合同的履行需要双方的互相配合和诚实守信的原则。合同的签订应经过各方仔细的协商，确保各方权益得到合理保护。为了帮助大家写出完备的合同，小编为您整理了一些优秀范例。

配电柜销售合同篇一

(一)。

甲方(发包单位)：________________。

乙方(承包单位)：________________。

根据《^v^民法典》，《^v^建筑法》及其他有关法律，法规遵守平等自愿、公平诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商一致，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。

二、工程地址：________________。

三、工程内容：________________。

本工程为框剪结构，总高度为_____米，_____层。

四、工程承包方式：为分项承包给木工班，本班组应该完成该项的制作和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。

五、工程日期：________年____月____日至________年____月____日。完成所有工程量。

六、工程质量要求：

工程质量通过验收，达到合格标准。

七、合同价款及支付方式：

按建筑规范计算面积。每平方米_____元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。

本工程付款方式原则上采用甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的支付给乙方作本次工程进度款，按此比例根据工程进度及相应的进度款付至。工程余款待竣工验收交付使用后六个月付清(除保修金外)的全部工程款。根据业主、甲方对总价合同产生过程的实际情况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的情况，乙方不得向甲方停工叫价，应按正常施工进度施工。

1、本工程由甲方提供所有材料及大型机械。

2、乙方负责提供人工及使用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。

九、考核验收：

1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，确保施工安全。

2、质量：坚持工程质量标准，严格按照图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。

十、甲方责任：

1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行安全、质量、文明施。

工、综合治理方面的教育，做好日常监督管理工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。

3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。

4按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备，及时供应过程所须得建筑材料，提供必需的施工技术资料，提供书面的技术质量，安全等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。

按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，精心组织施工。乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安全生产。

二、违约责任：

1、生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(1)甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。

(2)乙方因自身原因延误工期，应向甲方支付违约金元。

2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述责任后仍应继续履行合同。

3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。

三、本工程甲方派为现场负责人。乙方派同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。

四、争议。

甲、乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地^v^门促裁解决。和人民法院诉讼。

五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。

六、安全事故，每次发生医药费元，以外的由甲方负责。

七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。

________年____月____日。

(二)。

甲方：____________________________。

乙方：____________________________。

依照《^v^民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条工程概况。

工程名称：__________________________________。

工程地点：__________________________________。

第二条工程承包范围_________________________。

第三条工程工期。

3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条工程质量标准。

所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________。

第五条组成合同文件及解释顺序。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.本合同;。

2.本合同附件;。

3.招投标文件;。

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;。

注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条标准规范。

本合同适用标准规范：____________________________。

第七条甲方责任和义务。

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第八条乙方责任和义务。

1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

第九条环境保护、安全生产和文明施工。

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

第三方财产造成损害和妨碍。

第十条材料、设备供应与管理。

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

第十一条承包方式、价格及包含的内容。

1.承包方式及单价。

2.承包价格所包含的内容：

配电柜销售合同篇二

买方：____（下称甲方）卖方：____（下称乙方）。

甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

第一条名称、规格和质量。

1.名称：_____。

2.规格：____（应注明产品的牌号或商标）。

3.质量，按下列第____项执行：

（1）按照标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。

（3）按双方商定要求执行，具体为：____（应具体约定产品质量要求）。

（4）售后一年内，若该产品无人为或自然不可抗力损坏，对该产品进行保修。

第二条数量和计量单位、计量方法。

1.数量：______。

2.计量单位和方法：___。

3.合理的损耗安实际铺装量计算损耗由购买方承担。

第三条包装方式和包装品的处理________________。

第四条交货方式。

1.交货时间：___；

2.交货地点：__；

3.运输方式：__；

第五条损失风险。

如果约定乙方送货的，货物在送达交货地点前的损失风险由乙方承担，其后的损失风险由甲方承担。

第六条价格与货款支付。

1.单价：________；总价：_____（大写）。

2.货款支付：

货款的支付时间：____；

货款的支付方式：_______；

运杂费和其他费用的支付时间及方式________：。

3.预付货款：___该预付款视为定金，按产品总付款的30%预付。甲方在合同生效期间，乙方无重大过失解除合同的，不得要求乙方返还定金，并按以下第八条赔偿乙方损失。

第七条提出异议的时间和方法。

1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

第八条甲方违约责任。

1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

第九条乙方的违约责任。

1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。

2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

5.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

6.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；但合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

