家具保管合同（优质19篇）
合同是一种使约定具有法律效力的书面文件。合同的保密性和保护个人隐私应如何考虑？以下是小编为大家收集的合同范本，供参考和借鉴。
家具保管合同篇一
甲方：
乙方：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币___元（元整）。其产品名称、规格详见附件。
第二条货款及费用等付款及结算办法：
订金10000（直接转到合同指定帐户或支付宝），余款17000（淘宝店铺：万代好家居拍下并付款，签订方可生效）。若因货款未及时付清而延迟发货造成的损失，由甲方承担。
第三条交货规定。
1。交货方式及运费：
由甲方指定德邦物流托运，运费由乙方承担。
2。交货日期：
20___年08月07日24时发货。
第四条经济责任。
（一）乙方的责任：
1.产品、品种、规格、数量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，三天内，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付逾期交货的违约，逾期三天未发货，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值3%的罚金。
（二）甲方的责任：
1.甲方如中途变更或未及时确定产品花色、品种、规格、质量，而引起的乙方未能按时交货，则由甲方自行承担责任。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
3.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额2%付给乙方，延期罚金。
4.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80_%的补偿金。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前3天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下处理：
（1）申请仲裁机构仲裁；
（2）向人民法院起诉。
第十条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商。
第十一条本合同共一式二份，由甲、乙双方各执一份。
第十二条本合同有效期自20__年8月02日起至甲方收货之日起十天内验收无误。
乙方：________________（盖章）经办人：____________身份证号：_____________________电话：____________支付宝帐号：
____年____月____日。
家具保管合同篇二
甲方(卖方)：合同编号：
乙方(买方)：签订地点：
第二条质量标准：每件红木家具应符合qb/t2385-20xx新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。
第三条付款方式：定货时，甲方收取货款总额%(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还)，余款提货或送货时付清。
第四条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的%向乙方支付违约金。
第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第八条其他约定事项：
第九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第十条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
家具保管合同篇三
甲方：
乙方：
为了完善家具品牌推广机制更好地规范市场运转，本着平等互利，精诚合作的原则，共同开拓市场，经双方友好协商签订合同如下：
一、经营许可。
1、甲方同意乙方在_______设立_______公司_______品牌_______家具产品代理。
二、双方权力。
1、甲方保证乙方在合同规定期内享有_______品牌经营权并有优先续约权。
2、乙方自主经营，享有该产品在规定地区宣传、推广及销售以，但因乙方原因引起的任何纠纷，甲方不承担责任。
3、乙方不得经营仿制甲方产品，不得将结算单、合同及附件等非宣传用品泄露给任何第三方。
三、货物交接。
1、乙方订货及货物变更，一切以书面形式(传真)通知甲方，并要求甲方相关责任人签字确认回传乙方才有效。
2、乙方定做产品需预付货款，且必须按双方协定的时间和价格提货，如果乙方因故取消该产品，乙方应承担甲方相关损失。
3、乙方应自行承担货物运输安全责任及所有运输的相关费用。
四、销售数量。
1、乙方为地区总代理必须每月提货_______万元，每年共提货_______万元方可认定为地区总代理。年累计超过_______万元，超出部分可增加返点的百分之_______。
2、货款计算按实际交付给甲方财务结算。
五、货款结算。
1、乙方货款需按甲方指定账号汇入，公司一律款到发货，如因款未到而造成相关损失，有乙方自行承担，如乙方拖欠货款，甲方有权取消合同并追究损失。
2、甲方所有产品结算价格均为徐州交货价，以合同签订的甲方提供报价表为准(不含运输费、保险、税费等其他费用)。
六、质量保证与售后服务。
1、甲方保证出货产品质量稳定、新颖、受市场欢迎、具有竞争力。
2、甲方产品因质量问题免费保修12个月，如出现质量问题，甲方应在10天内给予解决到位。超出保修期或非属甲方原因，乙方必须支付相关维修费用。
3、乙方收到甲方货物必须及时检验，如有疑问须以书面形式传真给甲方，并由甲方相关责任人签字回传后方有效。
七、合作(合同)期限。
1、本合同自双方签字之日生效，有效期为_______年，即从_______年___月___日起至_______年___月___日止，本合同签订后，乙方在30天内(除去假日)不发生业务，本合同自行解除，乙方必须承担甲方造成的相关损失。
2、本合同未尽事宜，双方另签合同附件，附件由双方代表签字确认后具有同等的法律效力。
