合同是规范商业交易的重要工具。编写合同时，应当明确合同双方的身份和名称以及联系方式。如果需要对合同进行修改，应当及时和对方协商并达成一致。

工程分包合同类型篇一

发包方：（下称甲方）。

承包方：

现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就河池市第一人民医院门诊综合楼的砖砌体施工达成如下协议：

一、工程名称：河池市第一人民医院门诊综合楼。

二、工程地点：宜州市桂鱼街124号。

三、本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。

四、承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方第六层以上至天面所有砖体砌筑在内，砌砖包括植筋（含胶水在内），门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边等装模，捣砼所有工作在内（不含钢筋绑扎），甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。

五、现场施工要求，及材料机械设备配置。

1、甲方仅提供砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内）。

2、甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作。

3、因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。

4、在施工过程中，乙方自行安排人员打砂浆，晚上加班拉砖上楼，要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费（砌体工程分包合同范本内甲方扣乙方人工费小工按100元/天，大工按200元/天计算）。

5、乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。

8、乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的处罚100元每处；严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处。

9、砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次。

10、为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次。

11、乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不提供门字架等。

12、乙方必须配合外架拆架，并做好零星修补工作。

13、乙方须服从项目部的其他管理条例，因施工场地紧张，安排加班的必须到位，确保材料进场不受耽搁，如安排加班不执行的，处罚1000元每次。

14、进场施工人员必须年满18周岁，乙方人员进入工地后不得闹事，斗殴，造成影响的处罚5000—10000元每次。

六、工期要求。

2、不论发生任何情况，乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项，未经甲方同意乙方无故停工一天，乙方同意甲方处罚乙方5000元/天作为赔偿，停工超过3天的，甲方视乙方自动退场，余账不结。

3、乙方必须完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检查，有拒不整改的或辱骂、威胁施工人员的，将处罚班组负责人1000元每次。

4、乙方在施工过程中，达不到甲方要求的，甲方有权随时清退乙方所有人员，工程款按实际完成量的80%支付，乙方需无条件配合。

5、乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事故，由乙方自行负责全部费用，单价已含此风险在内。

7、进场人员必须做好三级安全教育工作，填好三级教育表，未填写好三级安全教育表的甲方不负任何责任，如发现未带安全帽的处罚20元每人次，穿拖鞋上岗的处罚20元每次。

8、乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的，按照每人罚款1000元/次处理，如有问题需解决的，乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。

六、承包单价：采用固定综合单价元/立方米（单价已包含安全，质量，进度，风险费在内），施工单价不做调整，工程量按图计算，甲方每月按照乙方完成的成品80%支付工程进度款，当月工程款在下月15号前支付，工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一个月内付清。

七、本协议一式二份，双方各执一份，砌体工程分包合同范本签字生效，款项付清后自动失效。

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

身份证号码：

工程分包合同类型篇二

建设单位：牡丹江新世纪房地产开发有限公司总包单位：温州建设集团公司（简称甲方）。

分包单位：牡丹江市中科基础工程有限责任公司（简称乙方）由公司投资建设、甲方总承包施工的牡丹江市百好花园1#~2#楼工程，因工程建设需要（或经业主推荐）现将其桩基分部工程委托乙方施工，为明确各方责、权、利，保质、保量、按期地完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。

1）2）二、工程承包范围：1）、桩基工程。

2）、

三、工程内容：钻孔桩600m3，桩径60cm桩长11m只。

四、承包方式：包工包料（其中材料甲供）；

五、材料采购：本工程所需材料钢材、商砼，采购方在采购材料的同时应严把质量关，所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。

六、工程造价：

1）本分包工程暂定造价m3，含税金），完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整，材料价格实行。

2）本分部工程使用20xx年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据，计算方法：

3）工程款支付：本工程总包合同的工程款支付为按月支付，每月25日前乙方应上报已完工程量，甲方进行汇总后统一向业主上报，经业主核定后，在次月7日前支付工程款，按当月完成量的80%支付（甲方在业主资金到位情况下，应保证乙方的工程款项，若不到位，按规定计取违约金，违约金为应付款的月息2%）当月甲供材料同时扣回，余款在该桩基工程通过验收，办理该桩基工程竣工结算后结清（留保修金）。