第十条不可抗力。

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面或口头告知另一方，并应在不可抗力事件结束后____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十一条其他事项。

1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

3.合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

第十二条争议的处理。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。

第十三条解释。

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第十四条补充与附件。

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十五条合同效力。

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章或者手印之日起生效。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力；合同副本一式____份，送____各留存一份。

配电柜销售合同篇三

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就乙方向甲方购买低压配电箱事宜，一致同意签订本合同，以兹双方共同遵守。

一、产品名称、型号规格、数量及金额、供货方式及期限。

1、产品名称、型号规格、数量及金额：附件1详细说明。

2、交货期：

(1)、自甲方收到乙方的订金之日起算，交货期为个工作日。

(2)、在以下条件下顺延交货期：乙方施工现场配套设施未完成;乙方要求推延交货;乙方付款迟延的。

3、在本合同签订之时，甲、乙双方对图纸进行确认，并由甲方按图纸进行生产。

二、质量要求及技术标准。

1.甲方以双方确认的图纸及报价单进行生产，提供的产品质量符合国家标准或行业标准的要求。甲方提供产品合格证和检验报告。

三、甲方对产品质量负责的条件和期限。

1、甲方配电柜产品保用期为壹年(自产品交付乙方使用时起算)，保用期内，凡属产品质量问题，由甲方负责维修(非正常使用、自然灾害、意外、使用方故意或过失等造成的损坏除外)。壹年保用期外，甲方提供有偿维修服务。

四、交(提)货地点及方式。

甲方负责用汽车分批或整批送货到乙方指定地点;运输费用由甲方负担，

五、包装标准及费用负担。

产品包装按甲方的企业标准执行，包装费用由甲方负担。

六、验收方式。

产品经甲方安装调试完成后，由乙方60日内收进行通电验收;乙方逾期不验收或无正当理由不验收合格或未经验收即使用的，视为产品验收合格，不具有瑕疵。

七、结算方式及期限。

合同产品款支付比例(合同总款为_______元)：

1.第一期：自合同签订起，支付人民币元;。

2.第二期：分批送货分批付款。

3.第三期：送齐所有货物后____天内付清余款。

九、违约责任。

1、甲方必须按照合同约定的时间供货，若无故逾期交货的，应按逾期交货的价值以日万分之三的标准向乙方支付违约金;若乙方未按本合同第七条的约定付款的，每逾期一天，按未付款额以日万分之三的标准向甲方支付违约金，且甲方有权不向乙方交付产品检验报告等相关资料，并不提供售后服务。

2、如因不可抗力的因素造成违约，双方协商解决。

十、甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院解决。

十一、其它约定。

1、甲方向乙方所交付的产品，在送货单上注明产品编号。在货款未支付完毕前，产品的所有权仍为甲方所有。若甲方行使所有权要求取回的，有权要求乙方支付产品使用费，计算标准每月按本合同总价的3%计。

2、本合同自双方签订后成立，自乙方支付订金中生效。

十一、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。

十二、合同附件“报价表”

甲方：乙方：

代表人：代表人：

联系电话：联系电话：

配电柜销售合同篇四

买方：_________________(下称甲方)卖方：_________________(下称乙方)。

第一条名称、规格和质量1.名称：_____________。

(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。(3)按双方商定要求执行，具体为：_________________(应具体约定产品质量要求)。(4)售后一年内，若该产品无人为或自然不可抗力损坏，对该产品进行保修。第二条数量和计量单位、计量方法1.数量：______________。2.计量单位和方法：_____________。

1.单价：______________;总价：_____________(大写)。

配电柜销售合同篇五

需方(以下简称甲方)：供方(以下简称乙方)：

一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。

二、交货地点、验收标准及损耗。

1、交货地点：项目施工现场。

2、验收质量标准：按国标执行。如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。

3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。

4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。

5、随车应有产品质量证明材料，有市相关备案证明、市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的ccc证书等相关证明材料。

三、结算方式及期限：

1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。

次支付：待b区配电箱(柜)货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%;第三次支付：待c区配电箱(柜)货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%;第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%;第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格(以验收报告日期为准)，建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金，待质保期满后退还(质保期一年)。质保金无利息。

