工程劳务居间合同(优质18篇)
通过签订合同,双方可以明确各自的权益和责任,减少交易中的风险。在合同中,双方应注明违约责任和救济措施,以应对可能发生的合同纠纷。避免合同中的常见陷阱和误区,以下是一些需要注意的合同要点。
工程劳务居间合同篇一
根据《中华人民共和国民法典》。
第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下:
1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会,促成签定合同媒介服务。
2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。
乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额%作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)。
1、甲方末促成合同成立,所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。
2、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
3、甲方向乙方提供信息必须属实,方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同,视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬,否则甲方有权向人民申请强制执行。
1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费,视为乙方违约;除继续承担应付款项外,同时还承担逾期支付的违约责任,按甲方应得劳务报酬总额的%乘以逾期天数计得金额,作为罚金迫加支付给甲方。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字盖_(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖_签字)一份,委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。
乙方(章_):_________甲方(章_):_________。
法人代表:_________法人代表:_________。
授权代理人:_________授权代理人:_________。
________年____月____日。
工程劳务居间合同篇二
甲方:
乙方:
根据工程需要,甲方需修建一条路面宽4.5m工程车辆进出铺架基地的运输通道,道路自s333省道既有路口扩宽引入。道路经过宁阳县(开发区)辛家庄、彩石村、官庄村、尹家寨等村管界利用既有部分村道,进行拓宽和路基础处理,从s333省道引入口至铺架基地道路长约1.7km。
经双方友好协商,本着平等、自愿的原则,特签订本协议。
铺架基地道路引入工程。
道路自s333引入至铺架基地约1.7公里范围内的所有项目:引入道口拓宽、道路填筑、汇车道填筑、树木补偿与砍伐、施工范围内下埋管、渠线的处理、耕地补偿、与道路管理部门的协调与补偿、涉及到三个村庄的协调与补偿等所涉及到的一切内容(所有协调和补偿均为三年内的项目)。
采用一次性总承包:43万元(大写:肆拾叁万元整)。
其中:修筑道路费(征地、协调、复垦等)贰拾八万;每年的道路维修、关系协调费:五万(共计三年壹拾伍万元整)。
修筑道路费:签订合同后,乙方开始征地、协调关系,大型机械进场付修筑道路费10万;主体施工完成付10万;工程完成后一个月付清90%;后续2.8万(10%)做为质保金一年后付清。
每年的的道路小型维修、关系协调费:每年六月份付一次。第三年费用在甲方撤场前3个月内一次性付清(共三次付清)。
每次付款时乙方按照甲方的要求提供正规税务发票。
1、工期要求:____年___月___日开工,_____月_____号前完工,工期为10天。
2、道路外观尺寸要求:路面宽4.米,基底宽5m;路面设4%横向流水坡;省道引入口设15米宽道口,和进场道路顺接。
3、设置三处汇车点(避车道),原则上每处间隔500米设置一处,汇车点增加尺寸20米×3米。
4、填筑要求:第一层填筑厚20cm,第二层15cm,第三层13cm,路面青石子(填层厚2cm)填后压实。
5、材料要求:下垫层厚49cm使用风化岩;石子为0—0.5厘米的青石。
6、质量要求:分层压实,每层压实度k30不小于190kpa。路面应达到表面平整密实、无坑洼。
7、充分考虑路面下埋的各种管渠道,确保在路的使用年限内,不出现质量问题。
8、未尽之处执行现行有关县级公路建设标准。
(一)甲方责任和义务。
1、提供乙方施工技术交底和标准,并监督检查全过程技术规格与质量。
2、工程质量不符合设计及甲方要求,质量不合格,甲方有权要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担。
3、按时支付工程款。
(二)乙方责任和义务。
1、严格按照甲方提供的技术交底及要求进行施工,确保工程质量。
2、道路使用期间,出现的一切与当地有关的事件(事故),乙方主动维护甲方权益出面协调并处理。非甲方权责的乙方启用协调费进行处理并不得耽误甲方生产。
3、道路在施工期间(使用期限以甲方工程竣工,基地设备撤场为期)设置专人负责道路看护和各方面关系的协调和处理,确保道路的畅通,不耽误甲方生产使用。
4、工程结束后,半年之内维修由乙方承担。
发生合同纠纷后双方应积极协商,协商不成由法律部门解决。
本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,双方签字盖章后生效,待工程结束甲方撤场后自动解除。
甲方(签章):
_____年_____月_____日。
乙方(签章):
_____年_____月_____日。
工程劳务居间合同篇三
甲方:
身份证号码:(以下简称甲方)。
乙方:
身份证号码:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》。
第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供____市____镇农副产品批发大市场施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬,双方约定如下:
第一条合同事项。
1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包,施工等真实信息资讯,协助乙方对。