5）其他；1、总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价%计取。2、

七、施工工期：

1）本分部工期为30个日历天，自20xx年7月1日至。

20xx年7月30日为止。如工期延误，每延期一天罚200元，超过天，每延期一天罚300元，以40天为限。如工期提前，每提前一天奖200元，以30天为限。

2）在分部工程施工期间，如果遇到非乙方因素和不可抗力，致使工作不能正常进行的，经业主及甲方签证后，工期予以顺延。

八、工程质量：

1）乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，本工程总包合同质量等级为创××杯等级。如果该工程今后获得××杯等级，总包方应将所得奖励总额的%奖励给乙方；由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准，则处罚乙方万元，若分项工程未达到合格，乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的%罚款，并承担所产生的一切相应费用，返工工期不予顺延。

2）本分项工程竣工验收合格后30天内，乙方负责按温州市建设工程资料存档与is09001质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。

3）在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按%扣留，计元，归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

九、双方责任：

甲方责任：

1）做好施工现场的“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场，提供总。

配电房、配电箱（一级配电箱）。

2）提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。

3）及时参加隐蔽工程验收。

4）及时按合同约定支付工程款。

5）配合乙方协调有关工作。

6）根据乙方的计划及时供应甲供材料，并提供临时设施场地。

7）协助乙方办理签证手续。

8）甲方驻现场代表：张健，联系电话：15145370666。乙方责任：

1）对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安。

排，不得转包。

2）认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前半天通知业主、监理单位、

甲方及有关部门。

3）施工期间，乙方应配合业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、

安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。

4）必需确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全，提交完整竣工资料。

交付甲方。

5）乙方必须办理施工过程中的所需要的文件。

6）乙方驻现场代表：，联系电话：。

十、安全、环保、文明施工：

1）根据施工现场安全生产、文明施工的管理要求，乙方进场前须与甲方签订“安全生产责任书”，并向甲方缴纳安全生产、文明施工押金（为合同价的5‰，不少于5000元）计元（如果确实有需要），若有违章行为，甲方在权按有关规定条款予以处罚。

2）乙方应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。

3）乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍，人员应具备“三证”方能入住，三证办理由乙方自行负责；甲方负责提供安全帽、床铺、上岗证等（费用乙方自理），所有进场人员必须遵守施工现场各项管理制度。

4）甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底；乙方负责对其进场员工进行必要的安全知识教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识，每周开展安全自查。

5）有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定根据规定安排持操作证的人员上岗，乙方进场的机械设备必须经自验合格签字后报甲方。

6）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的ohsas18001职业健康安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全；乙方分包范围内如发生一切人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对甲方造成影响和损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

7）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的iso14001环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

8）乙方违反本合同安全生产约定条款或甲方有关施工安全管理要求的，甲方按本公司有关制度予以处罚，罚款从乙方安全保证金中扣除；上级部门对乙方的处罚另由乙方承担。

十一、乙方合同履约保证金为万元，退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

十二、本合同一式柒份，双方签字盖章并经业主鉴证后生效，双方各执正本壹份，副本贰份，鉴证单位壹份，各自转报有关部门备案。

十三、本合同如有未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请温州仲裁委员会仲裁。

十四、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。甲方：乙方：

代表：代表：

年月日年月日。

鉴证单位：

代表：

工程分包合同类型篇三

依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本专业工程施工事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称，贵州__学院体育馆建设项目檐口封包制作安装。