四、其它约定：

1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。

2、待安装完毕，对配电箱(柜)进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。

3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱(柜)问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。

4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱(柜)功能性满足验收要求。

5、对于配电箱柜所配的电子元件，如市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内(含1000元)的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。

7、在合同履约过程中，若发生不可预见的因素(洪水、强风、强电等)造成配电箱(柜)设备损坏的，在质量保证期内，乙方需及时给予更换，造成的损失费用，双方另行协商解决。

8、在供货过程中，若发生设计技术性变更，乙方需及时调整，对于箱体内电子元配件的增减，费用另行协商。

9、如甲方对供货质量有异议，应及时通知乙方，乙方接到通知后应派人到现场，协商解决。如系明显质量问题，乙方应及时调货重新配送，由此产生的运费、装卸费等由乙方自行承担。如甲乙双方就供货质量问题达不成一致意见，则双方共同取样，送质检部门进行检测，费用由乙方支付或由甲方垫付。检测结果确属乙方产品质量问题，所造成的损失由乙方承担，如质量无问题的，甲方承担检测费用。

10、合同有效期内，乙方必须保证供货，如逾期供货，每逾期一天，向甲方支付日千分之三的违约金，并承担给甲方造成的损失，若因甲方资金不到位造成延误的，互不承担责任。

11、甲方指定工地固定收货人并以书面形式通知乙方，并以此人签收的收到条作为结算依据，除甲方指定人签字外，甲方对其他人签字有权不予认可。甲方指定的收货人为：

12、供货过程中发生的任何安全问题，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

六、解决合同纠纷的办法：

双方协商，协商不成可向市仲裁委员会进行仲裁，无论发生任何变更事宜，均以此条款为准。

七、未尽事宜，双方另行协商。

八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：委托代理人：电话：开户行：账号：日期：

委托代理人：电话：开户行：账号：日期

配电柜销售合同篇六

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程结构：框架结构。

4、建筑面积：约23000(最终按实际建筑面积计算)。

第二条：承包内容乙方承包xx酒店的整栋装修项目。承包内容包括：从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。

第三条：质量工程质量应达到国家规范验收合格标准。

第一层的实际建筑面积(。

第一层建筑面积约1500)，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。

第五条：付款方式按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后____日内付至90%，验收合格后七天内付至97%，余3%为质保金，保质期为________年期满后一次付清。

第六条：工期要求每月以项目部下发的进度计划表为准。

第七条：双方责任与义务甲方:。

1、甲方同意乙方的民工在1楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。

2、甲方提供给乙方水、电使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼，每隔三层接一个三级箱。)。

3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。

4、甲方提供完整施工图纸一套。乙方：

1、乙方必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。

2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。

3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。

4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下)。

第八条：安全甲方应做好各项安全防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关安全条例并配合当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负，轻者按有关条例或规章制度处理，重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。

第九条：其他。

1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工，乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付，技术工按每人每天150元，普工每人每天90元。

2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(元)人民币，该款在付。

第一次进度款时全额退还。

3、甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款，否则乙方可暂停工程施工，或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。

4、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力，不得耽误工期，不得无故停工、罢工闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进行经济处罚、严重者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方的一切损失费)。

第十条：争议本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。

工程名称：

工程地点：

工程内容：，总建筑面积约平方米。

乙方承包范围：

按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。

未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给。

第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。

甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：

配电柜销售合同篇七

出租方：___________________。

乙方____________有限公司根据《_民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利与义务关系，经双方协商，签订本合同：

