。
乙方应为甲方建立购房人登记制度。登记了的客户经甲方确认后,若该购房人在本协议有效期内及协议终止后的______日内,购买了该房屋,甲方均应向乙方支付佣金。
代理期限为:______年。代理期限届满后,协议双方未书面通知对方终止本协议的,本协议代理期限自动展期______个月。代理期限展期结束后,除双方另行协商同意延长代理期限外,本协议自动终止。
甲乙双方商定,甲方以__________(小写______)元出售以上房屋。(其中包括__________________________)。
乙方将收取买卖之间的差价作为乙方应得的佣金。
上述佣金于甲方与购房人签订房屋买卖合同的同时,由甲方一次性向乙方支付。
本协议中,一方义务即为另一方权利。
甲方应保证其向乙方提供的资料的完整性、真实性、合法性、有效性;不存在任何虚假、伪造情形。
甲方应保证在与购房人订立房屋买卖合同时,结清该房屋的物业管理费、水费、电费、煤气费、暖气费、有线收视费或其他任何与本房屋有关之费用。
乙方可以协助甲方及购房人办理入住手、立契过户手续及贷款手续(如有)。
甲方因向乙方提供不真实、不合法或无效的相关信息、资料给乙方及/和他人(包括但不限于购房人)造成损失的.,甲方应承担全部的赔偿责任。
本协议有效期内,甲方私自与乙方介绍的购房人订立房屋买卖合同的,应向乙方支付违约金并支付相应的佣金。
甲乙双方违反本合同约定给对方造成损失的,应赔偿对方的损失。
本协议履行期间,如因不可抗力事由导致协议无法履行的,本协议自动终止。双方互不负违约责任。
1.协议终止(包括提前终止)后起之______日内,甲方不论是直接地或是间接地与乙方寻找的购房人签订房屋买卖合同,均应按实际成交价之______%向乙方支付佣金。
2.上述佣金于甲方与购房人签订房屋买卖合同、购房人交纳首付款的同时,由甲方向乙方一次性支付。逾期未支付的,甲方除支付佣金外,还需向乙方支付相当于全部佣金______%的款项作为违约金。
3.为确定该房屋的实际成交价格,甲方应当向乙方出示其与购房人签订的房屋买卖合同。甲方拒绝出示房屋买卖合同的,乙方有权按本次交易的评估价格向甲方收取佣金及违约金。
4.本协议终止后,乙方未能为甲方成功代理出售该房屋的,乙方无须向甲方承担任何违约责任。
本协议如有未尽事宜,双方可另行协商达成补充协议。补充协议为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
本协议在履行过程中,如发生争议,协议双方应首先本着友好协商的方式解决。解决不了的,任何一方均可按本协议约定向______市仲裁委员会申请仲裁进行解决。
本合同及补充协议均采用中文文本,自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_____________________。
乙方(盖章):_____________________。
签约日期:_______年______月______日
个人房屋出售合同篇十三
出卖人(甲方):
身份证号码:
买受人(甲方):
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方出售房屋签订本协议,以资共同遵守。
第一条、因甲方的房屋被依法拆迁,甲方自愿将其回迁安置的位于的房屋转让给乙方,面积约平方,房价每平方元。总房价万元。乙方在取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
第二条、由于上述的房屋尚未施工,甲方同意协助乙方进行挑选房屋楼层及位置。该房屋交房期两年时间,在交房时如因面积减少或增大,均按协议所定放假多退少补。
第三条、本协议签字生效后,乙方即时付购房定金万元,第二次付款在乙方取得该房钥匙的同时,一次性付房款万元,尾款万元。在乙方取得房产证当天一次性付清。
第四条、本协议签订后,双方应共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房主张任何的权利。更不得再将该房出售或赠与第三人,否则甲方承担违约责任。
方承担赔偿责任。
第六条、乙方如不能及时按合同约定支付房款,甲方有权没收定金,并按房款总额的日千分之三向乙方收取拖欠天数的违约金。因甲方原因,致使该协议无法履行的`,甲方承担定金双倍返还责任,并同时承担房款总额的日千分之三违约金,自本协议签订之日起计算。(原则上不超过总房价的两倍)。
第七条、甲方应出具拆迁安置协议,确保对该买卖协议中的房屋有处置。
权。甲方是共人,乙方暂定代理人,在办理产权登记时,乙方可以为其本人或其他亲属等。
第八条、本协议双方应共同遵守,双方发生分歧应协商解决,协商不成,任何一方均可向瑶海区人民法院提起诉讼,违约方承担所有诉讼费、保全费、律师费等所有费用。
第九条、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。
补充:
甲方:
乙方:
______年___月___日。
个人房屋出售合同篇十四
出卖人: (以下简称甲方)
买受人: (以下简称乙方)
甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方愿将自有坐落于 的楼房,面积为 平方米;13_6户型的房屋出售给乙方。