第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。
2、甲方做好协调工作,及时传达。
第三方发包条件及要求,努力促成乙方与。
第二条报酬。
乙方自愿承诺,在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后,乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。
第三条付款方式。
1、本合同签订当天,乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。
2、在乙方收到。
第一次工程款后的____日内,乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。
3、待主体工程全部竣工后的____日内,乙方需。
第三次向甲方支付万元劳动报酬。
第三方在项目工程款中优先扣除。
第四条违约责任。
(一)甲方违约责任。
1、在本合同签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得将本项目再次介绍给任何的。
第三方(施工队伍)。
2、甲方应跟踪服务,如约定期不能按时开工,劳动报酬需一次性退还给乙方。
(二)乙方违约责任。
1、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
2、乙方与。
第三方签约生效后,即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与。
第三方达成签约,仍视为甲方居间服务报酬,若乙方后续与。
第三方签约,支付甲方居间服务报酬亦同。
第五条保密事项。
甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。
第六条合同终止。
1、本合同签字生效后,如果至________年____月____日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间服务成功,本合同完成履行完毕后终止。
第七条争议解决方式。
如发生合同争议,双方协商解决,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及双方鉴证人各执一份,合同自签字盖x(印)之日起生效。
甲方(章x):
乙方(章x):
联系电话:
联系电话:
身份证号码:
身份证号码:
甲方鉴证人:
乙方鉴证人:
联系电话:
联系电话:
身份证号码:
身份证号码:
________年____月____日。
________年____月____日。
工程劳务居间合同篇四
委托方(甲方):(公司代表:)居间方(乙方):
乙方受甲方委托,双方就陕西xx公司蓝天狩猎场别墅项目工程委托事项协商一致,签订本合同。
第一条:委托事项。
1、乙方负责介绍甲方与陕西xx公司接洽等事宜,具体施工及合作条件由陕西xx公司与甲方自行协商。
2、乙方协助甲方与陕西xx公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米,工程签订施工合同,工程总造价约为1.6亿元,最终以实际结算为准。
第二条:居间报酬的计算方法与支付时间和方式。
1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算,支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元,共计200多万(以实际结算为准)。
2、劳务费用分多次支付,
第一次支付时间为甲方与陕西xx公司签订合同进场后____日内,需支付给乙方劳务报酬30万人民币整,以后支付,按陕西xx公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准,(款项到甲方账上____日内支付给乙方)。
3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。
第三条:违约责任。
甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后,必须按照本合同。
第二条支付劳务报酬,不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。
第四条:其它约定事项。
1、如陕西xx公司和委托方(甲方)最终未达成合作,本合同自动失效。
2、合同争议的解决方式,由甲乙双方协商解决,协商不成时,双方可向当地人民提起诉讼。
3、其他未尽事宜,甲乙双方协商后,以补充协议方式约定,补充协议与本合同同样生效。
委托方(甲方):居间方(乙方):
签订日期:签订日期:
公司盖章:盖章。
工程劳务居间合同篇五
甲方:
乙方:
二、承包内容:_____电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务:
1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。
1、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元2奖励。
2、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。
四、承包款结算方法:
乙方必须在每月____日前报上月工作量,履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:
_____年_____月_____日。
乙方签字:
_____年_____月_____日。
工程劳务居间合同篇六
甲方:
乙方:
依据当时当地劳务市场行情及工程现场实际,经甲、乙双方共同协商,甲方将护坡的人工劳务承包给乙方,为明确双方责任,特设立本合同。
l、工程地点:
2、承包内容:铁路附属工程。
2.1、中铁三局现有劳务施工,及现场管理人员下达的施工任务。
2.2、承包方式单包工。
3、工程量清单及价格(价格均为综合单价,施工合格,现场清理,节约用料)。
1、乙方必须按照甲方批准的施工方案施工,不得自作主张。
2、乙方全面接受甲方的监督,检查和管理,所有劳务人员必须严格遵守甲方规定的各项现场施工管理制度,服从现场施工管理。凡领导上工地检查指导工作,工人不得与其发生正面冲突,若有疑问需向甲方反应情况,由甲方协调解决。
3、乙方劳务人员进场,必须供个人名单(姓名、年龄、户籍)各班组长名单。