第一条：

租赁设备名称、数量、价值设备名称：___________________。

米摇臂规格型号：___________________。

价值：___________________。

万数量：___________________。

台状况：___________________。

优第二条：___________________。

租赁期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止合计_____天。

第三条：

租金及结算。

1、采用储值卡方式，乙方只需要租用本公司设备，按次数扣除费用。

3、本公司不定期更新设备，紧密性合作客户乙方可享受更好的折扣优惠。

4、紧密性合作客户一经跟本公司签定协议，就可以成为本公司会员。

第四条：

设备使用时间，每天工作_____小时。

器材租用以天为计，期中，无论租用者是否使用器材均以提货时起到回库时止。

第五条：

双方责任和义务甲方责任和义务：

1、甲方派操作手2名到拍摄现场操作服务，服从乙方正常作息安排。

2、甲方设备的使用遵守乙方现场拍摄指挥。

但当乙方违章指挥使用或超出设备租赁范围，甲方操作手有权拒绝服务。

3、甲方有义务向乙方提供操作手培训。

乙方责任和义务：

1、在拍摄现场，乙方应做好甲方设备的保护工作，解决协调好地方关系。

2、由乙方负责解决甲方操作手的住宿，就餐等问题。

3、有义务协助甲方操作手，做好设备的维护保养工作。

4、使用结束后，乙方要按甲方提供影视租赁表登记。

完好退还到甲方指定地点。

5、器材的搬运、运输、运费由乙方自付。

6、在租用期间，器材及包装箱的任何人为损坏都由乙方负责维修及赔偿。

在此期间，租金照计第六条：

合同期满后，如双方愿意延长租赁期，应重新签订合同。

第七条：

甲乙双方在租赁期间，出现问题双方协商解决。

第八条：争议解决方式：___________________。

双方协商。

本合同一式二份，合同双方各执一份。

未尽事宜，双方通过协商做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

出租方章：___________________。

单位地址：___________________。

法人代表：___________________。

委托代理人：___________________。

电话：___________________。

承租方章：___________________。

单位地址：___________________。

法人代表：___________________。

委托代理人：___________________。

电话：___________________。

有效期限：___________________。

配电柜销售合同篇八

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

电话号码：

身份证号码：

家庭住址：

根据《^v^合同法》，结合该工程具体特点，经甲乙双方共同协商，甲方决定将工程项目部分劳务分承包给乙方。为维护双方合法权益，明确双方责任和义务，特签定以下协议条款，以共同遵照执行。

1、工程名称：

2、工程地点：

承包方式：包工、包使用机械工具，包电焊条及焊剂材料。

1、主体结构中，柱子主筋竖向焊接，其钢筋型号为12至20几种，并按要求每层提供合格的焊接试件，如试拉不合格将提供双数试件至合格为止，其产生费用由乙方承担。

2、焊接所使用机械工具、材料进出场费及二次搬运费，甲方只提供配电箱总电源。

3、原则上本工程甲方不出点工，除因图纸修改造成做好的成品返工而发生的人工，此人工数量甲方根据事实而定。如图纸更改在工作未做之前，将不调整工价或点工。

4、达到安全、文明样板工地相关的一切工作。

1、工程所用钢筋由甲方按钢筋下料表提供规格，乙方按图进行钢筋焊接。

2、乙方如借用甲方机具设备使用、因操作不当造成的损坏由乙方赔偿，甲方直接在乙方工程款中扣除。

1、甲乙双方均应以对现场施工人员进行严格管理预防安全事故发生，并经常进行安全教育及培训，搞好安全生产。非乙方原因造成的安全事故，由责任方承担一切责任和费用；由乙方原因造成的安全事故，其事故费用由乙方自行承担。

2、乙方工人非因工伤亡，费用由乙方自行处理。

乙方进场前必须向甲方支付优质工程保证金，工程保证金为1000元。待质监站结构验收核定为结构优质工程后，保证金全数归还乙方。否则，此款项作为乙方向甲方的质量赔偿金，自动放弃。

1、严格按照工程施工图及设计变更依据，计算焊接头工程量，不分规格型号，其综合单价为元∕个，不再计取任何费用。

2、施工期内，如因乙方提出加价或停工(不管任何原因)，按完成工程量包干价格的50%结算工程款，优质工程保证金不予退还。

3、施工期内，如因乙方组织不力达不到甲方的工期、质量要求，不服从现场管理，或中途退场，甲方可单方面解除本合同，结算单价按完成工程量的承包单价的50%结算。优质工程保证金不予退还。

1、工期：开工时间：年月日，完成时间：年月日，交工时间：年月日(以甲方现场制定工期计划为准)。

2、质量：结构验收确保达到优质工程质量标准。

3、对工程中出现的质量问题，任何时候，经检查后必须根据整改单及时整改、整改达到要求后方可进行下一道工序施工，若不及时整改，甲方有权根据情节轻重作罚款，清退出场等处理。