二、上列房屋包括附属设备,双方议定房屋总价款为人民币万元(含万元房屋基金),由甲方售卖给乙方。
三、房屋价款乙方分二期付给甲方。第一期,在双方签订买卖合同之日,付人民币万元;乙方所欠尾款在签订合同当日后30天内付清。每期付款,甲方收到后出具收据。
六、乙方全部或一部分不履行本合同第三条规定的日期给付甲方房价款时,乙方须承担购房屋款10%违约金,同时甲方有权收回房屋。
七、本合同的附件与合同有同等效力。如有未尽事宜双方协商解决。
八、本合同一式2份,甲乙双方各执1份。
甲方(签字):
乙方(签字): 20xx年8月26日
个人房屋出售合同篇十五
工作单位:____。
工作单位:____。
住址:________。
住址:________。
身份证号:____。
身份证号:____。
联系电话:____。
联系电话:____。
证明人(以下简称丙方):____。
身份证号:____。
甲﹑乙双方在平等自愿、公平合理、诚实信用及友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方自愿将其在西安市米秦路15号集资房(以下简称该房屋)中的选房资格和购房权利无偿转让给乙方,由乙方以甲方名义选择和购买该房屋及其附属设施。
二、该房屋为中国水利水电第三工程局西安市米秦路15号集资房。房屋户型、面积大小的选购均由乙方以甲方的名义全权代理,甲方无条件给予认同。
三、乙方同意购买甲方房屋,并按该房屋的购房程序办理一切相关手续。
四、以后该房屋的购房款和税费由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的付款人,真正的付款人实为乙方,因购买该房屋而开具的全部收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交给乙方保管。该房屋的一切权利归乙方所有,甲方对该房屋不享有任何权利。
五、甲方应在接到有关该房屋购房款和税费的交纳通知后二日内,将交纳的时间、金额与地点等事项及时通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由此造成的一切损失由甲方全部承担。
六、甲方负责为乙方办理房产证,应在获得房屋所有权证后当日内将该证交给乙方保管,并在国家有关政策规定的该房屋能交易的第一时间内无条件地、积极地协助乙方将房屋过户到乙方名下。
七、除因不可抗拒的自然因素外,甲方应本着诚实、合作的态度,积极协助乙方办理相关购房手续及过户手续,如因甲方不协助或迟延协助乙方办理相关购房及过户手续,造成乙方的一切损失应全部由甲方承担;如因甲方原因导致乙方不能取得房屋所有权证的,乙方有权解除合同;如乙方解除合同,甲方应退还乙方已交纳的购房款和税费,并一次性按乙方已付购房款和税费总和的2倍向乙方支付违约金。甲方给乙方付清违约金后,该房屋的相应的收据、发票、合同及其他书面材料由乙方交给甲方。乙方若单方面终止合同,可和甲方协商,由甲方退还乙方已交纳的购房款和税费。补充协议和本合同具有同等法律效力。
八、本合同自签订之日起生效至该房屋过户为乙方房屋所有权证后止。
九、本合同一式二份,甲﹑乙双方各执一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
个人房屋出售合同篇十六
邮政编码:____________________。
营业执照注册号:______________。
企业资质证书号:______________。
法定代表人:_______联系电话:__________。
委托代理人:_______联系电话:__________。
委托销售代理机构:______________________。
通讯地址:_____________________________。
邮政编码:____________________________。
营业执照注册号:______________________。
买受人:_____________________________。
【法定代表人】【负责人】:_______国籍:_______。
【身份证】【护照】【营业执照注册号】:________。
出生日期:____年___月___日,性别:________
通讯地址:___________________________。
邮政编码:________联系电话:________________。
【法定代理人】【委托代理人】:____国籍:______。
【身份证】【护照】:________________________。
出生日期:___年__月__日,性别:______________
通讯地址:__________________________________。
邮政编码:______联系电话:________________。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定,出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房现房买卖事宜达成如下协议:
第一条项目建设依据。