工程地点、__学院。

工程内容、__学院体育馆建设项目檐口封包及骨架。

1.承包范围：______学院体育馆建设工程檐口封包及骨架，

三、合同工期。

开工时间：____20____年10月24日，完工时间：____20____年12月31日。

四、质量标准。

工程质量标准：____按相关图子及规范要求，达到一次性验收合格。若出现质量问题，乙方应无条件返工至验收合格为止，因此产生的费用有乙方自行承担。

五、综合单价及工程量计算。

单价以固定综合单价方式确定：____单价含人工费，材料费、

六、结算时按实际审计定工程量{建设方和监理方确定工程量｝。

七、付款方式。

1.材料预付款30%定金，材料到场补80%材料款。每月按实际完成工程量(建设方和监理方确定工程量)的80%扣减支付的材料款后支付余款。

备注：____檐口脚手架以包干价(220____000)元(贰拾贰万元正)含税，由甲方支付给乙方，根据乙方提供方案搭架完工，甲方支付乙方(17600000)(壹拾柒万陆仟元正)。所剩余款完工验收后一次性付给乙方。

八、本工程竣工验收合格结算办理完成，按实际审计定工程量乘。

九、甲方责任。

甲方配合协调现场各方关系，协调现场用水用电，

十一、乙方责任。

原因造成返工或延期，有乙方全权代表甲方行驶签证责任，签证所得由乙方收益(或承担)，做到文明施工，遵守业主各有关规章制度，积极配合和做好施工当中隐蔽工程的验收和保护工作，负责向监理、建设单位提供材料样品。

十二、合同生效与终止。

甲乙双方签字盖章之日起合同生效，合同履行完毕自动终止。合同生效后甲乙双方擅自违约，违者罚款人民币壹拾万元。

十三、合同争议及解决办法。

1.未尽事项，参照__学院体育馆建设工程《建设工程施工合同》双方协商解决。

2.如在履行合同过程中出现争议，双方应积极协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

十四、本合同一试二分，甲、乙双方各执一份。

甲方签字：____乙方签章：____。

经办人：____经办人：____。

负责人负责人：____。

电话号码：____电话号码：____。

签订日期：________年____月____日

工程分包合同类型篇四

甲方拟在______新城小区建设网球场，将设于______新城三期室外网球场工程委托乙方施工，经协商达成如下协议：

工程内容、范围：网球场的地面涂料层、四周围网、立柱边框、灯柱、灯具、标准拦网立柱、配电箱等有关球场安装铺设（详见合同附件—清单报价表）。

合同总价：128000元(大写：壹拾贰万捌仟元整)（合同包干总价，在合同范围内总价不因任何情况作量价调整）。

合同价款说明：本合同总价为含税总价，并已含保险费用，乙方应依法纳税并为工程施工人员投足保险。在合同范围内，工程总价包干，乙方不得因任何原因调整合同总价。设计变更增加部分工程量另行计算，因乙方原因造成的所有返工材料及人工浪费均由乙方自行负责。

工程质量:乙方应在施工前让甲方进行材料品牌确认和封样。工程材料必须一次性进场，存放甲方库房，乙方所使用的材料应符合国家质量检测标准，不得将劣次原料用于本工程，未达验收标准所造成的人工物料损失由乙方全额承担。

工期：25日历天。

工程款支付：无工程预付款和进度款，完工验收决算手续完成后一月内付清工程款92％，余留8％工程款作为工程保修款，保修期为验收合格后两年。待保修期满后7日内一次性支付保修款项。（灯泡、整流器、电容器按厂家保修时间为保修期限）。