4、每层焊接质量必须达到一次性验收合格，如因质量问题不能通过验收，将每层处以500元罚款。

5、结构工程质量若达不到本合同约定的质量标准，乙方应按照甲方的要求进行返工，并承担返工费用，直至达到标准为止。经返工后仍达不到要求，乙方承担违约责任，甲方办理最终结算时按乙方承包综合单价下浮10%进行结算。

1、甲方责任：

a、施工场地具备施工条件，并在乙方开工后继续协助乙方解决以上事宜之遗留。

b、负责现场施工技术交底、施工质量监督，检查、督促乙方严格按照工程形象进度及设计施工图纸、施工验收规范进行施工，并有权根据项目现场施工管理制度做出相应处罚措施。

c、为乙方进场人员提供临建设施，并开办内部食堂以方便民工就餐。

2、乙方职责：

a、按甲方通知进场，三天内及时组织身体素质好，具有中级以上技术能力，十八周岁至四十五周岁身体健康的青年工人6名进场：施工高峰期确保10人以上。进场时必须向甲方提供施工人员名册、登记像、身份证复印件、计划生育证、职业技能岗位培训合格证书。

b、负责按图施工，确保工程质量，在甲方管理人员指挥下进行施工。

c、乙方必须抓好质量、进度、安全、文明施工等各方面的现场管理工作。若发生监理或业主对乙方罚款，则由乙方自行承担。

d、根据工程进度计划组织施工，按照文明施工有关规定及甲方要求进行现场管理，做到工完场清。负责已完成工程的成品保护；承担工程未交付甲方前方的损坏修复。

1、乙方进行后二个月内自付生活费用，以后甲方按每月工程进度的70%付款，工程完工业主验收一次性达到合同约定的质量标准后，甲方付乙方至总结算款的90%剩余10%工程款待主体结构全部完成后一个月付清。

2、乙方在施工过程中,违反一切管理制度引起的罚款由乙方承担,并直接从工程进度款中扣除。

1、乙方在施工过程中不能按要求完成进度,必要时甲方将采取强行措施,将乙方的工程任务交由他人完成,一切费用由乙方承担。

2、如乙方不能按期交工，由乙方承担违约责任，并处以罚款，每延误一天，罚款元。

1、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

2、本合同自签字之日起生效，甲方支付完成工程结算款后自动失效。

3、本合同一式三份，甲执两份，乙方执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

配电柜销售合同篇九

配电柜销售合同篇十

需方：(以下简称甲方)。

供方：(以下简称乙方)。

根据《^v^合同法》、《^v^产品质量法》以及有关法律、法。

第一条：供货产品名称、品牌、规格型号、技术要求以及单价、数量、金额等。

1、详细供货清单详见附件一;。

2、附件一中所列的产品数量为暂定数量，具体供货数量以满足施工图纸和使用的要求。

3、第二条：材料包装、交货期限、地点及方式。

1、材料包装及装运要求：汽车运输，包装费已包括在材料单价内。由于包装不善引起。

2、交货期限：合同约定的总供货期限，以甲方项目部通知(书面或电话通知)为准;。

3、详细的各种材料到货时间以甲方项目部的进货计划单为准，乙方应严格按照要求分。

4、交货地点：乙方安排运输材料至祥云县佳和广场项目现场内甲方指定地点，并负责。

5、交货方式：材料卸货，乙方应按照甲方要求分类码放整齐，卸货完成后双方进行办。

第三条：双方联系人和联系方式。

配电柜销售合同篇十一

甲方：（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）。

为了甲、乙双方更好履行合同条款，依照《^v^建筑法》、《^v^合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围及详细部位：

本工程按甲方提供的施工图纸全部基础土建、隐秘设施及护栏走道板的施工。（包括拆除、打桩、回填、清理、三通一平、主体工程、施工报建手续）。

本工程在承包范围内以包工包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到甲方检验标准及竣工验收合格、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