出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得坐落(国有土地使用证的坐落)于____地块的国有土地使用权。该地块【国有土地使用证号】为:____,土地使用权面积为:_____,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:____,土地使用年限自____年___月___日至___年___月___日止。该地块国有土地使用权出让合同编号为:______,该商品房所在土地用途为:____,土地使用权出让年限自___年__月__日至___年__月___日止。
在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【推广名名】为:____,该商品房建设工程规划许可证号为:_______,现已通过规划验收并完成了竣工验收。
第二条销售依据。
买受人购买的商品房现已取得房屋所有权证,证号为:_____,填发单位为:___________。
第三条基本情况。
经公安行政管理部门核准,该商品房地址为:_______。该商品房为第一条规定项目中的____【幢】【座】第____层____单元____号。
该商品房所在楼栋的主体建筑结构为:______,建筑层数为:______层,其中地上_____层,地下____层。
该商品房的用途为【住宅】【经济适用住房】【公寓】【别墅】【办公】【商业】:____;【层高】【净高】为:____米,【坡屋顶净高】最低为:___米,最高为:___米。该商品房朝向为:___;有___个阳台,其中___个阳台为封闭式,____个阳台为非封闭式。
出卖人委托实测该商品房面积的房产测绘机构是_____,其实测建筑面积共___平方米,其中,套内建筑面积____平方米,共用部位与共用房屋分摊建筑面积__平方米。
该商品房平面图及在整个楼栋中的位置图见附件一,有关共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二。
本条所称层高是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离,净高是指楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。
第四条抵押情况。
该商品房的抵押情况为:____。
1、该商品房未设定抵押。
2、该商品房已设定抵押,抵押权人为:_____,抵押登记部门为:_____,抵押登记日期为:____。
关于抵押的相关约定见附件三。
第五条租赁情况。
该商品房的租赁情况为:____。
1、出卖人未将该商品房出租。
2、出卖人已将该商品房出租,【买受人为该商品房承租人】【承租人已放弃优先购买权】。
第六条计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按照下列第_______种方式计算该商品房价款。
1、按照套内建筑面积计算,该商品房单价每平方米__(币)__元,总价款__(币)_佰__拾__亿___仟__佰__拾__万__仟__佰__拾__元整(大写)。
2、按照建筑面积计算,该商品房单价为每平方米__(币)__元,总价款__(币)___佰___拾__亿___仟__佰__拾__万__仟__佰__拾__元整(大写)。
3、按照套(单元)计算,该商品房总价款为__(币)__佰__拾__亿__仟__佰__拾___万___仟__佰__拾__元整(大写)。
4、按照____计算,该商品房总价款为___(币)___佰___拾___亿___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾__元整(大写)。
具体约定见附件四。
本条所称建筑面积,是指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备有上盖,结构牢固,层高2.20米以上(含2.20米)的永久性建筑。
所称套内建筑面积,是指成套商品房(单元房)的套内使用面积、套内墙体面积和阳台建筑面积之和。
第七条付款方式及期限。
买受人采取下列第____种方式付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。3、贷款方式付款:【公积金贷款】【商业贷款】。买受人可以首期支付购房总价款的____%,其余价款可以向【_____】【住房公积金管理机构委托的商业银行】借款支付。
4、其他方式。
具体付款方式及期限的约定见附件五。
第八条逾期付款责任。
买受人未按照约定的时间付款的,按照下列第___种方式处理。
1、按照逾期时间,分别处理。((1)和(2)不作累加)。
(2)逾期超过___日(该日期应当与第(1)项中的日期相同)后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人应当自解除合同通知送达之日起__日内按照累计的逾期应付款的__%向出卖人支付违约金,并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意后,合同继续履行,自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之___(该比率应当不小于第(1)项中的比率)的违约金,并于实际支付应付款之日起____日内向出卖人支付违约金。