支付方式：银行转帐，乙方提供相应工程发票。

1、甲方责任：为乙方提供进场作业人员的临时住宿、材料库房、按合同要求及时办理决算及支付工程款。

2、乙方责任：乙方自行提供工程作业所需的工具及机械（包含垂直吊运机械）；乙方在现场施工中应与甲方其它工序的施工密切配合，听从甲方统一指挥。

3、违约责任：

3.1、乙方在施工中如造成其他成品或半成品的损坏和原材料的浪费，应对其原价赔偿，决算时在工程总价中扣除。

3.2、如发生使协议终止的违约行为，责任方需向另一方赔偿直接经济损失并支付合同价款10％的违约金。

3.3、因乙方原因造成工期延长，乙方应承担工期延长经济损失，工期每拖延一天，按照200元/天进行罚款。

4、本合同一式四份，一经双方签字立即生效，在执行过程中如需补充或修改可通过双方议签后生效。

甲方(签章)：________。

乙方（签章）：________。

____年____月____日。

____年____月____日。

工程分包合同类型篇五

根据（合同法）有关规定，结合本工程实际情况双方自愿签订如下合同：

第一条、甲方将施工的滨江国际花园6#楼地暖发泡，细石砼面层分项工程发包给乙方施工。

第二条、承包方式：按建筑面积计算面积，每平方米8元。

第三条、质量标准：水泥配比满足设计要求达到验收标准。发泡层2㎝，细石砼3㎝厚，表面必须平整，平整度2米靠尺控制在5㎜内。乙方要自检，施工结束乙方通知甲方组织人员验收并签字。

第四条、乙方负责水泥包干制，工程量6132㎡地面。甲方负责提供水泥100吨。施工中实际水泥用量超出100吨，超出部分由乙方承担。

第五条、双方负责：甲方负责供应水泥、砂子及作业层的卫生清扫，放线工作。乙方携带设备人员发泡剂及所用工具进场施工，进场的职工必须遵守甲方施工现场的规章制度。

第六条、工程款支付方式：该项施工结束，经甲方验收合格（按第三条）后，甲方一次性将工程款支付给乙方。

第七条、施工安全：做好安全生产，文明施工，乙方人员在施工现场发生不安全事故由乙方自己负责。施工期间不得污染墙面。

第八条、施工工期：乙方密切配合甲方施工。

第九条、甲乙双方必须遵守合同，本合同未尽事宜。双方协商解决。

第十条、本合同一式两份、甲乙双方各执一份。

签字生效。

甲方：建筑工程公司乙方：

代表签字：代表签字：

联系电话：联系电话：

20xx年8月日。

工程分包合同类型篇六

甲方：

乙方：

工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。

一、工程概况。

2、工程地点：

3、承包项目及方式：

4、开工日期：20__年月日

竣工日期：20__年月日

总工期：天。

二、合同文件使用语言文字、标准和法律。

1、合同语言文字：汉语。

2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标cjj1-20__、cjj3-90。

3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。

三、工程款支付。

1、工程款支付方式:现金;。

四、争议的解决：如协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉解决。

五、合同份数共计两份，甲乙双方各执一份。

六、其它未尽事宜，双方协商再签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

工程分包合同类型篇七

一、发包方：(以下简称甲方)。

二、承包方：(以下简称乙方)。

为保证工程质量、进度，安全文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致签订本合同并严格遵守履行。

消防水池3.5m*3m*20m。

消防水池3.5m*3m*20m包工包料施工。土方开挖、砖砌墙体及15—20公分水泥地面加钢筋，顶部用楼板，水池做防水、水池墙外用沙回填。(水池漏水返工由承包方负责)。

1.合同开工日期：

2.合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起(含所有节假日在内)完成，完工日期为20xx年12月6日。