承包总价格为：380，元（大写：_______万元整）。

承包价说明：

1、包材料使用的定额损耗率；

2、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作；

3、甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除；

4、甲方增派机械协助乙方进行工程施工，人工费在乙方工程款中扣除。

1、土建施工进场支付。

2、土建施工全部完工后支付。

3、待整个工程项目验收合格并办理结算手续后支付剩余。

4、支付方式：付款时采用支票或现金。

1、经甲、乙双方协商，总工期历时25天，开工时间_______年4月1日，竣工时间_______年4月25日。

2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

3、乙方应在签订合同后2日内，提供本项目的施工进度表及施工组织计划。

4、按施工进度表每个分项工程计划最终完成时间每拖延1天，对乙方处以违约金100元，累计并罚，竣工每迟延一天，甲方对乙方处以合同总价5‰违约金，按双方确认进度计划延误合计超过5天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方承担。

5、若乙方工程工期明显与控制点不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除，且乙方承担甲方的工期损失。

6、如遇下述情况：

a）甲方、建设单位重大设计变更影响；

b）不可抗力严重影响施工；

c）其他；

由乙方向甲方在24小时内办理延期签证。

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

3、浇筑砼垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，否则甲方现场施工员有权按每工日200元另派工人设置标高控制点，派工费用由乙方负责，砼垫层平整度必须控制在+2cm之内，否则由乙方承担所有材料、人工损失。

4、乙方应提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算；因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应承担相应责任。

5、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收；若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的70%结算，并限期办理有关退场手续。

6、工程质量要求达到甲方检验的“优良”标准，若工程质量评定为“合格”，则按合同总价的95%结算。

乙方的施工管理应实行定员、定岗制度，按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗。详细的施工小组人员名单在开工前必须书面报甲方，如不按此要求执行，甲方对乙方处以承包产值5%的违约金。

乙方按甲方要求定员定岗，如随意调换工人充数，每次处以违约金60元/人。

（一）甲方职责：

1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方，甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触，不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物，不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相的受贿行为；甲方工作人员出现索贿行为的，乙方应及时向甲方监事会投诉。

2、进场前五天，甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。

3、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

4、提供施工图一份。

5、甲方无偿提供施工场地、生活场地。

6、甲方提供总水、电接驳点和各施工结构层的水、电接驳点各一个，其它部位用水由乙方自行接通。

7、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

（二）乙方职责：

1、乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员，不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物，不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相行贿行为，一经发现甲方对乙方处以合同总价5%的违约金，工程款不予结算，给甲方造成经济损失的，甲方有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方队伍进场时，提供“三证”（身份证、流动人口计划生育证、劳务证），须按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方承担。

3、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。

4、乙方自带施工工具和用具，工人安全防护用品等；费用包括在承包单价内。

5、乙方如需到甲方仓库领用由甲方提供的材料，按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除。

6、乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。

7、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

8、乙方施工中每天做到工完料清，工程竣工后的场地清理（包括临时生产和生活设施）。

9、乙方新工人进场，必须于二天之内带齐新工人身份证原件到甲方项目部办理登记。

10、乙方工人必须持证上岗，如有发现无证上岗，每人每次处以违约金200—300元；造成严重安全事故的由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。乙方工人必须按规定戴好安全帽，甲方不定期抽查，有不戴安全帽者，按人/次罚款200元。

11、严禁乙方工人在工地打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处1000—2000元违约金，情节严重者报送公安机关处理；乙方工人必须留宿工地，工地不得留宿外来人员，违者处以违约金每人每晚200元，因此而造成治安问题的，由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。

12、在执行合同期间，乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实，如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，则按分项工程价款的100%进行处罚。甲方有权终止合同，责令乙方退场，另选施工班组。情节严重者，送司法机关追究刑事责任。

13、乙方委派的现场管理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。

15、乙方中途退场，乙方结算的工程量及结算总价以甲方项目部验收签证结算为准；若乙方有异议，可书面要求甲方审定，审定结果作为乙方结算的最终依据。

1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（处罚标准），用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。

4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉；开水龙头不关者，发现每人次处以违约金200元整，从工程款中扣除。

6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

7、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工等。

8、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

本工程竣工后一年内属乙方保修期，保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围。

a）施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双方另行协商；

b）本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满并结清余款后自行终止；

c）本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

配电柜销售合同篇十二

母线系统有多种电流标准，大多数厂商产品都提供三种规格：10qa、225a和400a.根据项目需求，结合母线槽系统的使用特点，由于建设模块内每列机柜均釆用两根母线槽的双路供电方式，由于机柜负载均为5kw,考虑到现阶段实际应用以及日后扩容变更、单一支路增容、冗余、备份等需求，部署于机房模块内的ac交流母线槽主体均釆用225a规格，可提供单列单路母线槽133kw负载需求.根据该机房柜列长度，措配多根3米及2米ac母线槽主体，以及相应的接插箱、连接件等等，完成母线槽系统配置。