4、乙方劳务人员不得无理取闹,打架斗殴,若发生打架斗殴,双方各罚款1000元并按项目部处罚条例处罚,严重送公安司法机关处理。
5、乙方施工人员安全均按项目部安全条例实施,保险由项目部统一购买。
l、工程指标。
1.1、开工期20xx年月日,竣工年月日。
l、甲方按照工程的施工进度结算工程款,具体约定如下:
1.l、工程合同签订之日起按每月二十五日计量,(若工作面未完工,无法计量,则顺延至下月计量)下月五至十五日前按照工程量的70%支付工资。
1.2、工程峻工或年前放假一星期内付清所有工程款工资,若所开工作业面由上至下未完成,中途停工离开,则只结算完成工作量的50%工程款。
l、施工期间员工的`住宿及水电由甲方提供,开工10日后甲方支付生活费。
3、本合同在执行过程中发生争议,由双方协商解决,也可以向有关部门申请调解仲载。
4、双方互守承诺,不得违约,如有违约,所发生的费用由违约方负责。
1、工程量清单及价格、工艺说明。
2、甲、乙双方个人资料(身份证复印件、联系方式)。
甲方:(盖章签字):
身份证号:
乙方:(盖章签字):
身份证号:
日期:
工程劳务居间合同篇七
委托方(甲方):(公司代表:)。
居间方(乙方):
乙方受甲方委托,双方就陕西__公司蓝天狩猎场别墅项目工程委托事项协商一致,签订本合同。
1、乙方负责介绍甲方与陕西__公司接洽等事宜,具体施工及合作条件由陕西__公司与甲方自行协商。
2、乙方协助甲方与陕西__公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米,工程签订施工合同,工程总造价约为1.6亿元,最终以实际结算为准。
1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算,支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元,共计200多万(以实际结算为准)。
2、劳务费用分多次支付,
第一次支付时间为甲方与陕西__公司签订合同进场后____日内,需支付给乙方劳务报酬30万人民币整,以后支付,按陕西__公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准,(款项到甲方账上____日内支付给乙方)。
3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。
第二条支付劳务报酬,不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。
1、如陕西__公司和委托方(甲方)最终未达成合作,本合同自动失效。
2、合同争议的解决方式,由甲乙双方协商解决,协商不成时,双方可向当地人民提起诉讼。
3、其他未尽事宜,甲乙双方协商后,以补充协议方式约定,补充协议与本合同同样生效。
委托方(甲方):居间方(乙方):
签订日期:签订日期:
公司盖章:盖章。
工程劳务居间合同篇八
乙方(居间人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和业主直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与业主签订该工程项目的承包施工协议。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
二、乙方的义务。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
3、乙方向甲方提供必须完全能够成为甲方与业主所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供相关资料;负责和业主公司进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和业主所签订的总承包施工协议。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为工程施工造价总金额:2%税后价2、居间成功后,甲方进场搭临后3日内支付乙方30万元,余下按同比例支付(甲方拿到工程款95%时支付完乙方居间费)。
3、甲方可以现金的方式或银行转账支付。
五、居间费用的承担。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
七、合同终止。
1、本合同签字生效后。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、本合同一式四份,双方各持二份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
合同签订日:
甲方:(盖章):乙方(盖章):
身份证号:
电话:
工程劳务居间合同篇九
甲方(委托人):
乙方(居间人):
本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
1.1乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。
2.3乙方应保证该工程项目真实可靠,各种施工手续齐全,能够正常施工。
2.4如工程款支付遇到问题,乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。
2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。
3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
4.1本项目居间报酬为。
4.2居间成功后,报酬为总中标金额千分之_____。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。
4.3甲方可以转账或现金的方式支付。
4.4报酬支付到指定账号。
账户名:
账号:
5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
6.1本合同签字生效后,如中标合同未签订本合同自动终止。
6.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
8.2乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有,则由乙方自行承担法律责任。
8.3本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方(签章):
_____年_____月_____日。
乙方(签章):
_____年_____月_____日。
工程劳务居间合同篇十