本条所称逾期应付款是指依照第七条约定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2、_________________。
第九条交付条件。
(一)出卖人应当在__年___月___日前向买受人交付该商品房。
(二)该商品房交付时应当符合下列第1、2、______、______、______项所列条件。
1、提供有资质的房产测绘机构完成的该商品房面积实测技术报告书。
2、该商品房为住宅的,出卖人提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
3、满足第十二条中出卖人承诺的市政基础设施和其他设施达到的条件。
4、该商品房为住宅的,出卖人提供《住宅工程质量分户验收表》(20_年1月1日起进行住宅工程竣工验收的房屋适用)。
第十条逾期交房责任。
除不可抗力外,出卖人未按照第九条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的,按照下列第______种方式处理。
(2)逾期超过___日(该日期应当与第(1)项中的日期相同)后,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起___日内退还全部已付款,并按照买受人全部已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自第九条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_____(该比率应当不小于第(1)项中的比率)的违约金,并于该商品房实际交付之日起____日内向买受人支付违约金。
2、__________________________。
第十一条交接手续。
(一)该商品房达到第九条约定的交付条件后,出卖人应当在交付日的7日前,书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时,出卖人应当出示第九条约定的证明文件,并满足第九条约定的其他条件。出卖人不出示证明文件或出示的证明文件不齐全,或未满足第九条约定其他条件的,买受人有权拒绝接收,由此产生的逾期交房责任由出卖人承担,并按照第十条处理。
(二)验收交接后,双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因未能按期办理交接手续的,双方同意按照下列约定方式处理:
___________________________。
(三)双方同意按照下列第______种方式缴纳税费。
1、出卖人不得将买受人交纳税费作为交接该商品房的条件。
2、买受人同意委托______代交下列第___、___、种税费,并在接收该商品房的同时将上述税费交给出卖人。
(1)专项维修资金;。
(2)契税;。
(3)第二十一条约定的物业服务费用;。
(4)供暖费;。
3、买受人自行向相关单位缴纳下列第____、____、____、种税费,并在接收该商品房的同时向出卖人出示缴纳税费的凭据。
(1)专项维修资金;。
(2)契税;。
(3)第二十一条约定的物业服务费用;。
(4)供暖费;。
第十二条市政基础设施和其他设施的承诺。
出卖人承诺与该商品房正常使用直接相关的市政基础设施和其他设施按照约定的日期达到下列条件:
1、市政基础设施:
(1)上水、下水:____年___月___日达到_____________;。
(3)供暖:___年___月___日达到_________;。
(4)燃气:___年___月___日达到__________;。
(5)电话通信线:____年___月___日交付,敷设到户;。
(6)有线电视线:____年___月___日交付,敷设到户;。
如果在约定期限内未达到条件,双方同意按照下列方式处理:
(1)________________;。
(2)________________。
2、其他设施。
(1)公共绿地:____年___月___日达到___________;。
(2)小区非市政道路:___年___月___日达到________;。
(3)公共停车场:___年___月__日达到___________;。
(4)幼儿园:___年___月___日达到____________;。
(5)学校___年___月___日达到______________;。
(6)会所:__年__月__日达到________________;。
(7)购物中心:__年___月___日达到_______________;。
(8)体育设施:__年___月___日达到_________________;。
如果在约定期限内未达到条件,双方同意按照下列方式处理:
(2)________________________________________________。
第十三条商品房质量、装饰、设备标准的约定。
(一)出卖人承诺该商品房使用合格的建筑材料、构配件,该商品房质量符合国家和本市颁布的工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。