3、在履行合同期间，双方如有纠纷，应友好协商解决，协商不成，应提交甲方所在地司法部门解决。
4、甲乙双方任何一方违约须赔付对方人民币_______元整。
5、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：
责任人：
地址：
电话：
_______年___月___日。
乙方：
责任人：
地址：
电话：
_______年___月___日。
家具保管合同篇四
甲方：(发包方)。
乙方：(承包方)。
本着互相信任的原则，就甲方的家具维修/工程达成以下协议。
第一条工程概况。
1:维修/工程的内容及要求:。
3.维修服务：
5.本项工程预计费用约元人民币。(结算以实际消费费用为准)。
甲方：
乙方：
签订时间：
家具保管合同篇五
卖方撤离展销会或市场的，由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
其他约定事项：
卖方(章)：买方(章)：
住所：住所：
电话：电话：
账号：账号：
签订时间：
签订地点：
家具保管合同篇六
委托人：________（以下简称“甲方”）。
受托人：________（以下简称“乙方”）。
甲方及乙方就甲方委托乙方购买本合同规定的家具，乙方接受甲方委托事宜，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，特签订本委托合同（以下简称“本合同”）：
甲方可以以口头或者书面方式随时委托乙方购买家具等材料；
甲方委托乙方代为购买家具等材料时，应当明确所需家具等材料的名称、数量、交付期限、质量标准等基本要求，并以书面或其他形式告知乙方；乙方收到甲方的委托后，应当及时为甲方寻找货源，并告知甲方其所需家具板等材料是否能够得到及时供应以及包括单价在内的具体交易条件供甲方决定是否购买时参考；甲方决定购买的，应当及时告知乙方。如需预付款的，甲方则按照乙方提供的交易条件向乙方支付预付款。待乙方收到甲方支付的预付款后，应当对该预付款预甲方确认。未经甲方认可的，乙方不得为甲方代买家具等材料；乙方以自身的名义按照甲方承诺的条件与供货方签订家具等材料购买合同。但是，乙方应当指令供货方开具以甲方为抬头的增值税发票并将该合同的复印件交付甲方。
乙方无偿接受甲方的委托处理本合同约定的委托内容。
甲方应当明确其所需家具等材料的名称、数量、规格等具体条件，及时按照乙方与供货方的合同支付所需货款；因甲方的过失造成乙方经济损失的，应当承担赔偿责任。
乙方应当按照经甲方同意的条件与供货方签订合同，及时支付所需货款购买甲方所需家具等材料；乙方应当尽的注意保护甲方的利益。因乙方的重大过失造成甲方经济损失的，应当承担赔偿责任；如供货方违反其与乙方签订的合同的，应当及时追究供货方的违约责任。
本合同的有效期为自签订本合同之日起至甲方以书面或者口头形式告知乙方终止本合同之时止。
甲乙双方随时可以解除本合同。但是，乙方解除本合同，如甲方已经向乙方支付其委托购买的家具等材料的货款的，乙方应及时将该货款返还给甲方。
因双方的任何一方违反本合同约定，造成对方当事人经济损失的，应当承担赔偿责任。
本合同自本合同被任何一方解除或者甲方单方面终止本合同时自行终止。
因履行本合同甲乙双方之间产生纠纷的，甲乙双方应当通过友好协商的方式加以解决。经友好协商仍无法解决的，任何一方均可以就纠纷内容向人民法院提起民事诉讼。
本合同一式二份，由当事人各持一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
家具保管合同篇七
乙方：___________________________。
根据甲方与乙方的共同协商，在遵循《民法典》的基础上，就甲方将发往全国各地的货物交给乙方承运事项制定如下条款：
一、甲方自愿将发往全国各地的货物交给乙方承运;。
九、本合同书一式两份，甲方乙方各执一份;。
十、如有出现合同纠纷，在协商解决的基础上按《民法典》处理;。
十一、本合同自签订之日起即时生效。
甲方：______________甲方单位公章：______________。
乙方：______________乙方单位公章：______________。
________年_______月_______日。
家具保管合同篇八
需方因公司食堂之需，特向供方定制快餐桌椅一批，根据《中华人民共和国经济合同法》，经供需双方协商，本着互惠互利的原则签定合同，条款如下：
八人餐桌主要参数：主架采用马钢国标1。2mm厚50*50mm直径方管，经焊接，打磨、抛光、酸洗、磷化、喷塑处理。主架外表光滑、无结疤。毛刺、假焊、虚焊。结实耐用。
餐桌面板：规格220*60，采用上海优质富美家25mm厚防火板。经过加工后具有防火、防水等功能。比原来老产品要耐用两倍以上。颜色灰白。
坐凳：采用广东优质玻璃钢看台座椅。结实耐用。美观大方。
二、交货期限及地点：
1、在需方履行合同的前提下，供方定于_20xx年9月_23日交货（本合同生产周期为7天）。
2、交货地点：江苏科力普汽车部件有限公司。
3、需方所订快餐桌椅由供方负责运送、安装，运费由供方承担，送到需方指定地点（江苏科力普汽车部件有限公司）。
四、结算方式及期限。
1、本合同签定后需方立即支付定金人民币1056元整给供方，本合同以预付定金到帐后的次日生效。如预付定金延期到帐，本合同所订交货日期顺延。
2、供方所供快餐桌椅发货到需方指定地点验收合格后，并支付剩余货款人民币壹万元整给供方；货到后，剩余货款一次付清。
五、售后服务。
根据国家有关规定，供方对所供产品执行″一年保修″的原则，即在一年保修期内，属家具质量因素而导致的故障（除人为因素）负责免费维修；保修期满后，供方继续提供维修服务，但要收取相应的维修成本费用。
六、供方如因不可抗拒的原因而导致交货延期，必须告知需方，并在事故发生后七天内，将灾害发生地有关部门出具的证明文件邮寄给需方审阅确认；需方如要求延期交货，必须在原订交货日期前七天通知供方。
七、解决合同纠纷方式。
1、未尽事宜双方协商解决。
2、本合同项下的争议，双方协商解决，协商不成的，可向供方所在地的有管辖权的法院提起诉讼。
八、备注：