甲方:
乙方:
兹因乙方承建甲方的冷库安装工程,为使工程顺利进行,遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规,结合本工程的具体情况,经双方洽商,特制定本合同如下:
1.工程名称:
2.工程地点。
4.施工时间:__年09月01日开工至__年06月30日前完工。
1.蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。
2.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。
3.系统联动试机、降温。
1.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳,管道布局、焊接合理规范,无漏氨、漏水现象。
2.库温达到-1℃以下。
1.合同总价:80万元整。
2.工程分段付款:乙方施工人员及安装设备到甲方场地后,甲方先付乙方10万元,工程进度一半时再付30万元,工程建造完成后在支付款35万元,余下5万元作为质保金在20xx年09月01日前支付给乙方。
1.甲方责任:
(1)本按装工程所用原材料由甲方提供。工程所用原料乙方应提前三天书面通知甲方,否则,因原料供应不及时原因造成的工期延误由乙方负责。
(2)提供乙方安装工人的住宿。
2.乙方责任:
(1)严格按照国家有关规范、安全文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。
(2)工程未交付使用前,协助甲方做好保护工作。
(3)坚持质量第一的原则,按合同规定的时间完成工程施工任务。
(4)该按装工程所用的工具、设备、机械均由乙方负责提供,工程试压检验所用设备器械由乙方负责。(吊车、叉车由甲方负责)。
(5)乙方对其所承包的工程保修期为一年,一年内如出现质量问乙方负责免费维修或更换,并终身维修。
(6)乙方工期延误一天罚款1000元(不含不可抗因素)。如因甲方电力供应和原料供应等原因造成工程停工,可按实际停工时间顺延总工期。
(7)乙方负责免费为甲方培训操作工人2-3名。
(8)甲方冷库正式投入使用时,乙方负责免费派技术人员到甲方指导操作十天,技术人员食宿费用由甲方负责。
(1)本合同双方代表人签字盖章后即生效,至结清工程款项后终止。
(2)本合同一式2份,甲乙双方各执1份。
(3)本合同未尽事宜,双方本着友好合作的态度,签署书面修改或增补协议,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________。
_____年_____月_____日。
乙方(公章):_________。
_____年_____月_____日。
工程劳务居间合同篇十一
委托方(甲方):(公司代表:)居间方(乙方):
乙方受甲方委托,双方就陕西旌详实业有限公司“蓝天狩猎场别墅项目”工程委托事项协商一致,签订本合同。
第一条:委托事项。
1、乙方负责介绍甲方与陕西旌详实业有限公司接洽等事宜,具体施工及合作条件由陕西旌详实业有限公司与甲方自行协商。
2、乙方协助甲方与陕西旌详实业有限公司就“蓝天狩猎场别墅项目”约7万多平方米,工程签订施工合同,工程总造价约为1.6亿元,最终以实际结算为准。
第二条:居间报酬的计算方法与支付时间和方式。
1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算,支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元,共计200多万(以实际结算为准)。
2、劳务费用分多次支付,第一次支付时间为甲方与陕西旌详实业有限公司签订合同进场后三日内,需支付给乙方劳务报酬30万人民币整,以后支付,按陕西旌详实业有限公司支付给甲方工程量每平方米x30元计算为准,(款项到甲方账上三日内支付给乙方)。
3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。
第三条:违约责任。
甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后,必须按照本合同第二条支付劳务报酬,不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。
第四条:其它约定事项。
1、如陕西旌详实业有限公司和委托方(甲方)最终未达成合作,本合同自动失效。
2、合同争议的解决方式,由甲乙双方协商解决,协商不成时,双方可向当地人民提起诉讼。
3、其他未尽事宜,甲乙双方协商后,以补充协议方式约定,补充协议与本合同同样生效。
委托方(甲方):居间方(乙方):
签订日期:签订日期:
公司盖章:盖章:
工程劳务居间合同篇十二
甲方(委托方):
乙方 (居间方):
依据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,建立劳务居间介绍合作关系,乙方根据甲方要求为其介绍工作单位,现就相关问题签订本合同。
第一条:委托事项
乙方为甲方介绍第三方工作单位。
第二条:委托期限
委托期限为20____ 年____ 月____ 日起至20____年____月____日止。
第三条:报酬结算
1、当甲方被第三方单位所聘用,甲方应支付乙方居间费,费用为甲方月工资的 %,费用在签订劳动合同的 日后结算。
2、乙方处理居间事务支出等费用,由________方承担。
第四条:甲方的权利与义务
1 、应主动如实向乙方提供自己相关的信息,并保证信息的真实、准确、完整。由于甲方隐瞒或伪造信息所导致的损失由甲方自行承担。
2、 主动向乙方提供自己的劳动技能证书,资格证书等内容。
3 、为乙方的居间活动提供相关的支持和协助。
第五条:乙方的权利和义务
1、促成甲方与用人单位签订劳动合同。乙方不安甲方的具体工作,并也并不向甲方支付劳务费用。
2、依法维护甲方的合法权益。
3、法律法规规定的其他权利和义务。
本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(签名): 乙方(签名):
法定代表人 法定代表人
或者委托代表人(签名): 或者委托代表人(签名):
年 月 日
合同编号: lhyb20170118
委托方: (以下简称甲方)
居间方:成都联华一百投资有限公司 (以下简称乙方)
第一条 居间事项
甲方委托乙方为其居间取得劳务合作,并协助其与总包方签订合同。
第二条 合同有效期
本合同有效期自双方签订之日起至工程期满日止。期满后可续约,续 约内容具体事宜由甲、乙双方另行约定后重新签订居间合同.