乙方必须按设计要求和有关操作规程、技术标准、技术规范、施工规程、施工及验收规范进行施工，确保工程一次验收合格。

甲方责任;。

1.甲方派遣技术及管理人员协助乙方进行施工;。

2.施工用电方面甲方负责将电源引入建筑主体内;。

3.施工用水方面甲方负责与建设单位单位协调;。

4.甲方负责施工组织设计及技术交底的编写。

5。甲方应及时按合同付款进度支付乙方施工费用;。

乙方责任：

1.乙方负责施工所需机具;。

4.乙方应负责对施工人员的管理、负责工人的住宿生活;。

5.建设及监理单位召开理会时乙方应派技术人员旁听并认真做好笔录;。

6.建设及监理单位检查、验收时乙方应派相关技术人员积极配合;。

7.在工程质保期内，乙方应免费负责维修。

1.对于施工工人个人或集体革新工艺或发明创造提高工作效率，节约成本效果显著者，甲方将对其个人或集体进行奖励，奖励标准为500—1000元人民币。

2.对于按时或提前优质高效完成施工任务，甲方将对乙方奖励现金500—1000元人民币。

5.对于施工人员违反安全文明施工要求，不戴安全帽、穿拖鞋、损坏其他单位设备被建设单位、监理或其他单位发现并处以罚款的乙方应自己负责。

乙方工人进场甲方先支付人民币元，施工期间乙方可以借支工程费用，待整体承包项目系统安装测试合格，并由建设、甲方等单位验收合格后十日内(节假日除外)甲方确保向乙方支付款项达到该项目施工总价款的80%。工程经消防检测单位检测合格并由消防主管部门验收合格后10个工作日(节假日除外)甲方向乙方支付工程总价款的20%(质保期以消防主管部门对于该工程合格的消防验收意见书下发，工程验收合格证书之日起壹年)。

因不可抗拒的因素或其他单位的原因所导致的工期延误，甲方应相应顺延工期。

任一乙方违约或终止合同应承担对方相应的一切经济损失。.

协商不成，可向当地主管部门申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

十七、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。自签字之日起生效，双方遵守执行具有法律约束力。

甲方单位名称(盖章)：乙方单位名称(盖章)：

甲方代表签字：乙方代表签字：

日期：____年____月____日日期：____年____月____日

工程分包合同类型篇八

由于工程项目需要，甲方委托乙方承包发射机房及办公楼内外墙刮腻子涂料装修项目结合给乙方施工，为明确甲乙双方责任，特订如下协议。

1.甲方以包工不包料形式分包给乙方施工，内墙刮两遍腻子砂纸打磨后涂刷涂料两遍，内墙每平方米单价为7.00元，外墙刮腻子两遍砂纸打磨后涂刷涂料单价为每平方米12.00元，计算面积扣除门窗面积窗框边按实际计算，梁柱面积按展开计算，即刮腻子所抹到的部位均属计算面积。

2.付款方式.甲方先支付乙方2人伙食费，按完成工程量支付进度数5%，余下待工程完工竣工验收后十天内一次性付清。

3.乙方经按照刮腻子项目有关质量要求施工，服从甲方管理人员管理，保证墙面平整度及光滑度，如达不到质量要求须返还一切费用由乙方承担。

以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，甲乙双方现场协商解决。

甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程分包合同类型篇九

甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定，顺利、优质、安全、高效地完成本工程，本着平等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程名称：____。

二、工程地点：____。

三、承包范围及内容：____。

现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。

四、承包的范围及所涉及事项：____。

施工中乙方必须听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖顺序开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权立即终止合同，并不支付任何费用，情节严重造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗，因土方施工而造成的道路污染必须及时清理，若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥，必要时配合井点排水。

五、工程量及单价确认。

六、周边关系的协调。

乙方进场后，必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。

七、付款方式。

完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。

八、安全生产要求。

乙方必须严格按设计及规范施工，如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方承担。

九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。

本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。

甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程分包合同类型篇十

工程分包合同类型篇十一

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位：中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

分包性质：包工（详见后附项目清单定价表说明）。

2、分包工作期限。

3、质量安全标准。

3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-20xx）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210-20xx）,本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》（jgj59-99）。

3.2质量保修：详见工程质量保修书，保修时间壹年。

4.1总包合同同样适用于劳务分包。

4.2分包应全面了解总包的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

5、图纸。

5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。

6、项目经理。

6.1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会，未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。

7、总包义务。

组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总（分）包合同,组织实施施工管理的各项工作。

（1）向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。

（2）向分包提供各层水、电。

（3）向分包责任人进行技术交底。

7.3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;。

7.4、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;。

7.5、按本合同约定,向分包支付工程款;。

7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

8.9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;。

8.10分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求，及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。

8.11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。

8.12分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5‰元的违约金。

8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担。

9、材料、设备供应。

9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划（见附表1物资需用计划表）;经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出，总包负责处理。

9.2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

（2）未经总包确认，分包擅自采购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发现，将根据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。

10、分包价格。

（1）固定分包单价（含管理费）+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。

（2）如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。

11、分包工程款的支付。

（2）进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%，当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的95%，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。

12、施工变更。

12.1施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部（项目经理签发）提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单）,并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。