(二)出卖人和买受人约定如下:
1、该商品房室内空气质量经检测不符合国家标准的,自该商品房交付之日起___日内(该时限应当不低于60日),买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起______日内退还买受人全部已付款,并按照______利率付给利息,给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。
买受人不退房的或该商品房交付使用已超过_____日的,买受人应当与出卖人另行签订补充协议。
2、交付该商品房时,该商品房已经由建设、勘察、设计、施工、工程监理等单位验收合格,出卖人应当与买受人共同查验收房,发现有其他问题的,双方同意按照第_____种方式处理。
(1)出卖人应当于_______日内将已修复的该商品房交付。由此产生的逾期交房责任由出卖人承担,并按照第十条处理。
(2)由出卖人按照国家和本市有关工程质量的规范和标准在商品房交付之日起_____日内负责修复,并承担修复费用,给买受人造成的损失由出卖人承担赔偿责任。
3、出卖人交付的商品房的装饰、设备标准应当符合双方约定的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下列第______种方式处理。
(1)出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
(2)___________________________________。
具体装饰和设备标准的约定见附件六。
(三)出卖人和买受人对工程质量问题发生争议的,任何一方均可以委托有资质的建设工程质量检测机构检测,双方均有协助并配合对方检测的义务。
第十四条居民建筑节能措施。
该商品房为住宅的,应当符合国家有关建筑节能的规定和北京市规划委员会、北京市建设委员会联合发布的《居住建筑节能设计标准》的要求。未达到标准的,出卖人应当按照《居住建筑节能设计标准》的要求补做节能措施,并承担全部费用;因此给买受人造成损失的,出卖人应当承担赔偿责任。
第十五条住宅保修责任。
(一)该商品房为住宅的,出卖人自该商品房交付之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。《住宅质量保证书》承诺的保修范围和保修期限必须符合国家和北京市有关法律、法规的规定及相关标准、规程的要求。
该商品房为非住宅的,双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
(二)在该商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,双方有退房约定的,按照约定处理;没有退房约定的,出卖人应当履行保修义务,买受人应当配合保修。非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任。
第十六条建筑隔声情况。
该商品房为住宅的,出卖人承诺该商品房建筑隔声情况符合《民用建筑隔声设计规范》(gbj118-88)、《建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法》(gb8485-87)、《隔声门》(hcrj019-98)标准,对该商品房所在地声环境状况的描述真实准确。商品房建筑设计文件所标注的建筑隔声情况和环境影响评价文件所表征的声环境状况见附件八。
商品房建筑隔声情况未达到标准的,出卖人应当按照规划设计的要求补做建筑施工隔声措施,并承担全部费用;因此给买受人造成损失的,出卖人应当承担赔偿责任。
第十七条使用承诺和风险提示。
1、买受人使用该商品房期间,不得擅自改变该商品房的用途、建筑主体结构和承重结构。除本合同、补充协议及其附件另有约定者外,买受人在使用该商品房期间有权与其他权利人共同使用与该商品房有关的共用部位和设施,并按照共用部位与共用房屋分摊面积承担义务。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和设施的使用性质。
2、出卖人承诺商品住宅不分割拆零销售;不采取返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房;不采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房。
第十八条权属转移登记。
(一)出卖人保证该商品房没有产权纠纷,因出卖人原因造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担相应责任。
(二)商品房交付使用后,双方同意按照下列第_____种方式处理。
1、双方共同向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。
2、买受人自行委托他人向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。
3、买受人同意委托_______向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记,委托费用______元人民币(大写)。