第三条 委托范围及价格
乙方提供居间服务的工程为土方--元每方,矿--元每吨。
乙方应当亲自办理本合同项下事项,乙方不得再就本合同事项转委托他人办理。
第四条 甲方义务
1、1、保证提供的资料真实、合法。
2、2、对乙方的居间活动提供必要的.协助与配合。
第五条 乙方义务
1、1、真实、准确、完整地向甲方介绍工程的状况。
2、2、按照甲方和总包方确认的服务和收费标准,为促进成交提供协助服务。 3、3、对甲方因履行本合同而提供的相关资料负有保密义务,不得对外披露。
在本合同履行完成或解除之日起10个工作日内,乙方应当将相关资料退还给甲方。
4、无论居间服务是否成功,乙方均不向甲方收取除本合同第六条明确约定
的佣金之外的任何费用。
第六条 佣金标准和支付方式
1.佣金支付标准如下:
2. 佣金支付方式
乙方在促成甲方和总包方签署正式合同后,有义务促成总包方按协议支付劳务费,乙方佣金按总包方付款进度比例支付。
第七条 保密条款
一方对因劳务委托而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条 不可抗力
任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗拒事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第九条 其它
甲方承诺:如果甲方、乙方和乙方所提供的客户方三方之间达不成劳务合作协议,甲方、甲方的子公司或甲方的关联公司不得单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司另行洽谈合作事宜.如果乙方发现甲方,甲方子公司或者甲方的关联公司单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司洽谈上述项目之事宜,并达成协议,视为本协议已经完全履行,本协议的目的已经达到,甲方应按照本协议的规定向乙方支付居间服务费.
本协议一经签署,未经另一方的书面同意,任何一方无权擅自变更协议的条款.
第十条 合同未尽事宜及争议的解决
本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商并另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。
因本合同发生争议协商不成时,依法向甲方所在当地有管辖权的人民法院提
起诉讼。
第十一条 合同文本及生效
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。以下无正文。
委托方:
代表人签字: 2017
居间方:
代表人签字: 2017
居间方指定账户:
开 户 行:
年 月年 月 日 日
工程劳务居间合同篇十三
委托方(甲方):________(公司代表:________)。
居间方(乙方):________。
乙方受甲方委托,双方就陕西________公司蓝天狩猎场别墅项目工程委托事项协商一致,签订本合同。
1、乙方负责介绍甲方与陕西________公司接洽等事宜,具体施工及合作条件由陕西________公司与甲方自行协商。
2、乙方协助甲方与陕西________公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米,工程签订施工合同,工程总造价约为1.6亿元,最终以实际结算为准。
1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算,支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元,共计200多万(以实际结算为准)。
2、劳务费用分多次支付,
第一次支付时间为甲方与陕西________公司签订合同进场后____日内,需支付给乙方劳务报酬30万人民币整,以后支付,按陕西xx公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准,(款项到甲方账上____日内支付给乙方)。
3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。
甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后,必须按照本合同第二条支付劳务报酬,不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。
1、如陕西________公司和委托方(甲方)最终未达成合作,本合同自动失效。
2、合同争议的解决方式,由甲乙双方协商解决,协商不成时,双方可向当地人民提起诉讼。
3、其他未尽事宜,甲乙双方协商后,以补充协议方式约定,补充协议与本合同同样生效。
委托方(甲方):________居间方(乙方):________。
签订日期:________年________月________日
签订日期:________年________月________日
公司盖章:________。
盖章________。
工程劳务居间合同篇十四
甲方:身份证号码:(以下简称甲方)乙方:身份证号码:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供耒阳市永济镇农副产品批发大市场施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬,双方约定如下:
第一条合同事项。
1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包,施工等真实信息资讯,协助乙方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。
2、甲方做好协调工作,及时传达第三方发包条件及要求,努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。
第二条报酬。
乙方自愿承诺,在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后,乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。
第三条付款方式。
1、本合同签订当天,乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日内,乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。
3、待主体工程全部竣工后的日内,乙方需第三次向甲方支付万元劳动报酬。
如果乙方不按规定及时支付劳动报酬,则按未按时支付金额的%,即向甲方承担违约金万元,甲方同时有权要求第三方在项目工程款中优先扣除。
第四条违约责任。
(一)甲方违约责任。
1、在本合同签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得将本项目再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。
2、甲方应跟踪服务,如约定期不能按时开工,劳动报酬需一次性退还给乙方。
(二)乙方违约责任。
1、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
2、乙方与第三方签约生效后,即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与第三方达成签约,仍视为甲方居间服务报酬,若乙方后续与第三方签约,支付甲方居间服务报酬亦同。
第五条保密事项。
甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。
第六条合同终止。
1、本合同签字生效后,如果至年月日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间服务成功,本合同完成履行完毕后终止。