1、运输搬运过程中如有损坏，供方需调换。
2、所购产品到达需方所在地后，需方负责搬运安装。
九、本合同一式两份，供需双方各执一份，未经双方同意不得涂改。
需方（盖章）：供方（盖章）：
经办人：经办人：
联系电话：联系电话：
20xx年9月日20xx年9月日。
家具保管合同篇九
为维护合同双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方协商一致，按下列条款成交所订家具的买卖。
1、乙方同意出售，甲方同意购买以下产品：
具体详见附件(订购单)，附件一式二份为合同的一部分，与合同劝同等法律效力。
双方约定总价为人民币：___________________元，大写
1、乙方在收到签字确认图纸、色板、及其他相关技术要求后，经双方协商总工期为_____天内完成甲方所订购的整木定制产品。
1、乙方送货，费用由乙方承担。所定制的整木产品送至甲方的指定地点安装完成后，经相关方验收合格后付清余款。
1、如甲方逾期付款超过七天，乙方有权每日按照应付款的千分之二计收违约金。
2、如乙方逾期交货超过七天，甲方有权每日按照不能交货货款的千分之二计收违约金，天气原因或自然灾害等不可抗拒原因除外。如逾期交货，甲方追究责任，乙方自负并承担相应的损失及相关法律责任。
乙方保证产品质量，保质期为一年，所有产品除用户或其他认为损坏及使用不当除外，乙方提供终身维护，费用由甲方自负，但甲方在一年内正常使用，家具如有质量问题，乙方维修。
甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改和疑义，均应以书面形式或当面会谈达成由双方签署的补充协议。
与本合同相关的订货单、提货单、验收单、报价表、设计图纸等相关文件为合同附件。
双方签署
项目地址：____________开户行：____________
电话：____________银行账号：____________
日期：____________
单位地址：____________
电话：____________
日期：____________
家具保管合同篇十
乙方(买方)：____________。
签订时间：____________。
依据《民法典》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：
第一条红木家具基本情况。
第二条付款方式：定货时，甲方收取货款总额____________%(不得超过____________%)的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还)，余款提货或送货前付清。
预付款___________余款____________。
第三条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第四条甲方送货，费用由乙方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的质量、数量及款式等外观特征进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第五条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在15天内派专人修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货(运费由乙方负责)。三年内包修，人为损坏除外。
第六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
合同签订日期：______年______月______日
家具保管合同篇十一
电话：_____________。
联系人：_____________。
乙方：_____________。
厂址：_____________。
电话：_____________。
联系人：_____________。
根据《中华人民共和国民法典》，平等、诚信、互利的原则，经甲、乙双方一致同意按下列条款成交本合同。
一、货物明细。
包括家具名、规格、颜色、用料、单价、数量、保用期、总价等详见合同附件，数量：
二、合同金额。
合同货物总金额以实数为准(此价格不含税)。
三、付款方式。
合同签订后当天内，甲方预付合同金额金，白货成功安装付清余款，余款为%，一年付清。
四、产品质量保证。
乙方保证产品的质量，保质期为一年，所有产品除用户或其它人为损坏及使用不当外，乙方提供终身维护，费用由甲方自负，但甲方在一年内正常使用，家具如有质量问题，乙方免费维修，随时要求甲方督查。
五、甲方要求乙方。
1、做工要精细大方;。
2、油漆要美观舒雅平整，线条明显;。
3、材质主架实木结构、贴面，保证终身不体壳，油漆不脱落，不变色，人为除外;。
4、家具样式、质量、尺寸与南岳湘江酒店一模一样。
六、乙方保证向甲方按时、按量、按质量交货，如果不按时交货则向甲方支付5%的违约金。但甲方违约推迟付款或其它事情同样按5%违约金罚款，一切后果自负。交货时间月日左右所有家具安装完华，交付使用，如甲方因素时间顺延。
七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效执行。
甲方：_____________乙方：_____________。
签字：_____________签字：_____________。
日期：_____________
家具保管合同篇十二
乙方：________________________。
为了明确甲、乙双方的权利和义务，根据《民法典》的有关规定，经协商一致，就甲方向乙方定做木器家具事宜达成如下合同，共同遵守。
一、甲方供应木料，乙方完成定做的家具后，如有余料应退还给甲方。
二、规格标准：按图样规格制作。
三、技术标准：按统一规定的企业标准执行。
四、交货地点和付款办法：在乙方厂内交货，由甲方自提；在交货日期前，乙方可陆续交货，甲方可继续验收付款。
五、交（提）货定做物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期变（提）定做物，应当事先与对方达成协议，并按合同执行。