(三)买受人未能在商品房交付之日起_______日内取得房屋所有权证书的,双方同意按照下列方式处理。
1、如因出卖人的责任,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起____日内退还买受人全部已付款,并按照___利率付给利息。买受人不退房的,自买受人应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_____的违约金。
2、如因买受人的责任,____________。
第十九条共有权益的约定。
1、该商品房所在楼栋的屋面使用权归全体产权人共有。
2、该商品房所在楼栋的外墙面使用权归全体产权人共有。
3、____________________。
第二十条附属建筑物、构筑物的约定。
双方同意该商品房的地下停车库等附属建筑物、构筑物按照以下第种方式处理。
1、出卖人出卖该商品房时,该商品房附属的_____随同该商品房一并转让。
2、出卖人出卖该商品房时,商品房附属的_____不随同该商品房一并转让。
第二十一条前期物业服务(未成立业主委员会)。
(一)出卖人依法选聘的物业服务企业为:_______,资质证号为:_______。
(二)前期物业管理期间,物业服务收费价格为____/月·平方米(建筑面积)。价格构成包括物业区域内保洁费、公共秩序维护费、共用部位共用设施设备日常维护费、绿化养护费、综合管理费、_________。
地上停车管理费_______,地下停车管理费______。
(三)物业服务企业按照第___种方式收取物业服务费。
1、按照年收取,买受人应当在每年的____月_____日前缴费。
2、按照半年收取,买受人应当分别在每年的__月__日前和__月__日前缴费。
3、按照季收取,买受人应当分别在每年的__月__日前、___月__日前、__月__日前和__月__日前缴费。
(四)物业服务内容(前期物业服务合同、临时管理规约)见附件七。买受人已详细阅读前期物业服务合同和临时管理规约,同意由出卖人依法选聘的物业服务企业提供前期物业服务,遵守临时管理规约。
第二十二条专项维修资金。
买受人委托出卖人代交专项维修资金的,出卖人应当自买受人接收该商品房之日起_____日内,向买受人提交专项维修资金缴纳凭证。
买受人自行缴纳专项维修资金的,应当在商品房交付【时】【之日起_____日内】,向物业管理企业出示专项维修资金缴纳凭证。
第二十三条不可抗力。
因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起日内向另一方当事人提供证明。
第二十四条争议解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按照下列第______种方式解决。
1、提交____________仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第二十五条本合同自双方签字(盖章)之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充,但补充协议中含有不合理地减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任或不合理地加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的,仍以本合同为准。对本合同的解除,应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。
第二十六条本合同及附件共___页,一式___份,具有同等法律效力,其中出卖人______份,买受人__份,___份,___份。
出卖人(签章):
买受人(签章):
【法定代表人】:【法定代表人】:
【委托代理人】(签章):【负责人】:
【委托销售代理机构】(签章):【委托代理人】(签章):
签订时间:_____年__月__日签订时间:____年__月__日。
签订地点:签订地点:
附件一房屋平面图及在整个楼栋中的位置图(应标明方位)。
附件二共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明。
附件三关于抵押的相关约定。
附件四计价方式与价款的其他约定。
附件五付款方式及期限的约定。
附件六装饰和设备标准的约定。
附件七物业服务。
附件八该商品房的建筑设计文件所标注的建筑隔声情况和环境影响评价文件所表征的所在地声环境状况(环境影响评价文件未含声环境状况的应在商品房预售时通过实测取得)。
个人房屋出售合同篇十七
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式___份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
见证方:_________________。
鉴证机关:_________________。
地址:_________________。
邮编:_________________。
电话:_________________。
法人代表:_________________。
买房注意事项:购房合同要注意的那些事!