第七条争议解决方式。
如发生合同争议,双方协商解决,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及双方鉴证人各执一份,合同自签字盖章(印)之日起生效。
甲方(章印):乙方(章印):
联系电话:联系电话:
身份证号码:身份证号码:
甲方鉴证人:乙方鉴证人:
联系电话:联系电话:
身份证号码:身份证号码:
年月日年月日。
工程劳务居间合同篇十五
甲方:身份证号码:(以下简称甲方)。
乙方:身份证号码:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》。
第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供____市____镇农副产品批发大市场施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬,双方约定如下:
第一条合同事项。
1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包,施工等真实信息资讯,协助乙方对。
第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。
2、甲方做好协调工作,及时传达。
第三方发包条件及要求,努力促成乙方与。
第二条报酬。
乙方自愿承诺,在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后,乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。
第三条付款方式。
1、本合同签订当天,乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。
2、在乙方收到。
第一次工程款后的____日内,乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。
3、待主体工程全部竣工后的____日内,乙方需。
第三次向甲方支付万元劳动报酬。
第三方在项目工程款中优先扣除。
第四条违约责任。
(一)甲方违约责任。
1、在本合同签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得将本项目再次介绍给任何的。
第三方(施工队伍)。
2、甲方应跟踪服务,如约定期不能按时开工,劳动报酬需一次性退还给乙方。
(二)乙方违约责任。
1、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
2、乙方与。
第三方签约生效后,即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与。
第三方达成签约,仍视为甲方居间服务报酬,若乙方后续与。
第三方签约,支付甲方居间服务报酬亦同。
第五条保密事项。
甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。
第六条合同终止。
1、本合同签字生效后,如果至________年____月____日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间服务成功,本合同完成履行完毕后终止。
第七条争议解决方式。
如发生合同争议,双方协商解决,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及双方鉴证人各执一份,合同自签字盖x(印)之日起生效。
甲方:
乙方:
联系电话:
联系电话:
身份证号码:
身份证号码:
甲方鉴证人:
乙方鉴证人:
联系电话:
联系电话:
身份证号码:
身份证号码:
________年____月____日________年____月____日。
工程劳务居间合同篇十六
甲方(委托人):
乙方(受托人):
甲乙双方为了发挥优势根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、 委托事项
1、 乙方接受甲方委托,负责遵义火车站工程项目(以下简称该工程项目),引荐甲方和该项目的单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同,单位签订书面的工程承包施工合同。
2、 工程地点:
3、 工程项目名称:
二、 乙方的义务
1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
2、 乙方承诺向甲方提供的关于该工程的上述信息真实可靠。
三、 甲方义务
1、 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责和进行合同谈判。
2、 如果劳务成功,则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果劳务成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付劳务报酬。按双方约定,未及时支付,则逾期每日按未支付劳务报酬的1.5%向乙方承担违约金。
四、 劳务报酬
1、本项目劳务报酬为工程承包施工合同金额。 劳务报酬分配:
2、 劳务报酬在甲方与乙方引荐签订合同后,首次付 万元,进场三个工作日内剩下报酬预付款按进度款付清。
3、 甲方可以转账或现金的.方式支付。
五、 合同终止
1、 如果劳务成功,本合同完全履行完毕后终止。
2、 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
六、 劳务费用承担
如果甲方未按照约定支付劳务费,劳务人有权向人民
法院起诉、仲裁或申请支付令。
七、 必须劳务合同签字人员全部到场方可付款。
八、 本合同一式四份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方代表:
身份证号:
手机:
年 月 日
乙方代表: 乙方代表: 乙方代表: 身份证号: 手机: 年 月 日
委托方(甲方): 身份号码:
居间方(乙方): 身份号码:
乙方受甲方委托,双方就山西河津协和房地产开发有限公司“协和花园项目”工程委托洽谈项事协商一致,签订本合同。
第一条:委托事项
1、乙方负责介绍甲方与山西河津市协和房地产开发有限公司项目大清包施工接洽等事宜。具体施工及合作条件由浙江正见建设集团有限公司与甲方自行协商。
2、乙方协助甲方与浙江正见建设集团有限公司项目大清包施工就“山西河津市协和花园18万平方米工程签订大清包施工合同。
第二条:居间报酬的计算方法与支付时间和方式
1、甲方按照承包的大清包工程总平方给乙方劳务报酬,计算标准为税后人民币每平方米 拾 元。
2、劳务费用分多次支付,第一次支付时间为甲方与浙江正见建设集团有限公司签订合同后,立即支付给乙方劳务报酬 万元人民币整。以后支付,按公司支付到账比例支付,直到付清为止。(款项到甲方账上三日内支付给乙方)。否则由第三方浙江正见建设集团有限公司代为支付。
3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。
第三条:违约责任
甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后,必须按照本合同第二条支付劳务报酬不得以任何理由拒付,缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。
第四条:其它约定事项
1、如浙江正见建设集团有限公司和委托方(甲方)最终未达成合作,本合同自动失效。
2、合同争议的解决方式,由甲乙双方协商解决,协商不成时,由乙方向运城市归属地人民法院提起诉讼。
3、其他未尽事宜,甲乙双方协商后,以补充协议方式约定,补充协议与本合同同样有效。
4、本合同一式伍份,甲、乙双方各执两份,第三方备案一份,供三方相互遵守。
委托方(甲方): 居间方(乙方):
第三方(签字):
签订日期: 签订日期:
签订地点:山西运城
工程劳务居间合同篇十七
有学说认为,居间合同为准委托合同,适用有关委托的一般规定。下面是小编搜集的劳务居间合同范xx篇,希望对你有所帮助。
(一)。
甲方:_________。
乙方:_________。
根据《中华人民共和国民法典》。
第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供 施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下:
第一条:合同事项。
1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会,促成签定合同媒介服务。
2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。
第二条:报酬。
乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额 %作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)。
第三条:付款方式。
第四条:特别约定。
1、甲方末促成合同成立,所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。
2、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
3、甲方向乙方提供信息必须属实,方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同,视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬,否则甲方有权向人民申请强制执行。
第五条违约责任及合同生效。
1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费,视为乙方违约;除继续承担应付款项外,同时还承担逾期支付的违约责任,按甲方应得劳务报酬总额的 %乘以逾期天数计得金额,作为罚金迫加支付给甲方。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字盖x(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖x签字)一份,委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。
乙方(章x):_________ 甲方(章x):_________。
法人代表:_________ 法人代表:_________。
授权代理人:_________ 授权代理人:_________。
________年 ____月 ____日。
(二)。
合同编号:
委托人:(个人写明姓名、性别、年龄、住址,单位写明名称、法定代表人和地址)。
居间人:(个人写明姓名、性别、年龄、住址,单位写明名称、法定代表人和地址)。
委托人与居间人就下列事项达成协议如下(也可以写为:委托人与居间人经过协商一致,签订本合同):
第一条 委托事项。
(写明委托事项的内容、范围等,例如,委托对方提供订约机会等情况)。
第二条 时间范围。
(写明在什么期限内提供的媒介有效)。
第三条 报酬。
(写明居间报酬的数额、计算方法、支付时间和方式)。
第四条 保密条款。
(写明需要保密的内容)。
第五条 违约责任。
第六条 (双方约定的其他事项)。
第七条 本合同一式份,当事人双方各执份。本合同自双方签字之时起生效。
委托人:(签章)。
居间人:(签章)。
(如果是法人单位,可以附双方法定代表人、电话、电报挂号、开户银行、户名、帐号等内容。)。
2.说明。
居间合同也称为中介合同。它是指当事人双方约定,一方为另一方提供成交机会或者充当订立合同的媒介,另一方支付相应的报酬的协议。在居间合同关系中,提供居间服务的一方为居间人,另一方为委托人。订立居间合同应当注意的问题有:
(1)委托人应当在合同中载明所委托居间从事的活动内容,包括种类、范围和要达到的要求,给付酬金的数额、方式和时间。
(2)居间人应当如实向委托人说明自己能够做到什么程度、需要什么条件完成委托人的委托事项。
(3)合同中应当订明违约责任条款。居间人不尽职守而给委托人造成损失的,应当承担违约责任,并赔偿委托人的损失。居间人对所提供的信息、成交的机会负有保密的义务。
(三)。
甲方(委托人):
乙方(居间人):
工程名称:
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国民法典》,及相关法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项。
1.1乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目),引荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的专业分包合同,取得施工权。
1.2居间成功是指完成甲方与总承包单位签订专业分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签订专业分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务。
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总承包方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间服务报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成专业分包合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同约定的义务,向乙方足额支付了相应的居间服务报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调。
2.4在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务。
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备。
3.
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订专业分包合同。甲方履行专业分包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.2和。
3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索还。
3.
3.1 甲方将此工程予以转包、分包或与。
第三方公司个人合作的;。
3.
3.2 因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行专业分包合同的;。
3.
3.
3.4其它非不可抗力原因导致的停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
4.1根据《中华人民共和国民法典》第426条关于居间人促成合同成立的,委托人应当按照约定支付报酬的规定,甲方完成签订该工程项目专业分包合同时,本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
4.
1.1本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写): 万元,小写: 元(税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。
4.
1.2本合同签字生效,甲方与总承包方签订专业分包合同后,总承包方。
第一次支付甲方工程款的同时,一次性全部支付清乙方的间服务报酬 万元,特殊情况延迟支付不得超过____日。
4.