12.2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加，相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。

12.3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延。

12.4因分包自身原因导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务报酬。

13、施工验收。

13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。

14、争议。

（1）双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;。

（2）向所管辖权的人民法院起诉。

14.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;。

（2）调解要求停止合同工作,且为双方接受;。

（3）仲裁机构要求停止合同工作;。

（4）法院要求停止合同工作。

15、禁止转包或再分包。

15.1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法承担责任。

16、不可抗力。

16.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

17、合同解除。

17.2合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。

18、合同终止。

18.1双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。

19、合同份数。

19.1本合同正本两份,副本2份，具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。

20、合同生效。

合同订立时间：年月日。

合同订立地点：

本合同双方约定当日后生效。

总包：（公章）。

地址：

法人代表：

法人代表：

地址：

工程分包合同类型篇十二

一、室内、外消火栓系统：

2、室内消火栓给水管道系统；

3、室外消火栓给水管道系统。

二、室内、外喷淋系统管道安装：

2、室内、外喷淋给水管道系统。

3、泵房消防、喷淋给水系统（消防水池及水箱的进水管路由水电施工单位负责施工）。

三、火灾报警系统（火灾报警主机二路供电电源由水电施工单位负责提供到消防控制室）。

四、防排烟系统（二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的排烟风机控制柜进线端子，端子以下工作由消防施工单位负责施工）注：上述工作内容由南京消防完成，其余安装内容由苏州二建项目组完成（共同遵循谁施工谁预埋的原则进行施工）。

备注：现浇混凝土面禁止开孔，要求分包单位按施工图纸预埋套管，如有预埋不到位从新开孔，罚款3000元/孔，连续开孔5000元/孔。

总包单位：（盖章）分包单位：（盖章）分包单位：（盖章）。

代表人：代表人：代表人：

年月日年月日年月日。

工程分包合同类型篇十三

根据国家以及地方关于建设工程项目的有关法律、法规规定，为明确甲乙双方的权利义务，确保工程的质量、安全和进度，经甲乙双方充分协商，签订本协议：

一、工程项目名称：_______________。

二、工程地点：_______________。

三、工程范围：_______________。

四、工程造价：本工程总造价为_______________。

五、工程工期：

1、本工程项目暂定于年月日竣工，工期共计日历天。

2、开工日期如有变化，乙方需取得甲方的书面同意，工期相应调整。

3、在施工期间，由于非乙方过错造成的工期延误，乙方必须在事故发生后三天内向甲方提出书面顺延工期的申请，经甲方核实认可后向乙方发出同意延期的书面通知，工期方可顺延。如因乙方原因延误工期，建设单位的工期罚款由乙方负责，在结算款中扣除;如属甲方原因由甲方负责。

六、工程进度要求：

七、材料设备供应：

八、技术资料供应：由负责向乙方提供水施工图等技术资料。

九、临时设施提供方式：

十、甲方委派同志为驻工地代表，乙方委派同志为驻工地代表，负责联系、处理工程施工过程中出现的问题。

十一、工程款支付。

十二、安全责任。

1、乙方进场后，必须严格遵守甲方的`规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。

2、乙方必须确保所有施工人员持有效证件上岗，特殊工种作业人员，必须经培训合格方可上岗。

3、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施，确保生产安全，杜绝事故发生。

4、乙方务工人员在施工中发生的安全事故，责任由乙方自行承担，如因此导致甲方承担连带经济赔偿责任的，甲方有权在乙方的工程款中予以扣除。

5、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律，甲方可根据其规章制度和纪律，对乙方给予一定的经济处罚，情节严重者，直至追究法律责任。

十三、工程质量、工程验收、工程检修。

1、工程质量应符合设计和国家规范，要求达到标准。

2、工程竣工后15天内，乙方应将工程验收所需资料整理齐全交甲方。对于验收不合格的，由乙方负责返工整改。返工整改后经复验仍不合格的，甲方有权要求乙方在规定的期限内再次整改或者解除本协议。由于工程验收不合格进行返工整改的工期延误损失由乙方自行承担，甲方不承担责任。