六、本合同经甲、乙双方签字后生效。合同生效后，甲、乙双方应严格履行。
七、争议发生后，双方应本着平等自愿的原则，按照合同的约定分清各自的'责任，采用协商的办法解决争议。
八、协商不成的，按本合同约定的下列方法之一进行解决：
1.由____________仲裁委员会仲裁；
2.向____________人民法院起诉。
九、合同期限届满，双方不再续约的，本合同自然终止。
甲方：_______________________（签章）乙方：_____________（签章）。
法定代表人：_________________（签章）法定代表人：_______（签章）。
签约时间：______年___月___日。
签约地点：__________________。
家具保管合同篇十三
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程地点：_______________。
1.2工程内容：_______________房屋间数_____________室_____________厅;总建筑面积_____________平方米。
1.3承包范围：_______________。
1.4承包方式：_______________双方商定采取下列第_____________种承包方式：
(1)承包人包工包全部材料;。
(2)承包人包工包部分材料;。
(3)承包人包工、发包人包料。
1.5开工日期：_______________年_____________月_____________日;竣工日期：_______________年_____________月_____________日;总日历工期(包括法定节假日)：_______________日。
第2条合同价款与支付。
双方商定本合同价款采用第_____________种方式确定。
(1)采用固定价格：固定价格加_____________%包干风险系数计算。包干风险包括_____________。
(2)采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
(3)成本加酬金：_______________。
2.3工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_____________%即人民币(大写)_____________，预付款扣回的时间、比例：_______________。
2.4工程款(进度款)支付。
(1)工程款支付方式：_______________。
(2)工程款支付金额和时间：_______________。
工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
第3条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第_____________种方式提供：
(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。
第4条发包人工作。
4.1指派_____________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。
4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
第5条承包人工作。
5.1指派_____________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条材料供应。
6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
6.3凡由承包人采购的'材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第7条安全生产和防火。
7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
第8条工程质量及验收。
8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_____________标准(可选择优良或合格)。
8.2优良工程等级增加的经济支出_____________。
8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条工程变更。
9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
第10条竣工结算。
10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
第11条工程保修。
11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条违约责任。
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_____________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_____________支付滞纳金。
12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_____________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_____________%。
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8双方约定其它违约责任：_______________。
第13条争议的解决方式。
13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____________种方式解决：