买房注意事项有很多,签购房合同也有很多细节需注意,由于哪些签订秘籍呢?由于商品房买卖合同大同小异,重要的是补充协议的内容,下面我们来看看补充协议签订秘籍吧!
补充协议亦是商品房买卖合同比较重要的一部分,与购房合同具有同等法律效力。补充协议通常是由开发商单方起草,对开发商而言是有优势的。
因此,购房者应谨防开发商提供的补充协议,若是该补充协议加重购房者的责任,减轻开发商的责任或者补充协议中有霸王条款,购房者可以拒签。如果购房者是在不知情的情况下签订的,购房者可以向法院提起诉讼,以开发商提供的补充协议显失公平或欺诈为由,请求法院认定上述补充协议无效或撤销,亦能维护自身的合法权益。
【公共维修基金过户】。
一般情况下,买卖双方房屋成交价格中都包含了公共维修基金款项。但是,公共维修基金做不到随房转移,即使房屋的产权变更登记手续已经办完,公共维修基金也不会自动转到买方名下,必须办理公共维修基金的过户手续,地点在房屋所在地的各区县专项维修资金管理部门。因此,补充协议应当约定双方共同办理公共维修基金的时间。
【一房二卖的特别处理】。
一处房产签多家买卖合同是卖方最恶劣的违约行为,它可能导致买方钱房两空。加大违约责任是一房多卖行为的事后防范措施,遇上恶意行骗的产权人,他可以视高额的违约责任而不顾,拿着购房人的房款挥霍一空然后卖了房逃之夭夭。因此,它不能百分百保证买方没有风险。有了预告登记制度,这种情况就可以被杜绝。
【关于预告登记的约定】。
预告登记是由物权法规定的`一个新制度,它是指在不动产交易过程中,为防止合同生效后办理权属转移登记手续前,不动产权利人另行处分该不动产,双方按合同约定将不动产转移事项向登记机构进行预先登记,确保受让方在条件成熟时进行正式产权登记。预告登记后,未经权利人同意,产权人不能处分该不动产。可见,卖方如果“一房多卖”,进行预告登记的买方不受任何利益损失。由于预告登记需要建立在双方自愿基础之上,房地产登记机构办理预告登记须依双方的登记申请进行,因此最好书面约定双方同意向房屋所在地房地产登记机构申请预告登记。
【各种法律文件之间的冲突解决办法】。
买卖二手房需要签署的法律文件很多,仅合同而言,就有定金合同、居间合同、买卖合同、补充协议等。各份合同的内容有时会出现互不一致甚至相冲突的情况,这就需要明确定金合同、居间合同如与买卖合同发生冲突,以买卖合同为准。而补充协议正是因为买卖合同有缺陷才订立的,因此补充协议要说明其他合同文本如与补充协议相冲突,以补充协议为准。
【产权证取得期限的约定】。
产权证是认定房屋权属的法律依据,实践中,常会出现购房人在完全支付房款后的几年内,都拿不到产权证,至使产权处在一种不确定的状态之中,因此,约定产权证取得的最后期限十分必要。并同时约定,如到期购房人仍然得不到产权证,购房人有权退房及退房处理办法的约定。
【关于不能如期取得贷款的约定】。
按揭贷款是许多购房人都采用的付款方式。在付款方式的附件中,开发商往往写明,如买受人不能获得银行的按揭贷款,买受人应于接到通知的几日内付清余额。购房人往往粗心,没有注意该条款或者因为觉得不能获得的贷款的风险不大,对该条款没有重视。
实践中,因此发生的争议虽不多,但一旦购房人无法获得银行贷款,按照本条约定,购房人必须在几日内交清全部房款,否则,根据《合同》第七条之规定,购房人就需承担不能按期付款的违约责任。因此,购房人在签订《合同》或《补充协议》时对此条要予以充分注意。
【关于物业的约定】。
实践中,开发商指定的前期物业与业主委员会选聘的物业之间产生的纠纷很多,因此,购房人为保证其入住后权益的维护,也可在《补充协议》中约定物业的有关情况。
新版《合同》中第19条,已就开发商指定的物业服务收费价格,及价格构成内容有所规定,且在附件四里,还有关于物业服务内容、服务质量的买卖双方自由约定。除此之外,购房人还应当与开发商协议约定,前期物业的服务时间,物业权利的限制,物业期限届满后,由业主委员会或全体业主决定是否继续聘任物业或重新指定其他物业的相关约定。
【《售楼书》的重要内容应作为补充协议的组成部分】。
购房人在购置商品房时,尤其是其购置期房的时候,往往是看了开发商印制的《售楼书》,才决定是否购买。售楼书中往往列明了该楼盘的特点、交通、规划设计、房型、配套、装饰、设备等情况。购房人认为《售楼书》是开发商的承诺,因此,一旦交付的房屋与《售楼书》不一致,大有上当受骗的感觉。实践中,这类争议不在少数。