3、工程完工经各方面质量检查验收合格后，乙方提供结算资料，甲方协助办理结算。

4、工程保修。

本工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期为修期内，因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修，费用由乙方承担。

十四、工程结算：

1、本工程计价按并以审核后的施工图预算和决算为依据。

2、本工程施工过程中，如有设计变更，应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。

3、乙方提供完整的结算资料，甲方协助办理结算。

4、乙方按本工程总造价的向甲方上交管理费和税费等费用，甲方在支付给乙方的进度款中予以扣除。

十五、质量保证金。

1、本合同签订之日起日内，乙方应向甲方交付元质量保证金。保证金在工程竣工验收合格后日内无息退还。

2、施工期间未经允许不得向甲方要工钱和不听指挥的一旦发现作清场处理。

3、工程质量通过甲方验收合格为准、方可结算工资。

4、质量保证其为一年、义务修补。

十六、违约责任。

1、本合同从签订之日起，双方必须全面覆行合同所规定的事项，任何一方不得擅自变更或解除合同。

十七、未尽事宜，双方协商解决，并签订补充合同。

十八、争议解决：甲乙双方因履行本合同发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，按下列第种方式解决。

十九、其他。

本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程分包合同类型篇十四

甲方：

乙方：身份证号码：

经甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将委托乙方进行施工，为了进一步明确各方的责任，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，各方共同遵照执行。

第二条工程范围和内容。

2.1、工程范围及内容：具体工程内容为业主方提供的图纸和附件范围内的全部工程内容。

第三条承包方式和要求包料、包质量、包工期、包安全。工程质量达到合格标准。

第四条工期。

4.1、开工日期：以业主方监理下发的开工报告为准。

4.2、竣工日期：总工期为日历天。

第五条费用支付。

5.1、施工风险控制费。

签合同前乙方应付甲方的风险控制费，乙方支付该笔款额后，合同即生效。

5.2、管理费。

乙方向甲方承诺，待业主方付款时，所有款项不经过甲方账户，若经过甲方账户，乙方还需向甲方上交工程造价2%的管理费及2.5%的所得税。工程款到甲方账户后，甲方自行扣除上述费用后，五天内将剩余款项转到乙方指定账户。

5.3、剩余利润归乙方所有，做为乙方的工资和利润。

第六条甲方职责。

6.1、甲方负责将乙方带入施工工地，熟悉施工现场及与业主方工作人员的相识。

6.2、甲方向乙方提供中标合同、施工图纸及授权委托书。

第七条乙方职责。

7.1、乙方应严格按照施工图进行施工，遵守国家现行的该行业各项施工验收规范，保质、保量、按期竣工。

7.2、必须负责施工现场和邻近场地的地下管线、架空线和电线杆等设施和邻近建筑物的安全保护工作。

由乙方承担。

7.4、自行协调并处理好与有关单位及施工现场周围居民的关系，使工程得以顺利进行。

7.5、负责控制工程的整体进度，详细了解工程细节，主动安排施工顺序表、进度时间表、施工详图及材料样品。

7.6、乙方不得将工程转包其他施工单位，甲方有权解除合同，并由乙方承担全部责任。

7.7、乙方必须及时足额发放民工工资，不得以任何理由拖延或拒绝发放，由此造成的一切后果均由乙方自行承担。

7.8、工地安全事故等其他纠纷由乙方负责，如出现施工安全事故，乙方处理应积极，否则甲方可直接从工程款中扣除现行支付。

第八条竣工验收。

工程具备竣工条件后，乙方向业主方提交竣工报告;竣工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸两套，提供结算书一式两份。