(1)提交大连仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条不可抗力。
14.1双方关于不可抗力的约定：_______________。
第15条保险_____________。
第16条合同生效。
第17条合同份数。
17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_______________。
第18条合同备案、鉴证。
18.1合同备案、鉴证：_______________发包方：_______________身份证号：_______________;承包方：_______________身份证号：_______________。
第19条其它约定_____________。
签订地点：___________。
家具保管合同篇十四
甲方(卖方)：
乙方(买方)：签订地点：
验收说明。
验收合格问题及解决方案：
货款两清。
拒收及原因：
买方送货时间：_年月日前。
第二条质量标准：每件红木家具应符合qb/t2385-20_新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。
第三条付款方式：定货时，甲方收取货款总额10%(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还)，余款提货或送货时付清。
第四条自提货物：乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第五条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的5%向乙方支付违约金。
第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在天内修理或更换，修理不好或不能更换的`，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的`，甲方应予以更换或退货。
第九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交当地仲裁员会仲裁；
(二)依法向人民起诉。
第十条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
有限公司法定代表人：法定代表人：
托代理人：托代理人：
签订日期：年月日签订日期：年月日
家具保管合同篇十五
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲、乙供需双方经协商，就乙方为甲方提供家具业务，一致达成如下协议：
一、质量要求：按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准(制造厂家企业标准不得低于国家标准或行业标准)确定,乙方保证产品所使用的所有油漆及胶水产品符合环保要求，通过国家或相关部门的检测。乙方提供的家具必须是现货、全新，符合货物要求的规格型号和技术指标。乙方对家具提供五年的保修期，保修期内非甲方的人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修，且甲方无需支付任何费用。
二、技术标准：以国家标准及行业标准为技术、质量标准。
三、验收标准：货到现场安装完毕后开始验收，所供应的全部家具应符合客户的验收标准，结构无松动，规格、材质符合合同约定，验收合格后甲方按本合同约定结算价款。
四、交货时间：20xx年月日。
五、交货地点：
六、合同总额(5800)：伍仟捌佰元整。
七、货物明细：货架20xx*600*20xxh。
八、付款方式：货物总款为人民币5800元。先付总款30%给乙方为定金，甲方在乙方交货完毕后10个工作日内支付给乙方70%货物总款。
九、维护承诺：五年包修(备注：环保皮革坐具，麻绒坐具保修5年，真皮坐具5年保修。因家具泡水和高温、使用不当引起的开裂、鼓包、起皮与乙方无关。)。
十、包装、运输费用：由乙方承担。
十一、违约责任：
1、甲方若不能按时结算货款，每逾期一日，甲方应向乙方支付未按时结算货款千分之五的违约金。
2、乙方逾期交货的，每逾期一日，乙方应向甲方支付货款总额千分之五的违约金。
十二、因货物的质量问题发生争议，由甲方或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。
十三、本合同发生争议，可向北京市仲裁委员会仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
十四、合同未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》等法律、法规执行。十五、合同附页、报价单与合同正本具有同等法律效力。
十六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。
十七、附件：报价单。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
代表：代表：日期：年月日日期：年月日
家具保管合同篇十六
合同编号：
出卖人：签订地点：买受人：签订时间：
一、产品名称、商标、型号、数量、金额。
二、质量标准。
必须符合国家相关产品质量标准，满足合同附件技术指标要求。
三、交(提)货地点、方式：出卖人送货到买受人施工现场。
四、运输方式及到达站(港)和费用负担：运费由出卖人承担。
五、合理损耗及计算方法：出卖人承担。
六、包装标准、包装物的供应与回收：标准包装，包装物由出卖人回收。
七、验收标准、方法：
1、按第二条进行外观、数量验收，不合格产品当场退货，出卖人负责及时调换或换货。
八、交货、工期及质保期：合同签订后10天内全部到货。
质保期为壹年：自安装检测验收合格之日起计算。质保期内出现家具变形、开裂、油漆脱落、零配件损坏等质量问题(非人为因素)，出卖人应在接到买受人正式通知后24小时内到现场维修或更换，维修费用由出卖人承担。
九、结算方式及期限：
1、付款方式：电汇、支票。