现场实施要点。

此次改造项目选取的中国移动（呼和浩特）数据中心b02机房14模块由于柜顶部空间分别设置了弱电线缆桥架、光纤槽、背板空调管路桥架，个别列端头位置还有空调管理系统的连续转弯，导致空间非常紧张，机柜母线安装困难，甚至出现了空调管路紧贴母线始端箱的情况.考虑到机柜母线合理的安装位置是机柜后门位置，建议前期空调、弱电施工时，在机柜顶部空间的后部位置预留500~600nmi的空间，用于安装两根机柜母线,分别用于机柜a/b路供电。

由于始端箱安装位置比较高，且始端箱内的电气质量釆集参数也比较多，但在始端箱内设置的显示屏很难显示完整并且由于位置过高，无法进行操作切换页面，建议取消显示屏，将釆集结果显示放到主控箱监视屏上进行就地显示和检査。只在始端箱保留故障指示灯，便于后期运维人员简单观察和判断始端箱是否出现故障。

在实施顺序上，建议机柜母线和桥架同时或衔接施工,便于各方沟通相互位置，保证各子系统均有合理充足的操作空间。此次项目实施过程中机柜母线和背板空调管路桥架发生冲突，因此只能将母线安装在机柜前门位置,导致端接箱至pdu的电缆变长，且不便于走线。而且可能造成后期维护的不便。

另外，当机柜母线和背板同时釆用时，建议按照^v^水（冷）/电分离”的原则，将背板管路系统放置于地板下或机柜底座中，便于分别维护，减少各系统间的冲突。

后期调试。

安装完毕后，以b02机房楼14模块a列为例，分别测得不同时段各插接头与母线槽接触温升、插接箱表面温升、工业插座连接处温升、插接箱输出电压以及各显示屏状态如图所示（如图2）。

图2单列机架母线系统测试情况。

根据标准，母线槽在平均环境温度为25℃、额定负荷状态下，其温升要求如下：

由此可见,当环境温度为26℃,机柜负载6kw时,插接头与母线槽接触温升、插接箱表面温升、工业插座连接处温升、插接箱输出电压以及各显示屏状态完全满足要求。此外，现场针对整个模块各列机柜母线做了季度试运行测试（如图3）,结果均满足要求。

图3机架母线配电系统季度试运行情况。

配电柜销售合同篇十三

需方（甲方）：

供方（乙方）：

经甲乙双方协商决定，严格依照《^v^合同法》及相关法律法规，订立此协议，内容如下：

一、配电柜选择。

1、配电柜及其配件要求：（乙方按照甲方所提供开关性能参数进行配置），开关及元器件选择德力西电品牌。配电箱系统图附后，价格列表附后。

3、乙方应对甲方提供的配电箱系统参数进行复核，确保临电配电箱能正常使用。

4、配电柜铁皮厚度，一级柜铁皮厚,二级配电柜及开关箱铁皮厚，二级柜的腿高米。

5、接地、接零线排采用铝排。

6、配电箱所用产品均应符合国家及行业相关标准。

二、交货地点：

上述货品运送至甲方工地现场由甲方验收合格后，由乙方持甲方提供的现场手续到甲方公司支取货款。乙方送货的费用由乙方自负。或根据甲乙方约定，单台柜由甲方到乙方加工点取货。

三、交货时间：

1、甲乙双方签定施工临电配电协议后，预付30%首付款后3日内交货。预付款交付后，协议生效，交货时间自预付款支付的次日起计算。

2、乙方根据甲方要求分批次生产配电柜，由甲方口头通知。四：质量保证：

从货到现场开始之日起，保质期为质保期开关元器件如出现批量损坏，乙方应自接到甲方通知时的24小时内负责维护更换，保证甲方正常使用。

五、付款方式：

签订协议后，支付首付款自货品交付并经甲方验收合格后，乙方提供盖有公章全款票据，甲方支付余款。甲方可通过银行汇款支付订金或货款。六、产品验收：

货到现场，甲方双方共同开箱验收，并进行带电负荷运行，试运行72小时无问题，视为合格。

七、违约责任：

由违约方赔偿受损方的实际损失。

八、解决协议纠纷的方式：双方协商解决，或交由协议仲裁部门解决。

九、本协议一式两份，双方各执一份，如有变更或增补，需以双方签字后的书面文件为准，作为本协议的附件，具有同等法律效力。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