从法律意义来讲,《售楼书》是一种要约邀请,是开发商向购房人发出的,请其购买房屋的意思表示,并不具有法律效力。双方正式签订的《合同》或《补充协议》才是双方真正的意识表示,是双方的承诺,具有法律上的效力。
尽管〈〈最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉〉第三条规定“出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的,应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当视为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任。”但为了避免未来可能产生的纠纷,建议购房人将开发商在楼书中承诺的与其有关的重要内容写在补充协议中。
房屋质量的问题,是购房人入住后与开发商最容易产生争议的地方。因此,在《合同》或《补充》中约定房屋质量的内容是十分重要的。
购房人应当与开发商约定的内容包括:墙体平直的标准;防水的标准,即房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水;表面裂缝的标准:即开发商承诺商品房内部无任何裂缝,保温层墙壁表面平整,瓷砖地板平整无松动、无爆裂、无间隙;管线安装与室内表面的平整标准:即开发商承诺不在商品房内通行任何公用管线,承诺任何管道的安装不影响房屋室内表面的平整。采用的建筑材料应达到国家强制性标准等。
【商品房交付的约定】。
房屋交付时,履行的手续有:房屋入住通知;钥匙收条。开发商应向购房人提交的资料有:《北京市建设工程竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(该两书内容不得低于《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》、实测面积等。
【违约责任与解除合同的约定】。
双方约定:如开发商交付房屋时,所交付的房屋达不到《合同》或《补充协议》的约定,购房人有权拒收房屋。并约定开发商因其违约行为所应支付违约金的数额或比例。同时,也可约定开发商限期更正或修复,如在规定的时间内达不到约定的标准,购房人可以单方解除《合同》。并同时约定《合同》解除后的处理办法,包括开发商应支付给购房人的违约金和损失赔偿额计算的方法。
买卖合同常见欺诈手段。
2016图书赠与合同范本。
探讨施工企业epc项目合同财税管理。
个人房屋出售合同篇十八
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在______市______区______路______小区___号楼___单元______室(建筑面积______平方米,储藏室______平方米,产权证号_________)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写_________元整;。
即人民币小写_________元。
三、乙方在签订本合同时,支付定金____________元整,即小写_________元。
四、乙方支付定金之日起___个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月前将该房产交付乙方;。
届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;。
无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的.物件,并将抽风机一台(型号:____________),空调两台(型号:____________),热水器(型号:____________),浴霸(型号:____________),饮水机(型号:____________),音响两台(型号:____________),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)。
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
十二、附加条款:
转让过后,甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方(卖方):_________(印)。
______年___月___日。
乙方(买方):_________(印)。
______年___月___日。