2、付款办法：合同签订后预付**元(大写：**元整)，付款后5日内开具全额普通发票;货到现场安装完毕，验收合格后10天内付清余款**元(大写：**元整)。
十、解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成，由合同签订地仲裁委员会仲裁。
十一、违约责任：
1、出卖人所供家具必须有生产厂家的出厂证明、检验合格证等有效证件，如发现有假冒伪劣、以次充好现象，出卖人按不合格家具价值的10倍赔偿买受人。
2、出卖人未能如期供货、安装交付买受人使用，每逾期一天，出卖人按合同额的1%支付违约金。
3、未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
十二、其他事项：
1、此合同双方签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份。
3、未尽事宜，双方协商解决。
出卖人：签订地点：买受人：
家具保管合同篇十七
使用方(甲方)：合同编号：
供货方(乙方)：签约地点：
甲方与乙方根据___的招标结果，依据《中华人民共和国合同法》和本次《招标文件》的规定，经过友好协商，就招标项目中所需标的采购适宜，达成如下协议，以资共同履行：
一、采购标的名称、型号、规格、数量及价格。
二、乙方提供的技术资料和文件。
乙方应随货提供一套完整的技术资料和文件，其中包括：标的样本、出厂检验证书、合格证、使用说明书、维修手册等。
三、货物安装、调试。
乙方负责在甲方指定地点对货物进行安装、调试，使其正常运行后，方可交付甲方使用;安装调试费由乙方承担。
四、备品、备件的供应。
1、乙方交货时应免费向甲方提供生产厂家规定的随货易损件和附件;。
2、乙方应保证在货物的寿命期内优惠优先供应甲方附件及配件，以保证其正常运行。
五、交货。
1、交付使用时间：20xx年月日。
2、交货、安装地点：
3、甲方在乙方供货期间，要为乙方提供货物堆放场地，并配合乙方做好交货和验收工作，不得进行刁难或提出协议、合同外的其它条件。
六、质量保证、验收及异议。
七、售后服务。
2、在货物的质保期内，乙方免费保修;如货物出现质量问题，乙方必须在四小时内积极有效响应，在2个工作日内免费修好(包括零配件的免费更换)，否则乙方须提供同类货物替代使用，直至乙方将货物修复至可正常使用状态。
3、培训：乙方提供必需的技术给学院，并且免费对院方工作人员进行现场技术培训，培训时间不少于3天。
八、货款支付。
九、违约责任。
1、在履约过程中和保质期内，由于甲方的原因导致的损失由甲方负责赔偿;由于乙方的原因导致的损失由乙方负责赔偿。
2、乙方所提供的货物型号、规格、质量等不符合合同要求的，甲方有权拒收;乙方应及时予以更换，并承担因此发生的一切费用;如不能及时更换的，按违约处理，并承担由此给甲方带来的损失。
4、免责条款：因不可抗力(地震、台风、灾害、战争等)造成乙方不能如期履约的，乙方应将情况书面通知甲方，经甲方同意后可延期履约，迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。根据不可抗力的影响程度，甲方可给予乙方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。
5、其它未尽事宜服从《合同法》的相关规定。
十、纠纷解决方式：
如双方发生纠纷，由双方协商解决;双方协商不成时，任何一方均可向衡阳市仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院起诉。
十一、未尽事宜：
本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十二、合同生效：本合同自签订之日起生效。
十三、本合同一式四份：甲方两份，乙方两份。
甲方(签章)：乙方(签章)：
授权代表(签字)：授权代表(签字)：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
银行账号：银行账号：
家具保管合同篇十八
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，签订本合同，以及共同遵守。
一、产汽称、品牌、规格型号、材质、颜色、生产厂家、数量、质量标准、价款：乙方负责向甲方提供上述内容所包含的全部办公家具，产品总价款人民币：贰万柒仟玖佰捌拾元整(27980.00元)付定金。上述产品总价包括本合同规定的全部产品的`价款、运输费、税费、安装等费用。
二、交货时间：本合同生效之日起15日内，并由乙方负责安装完毕。
三、交付方式、起点：由乙方负责将全部办公家具送到甲方办公室所在地并由乙方负责安装完毕。
四、付款方式及期限：本合同产品全部安装完经甲方验收合格后，一次性全部付清给乙方。
五、乙方提供的家具在不是人为损坏下可以保修一年。
六、如因执行本协议而发生争议时，双方当事人可通过协商的方式解决。协商不成时，可向人民提出诉讼。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
家具保管合同篇十九
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
第一条家具基本情况：
第二条付款方式：签定合同时甲方收取货款总额(20%)的定金，余款提货或送货时付清。
第三条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第四条甲方送货，运费由甲方承担。
第五条乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。
第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
(一)提交仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第九条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)：
委托代理人：
乙方(签章)：
委托代理人：