代表人：代表人：

配电柜销售合同篇十四

卖方：

签约日期：年月日

合同商务条款。

目录。

1合同签订双方及最终用户。

2供货范围及合同价格。

3交货、提货、风险、所有权的转移。

4货款支付方式。

5到货验收。

6卖方的质保责任。

7适用法律与争议解决。

8卖方责任的限制。

9不可抗力及合同终止。

10附录。

11合同生效。

12其他条款。

附录一合同价格明细。

附录二技术资料。

1、合同签订双方。

买方：陕西方圆建工集团有限公司。

法定地址：咸阳市渭城区文林路望塬小区。

邮编：71200。

电话：33230888。

传真：

法定代表人：高双德。

授权委托人：张勇。

开户银行：

人民币帐号：

税号：

卖方：

法定地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人：

授权委托人：

开户银行：

人民币帐号：

税号：

2、供货范围及合同价格。

以卖方提供的《咸阳市渭城区文林学校文林幼儿园（低压配电设备报价及配置单）》电器明细单的型号、数量、单价，总价一次性包干不因任何市场及其他因素调整总价，卖方电器明细单数量统计漏项失误责任由卖方自行承担。若因施工图纸变更减少电器设备未按明细单的数量供货，减少部分则按明细单的相应型号、单价进行扣减费用。

此价为不含税价。

合同总价：柒拾叁万元整；见合同明细参阅附录一。

最终卖方以买方提供的施工图及变更图设计的电器型号、规格、数量、品牌供货。若图纸的电器数量与合同明细附录一不符时以图纸设计数量供货，不在增加任何费用。本合同中不含两台变压器的供货。

3.交货、提货、风险、所有权的转移。

目的地交货。

交货日期：箱体签订合同七日内供到现场，其余30日内供到现场。如卖方无违约行为而买方延迟技术澄清或延迟书面确认生产图纸，合同发货时间应相应推迟。

运输方式：汽车。

卖方的交货义务。

卖方应根据运输要求对货物适当包装，并在包装上印上适当的标记，如设备合同号、设备使用项目及图号等。卖方应按要求随到场货物提供所有电器的使用说明书、产品合格证；和电器生产单位的营业执照、资质证、生产许可证(复印件加盖公章）、及相关的电器技术资料原件。

买方的提供义务。

a)买方应安排卸货所需的适当的人员在目的地提取货物。若买方未在目的地按期提取货物，而未提货并非由于卖方的原因所造成的，买方应负担承运人因保管货物而发生的费用。

b)若非不可抗力原因（见第8条）而买方要求卖方延迟发货，买方应至少在货物装运前十（10）日书面通知卖方.若买方无任何书面说明超过三个月不提货，卖方有权自行处理该批货物。

c)买方应按照合同规定的相应期限履行付款义务。

4、付款支付方式：

本合同以人民币为计算单位。

买方需在合同签订后，支付壹拾万元予卖方作为合同预付款；卖方收到预付款后七日内把合同明细参阅附录一中的全部配电箱箱体送至买方指定施工工地，其余配电箱内电器元件在30日以内送达买方指定施工现场，全部电气设备货物到施工现场经验收合格后，付款至合同总价的60%，电气设备安装完成调试完毕无质量问题后，付款至合同总价的80%，在建设单位组织的项目工程竣工验收中卖方所供的电器设备全部通过验收无任何质量问题，付款至合同价款的95%，剩余5%为质保金质保期为一年。质保期满后无质量问题付清全部货款，质保金无利息。

质量及验收标准：gb标准，卖方所供的电气设备必须达到《建筑电器工程施工质量验收规范》（gb50210-2001）、《建筑工程质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》以及国家颁发的现行电器产品制造、生产技术标准和符合国家现行相关标准、规范规定的合格标准。