1.3甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何,具体账号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定。
5.1甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。
5.2甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。
3(2日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
5
3.5 本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。
六、保密事项。
6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间服务报酬的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面约定的除外。
6.2 保密期为________年。
七、合同终止。
7.1本合同签字生效后,本工程项目专业分包合同由。
第三方获得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式。
8.1 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地提起诉讼解决。
九、其他事项。
9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2 本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
9.3 本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________。
________年____月____日 ________年____月____日。
(四)。
甲方:_________。
乙方:_________。
鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《中华人民共和国民法典》及相关规定,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下劳务费支付协议:
一、委托事项。
乙方接受甲方委托:引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供项目工程的重要信息,并最终促成甲方与该项目建设单位 成功签订合同,劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。报酬按本合同实施。
二、劳务报酬计算方式、支付时间和支付方式。
1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的 _________%,乙方不承担一切税收、管理费。
2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,给项目建设方付履约保证金的同时,甲方向乙方提前支付劳务费 万元人民币,进场____日内甲方向乙方提前支付劳务费 万元,余款按建设方每月拨款比例支付,直至完工时一次性付清所有的劳务费用。
三、乙方义务。
1、乙方向甲方提供有关工程真实、合法信息外,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的上述信息真实、合法、可靠,具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。
3、乙方承诺所居间介绍该项目工程,履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同,乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。
4、如所介绍项目不真实,乙方承担甲方为此工程所花实际费用。
四、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。
2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、甲方和建设单位签订承包施工合同后,则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬,如果甲方不履约或拒绝支付时,乙方向该项目部申请扣除,乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收,并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金。
五、合同生效与终止。
1、本合同双方签字生效。
2、本合同双方完全履行所有工程完工后结束终止。
六、争议解决方式。
如发生合同争议,双方协商解决,如协商不成,双方同意提交合同签订地所在辖区 人民诉讼。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖x后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
(五)。
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托,负责就收购_________公司(以下简称_________公司)100%股份,引荐甲方和_________公司单位直接洽谈,向甲方提供_________公司的重要信息,并最终促成甲方与_________公司签订股份转让协议。
2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与_________公司单位未签订书面的股份转让合同,视为委托事项未完成。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关_________公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况(主要资产有:_________)、股份转让价格为_________元,大写:_________元等。乙方有义务协助甲方对_________公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于_________公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
3、乙方向甲方提供的营业执照复印件、现有主要资产情况,必须完全能够成为甲方与_________公司单位所签订股份转让的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬。
第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与_________公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成_________公司将100%股份转让给甲方。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和_________公司单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和_________公司单位所签订的股份转让合同。甲方因履行股份转让合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与_________公司签订股份转让协议并办 理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,20个工作日内,乙方没有促成甲方与_________公司签订股份转让协议,视为乙方居间不成功,乙方应将居间报酬万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,须向甲方开具有效的税务,相关的所得税由乙方自行承担。
五、居间报酬的承担。
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。
六、诚信原则。
第四条支付居间报酬。
第四条支付居间报酬。
3、本合同的有效期(委托期)为20个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动_________公司与甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和_________公司达成实质性成交合同。
七、本合同解除的条件。
1.当事人就解除合同协商一致;。
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;。
3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;。
4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;。
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,20个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与_________公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、争议解决方式。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地处理。
十、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
十
一、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖x后生效。
甲方:_________(盖x)乙方(盖x):_________。
合同签订地:__________________。
合同签订日。
工程劳务居间合同篇十八
法定代表人:______________某某,董事长。
住所地:__________________。
代理人:______________律师事务所__________律师。
被上诉人(原审原告):_________________某某股份有限公司。
法定代表人:______________某某,董事长。
住所地:_________________省某某市某某县某某街某某号。
上诉请求。
2、将本案移送至山东省济南市某某区人民法院进行审理。
事实和理由。
一、原审认定事实和适用法律错误。
_________________。
二、某某县人民法院对本案无管辖权。
_________________。
三、本案应移送至上诉人的住所地人民法院管辖,即_______________某某区人民法院。
本案中既约定仲裁又约定诉讼,应为无效,故应该以法定管辖界定本案管辖权;根据《民事诉讼法》第二十二条确定的“原告就被告”的原则,由于本案的上诉人山东某某有限责任公司住所地在山东省济南市某某区,因此上诉人认为该案应移送至山东省济南市某某区人民法院审理即符合法律规定,也充分体现了合同双方当事人的真实意愿,显得更为合适。
综上所述,上诉人认为:_________________原审法院认定事实和适用法律错误,必然导致裁判的错误,故上诉人依法向贵院提起上诉,望裁如所请。
此致
___________人民法院。
具状人:___________。
____年_____月_____日。