第九条质保期。

9.1、质保期：质保范围为乙方施工的全部工程，质保期以合同为准。

9.2、工程保修期间，乙方应在接到保修通知后的三天内派人修理。

第十条违约责任。

由于乙方原因造成的违约，风险费及履约保证金不予退还;若甲方违约，甲方退还所有管理费及履约保证金，并承担乙方所发生的所有费用。

第十一条保密原则。

甲、乙双方对于本协议应严格保密，任何一方不得让第三方知道。若因乙方原因造成业主方知晓，风险费及履约保证金不予退还。

若因甲方原因造成业主方知晓，甲方退还所有风险费及履约保证金，并承担乙方所发生的所有费用。

第十二条合同生效与终止。

12.1、本协议自双方方签字并后生效。

第十三条附则。

13.1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

15.2、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：

身份证号码：

委托代理人：

年月日年月日。

工程分包合同类型篇十五

为了保证整个装修工程顺利实施和施工安全，明确双方的安全生产责任，确保施工安全与质量，签订本合同，双方必须严格执行。

一、工程概述。

1.工程名称：_________________。

2.工程地址：_________________。

二、装修工程施工期间自________年___月____日起开工至_________年_____月_____日止完工。

三、协议内容。

1.进入施工现场，施工负责人必须先事先对所属员工做好施工规范教育，施工安全教育。

2.进入施工现场，施工负责人必须先在向下级员工布置工作任务的同时，布置好施工方案、技术措施和安全措施。并随时检查这些措施的实施情况。

3.施工人员必须严格、认真执行国家制订的相关的施工规范、安全规程和遵守临时用电、防火管理制度。

4.所有施工人员未经许可，不许随意拆除和变更现场所有的安全防护设施。若因工作需要，必须作相应变更时，应请示甲方现场负责人，并经书面批准后方可进行。

5.施工人员不得擅自动用、使用和损坏与自己工作无关的设施和设备器材。

6.甲方有权对乙方人员进行检查、监督、保护(非工作时间和非施工场地内除外)。

7.乙方人员严禁在工地内酗酒、吸烟、随地大小便、赌博，需严格遵守施工各项管理制度。

8.因乙方自身管理不善等原因所造成人员伤亡、财产损失，甲方概不负责。

9.施工人员未经负责人批准，不得擅自离开施工场地，因擅自离开所造成的一切人员伤亡、财产损失，甲方概不负责。

10.本协议经双方代表签字后即生效，本协议一式两份，甲乙方各执一份。

甲方：_________________乙方：_________________。

日期：_________________日期：_________________

工程分包合同类型篇十六

承包人(以下简称乙方)：_________。

甲乙双方遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经充分协商，达成一致意见，订立本合同。

第一条：分包工程。

1、分包工程名称：_________。

2、分包工程地点：_________。

第二条：分包工程范围、内容及承包方式。

一、施工范围、内容。

1、按甲方规定的施工量及提供相应的施工图纸进行施工，施工量清单及施工图纸作为合同附件另附。

2、乙方代表甲方，按甲方与建设方所签的合同的要求进行施工，包材料、包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包竣工验收与资料编制。

第三条：工期要求。

按工程建设方提供的工程要求执行。

第四条：工程款的支付、结算约定及工程量计算。

2、分包费支付方式：

(1)、开工一周内支付工程总价的约____为预付款;。

(2)、现场施工完毕，系统进入试运行，初验通过后一周内，付总价的约。

(3)、工程竣工验收通过，资料移交完毕，系统交付建设方正常使用，甲方与工程建设方结算完毕收齐款(不包括质保金)后，甲方向乙方支付余下款项。

第五条：甲方责任。

1、负责与工程建设方的商务沟通。

2、按合同约定对乙方进行管理、监督，检查乙方的工程质量、安全文明施工和工程进度。

第六条、乙方责任。

1、在施工现场，代表甲方按合同要求与建设方、监理方及其他施工或协作单位进行沟通协调工作。

2、代表甲方参加日常的施工协调会，编写和上报各类施工资料，包括竣工资料。

3、工程进度：在约定时间内进行施工，按时向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表，保证工程如期竣工。

3、按工程建设方要求，提供符合要求(包括质量和数量)的.设备和材料。

5、负责教育员工自觉执行安全生产、文明施工及相关劳动纪律的规定，按规定办理有关手续，严格遵守施工现场的管理规定。乙方进场施工的所有人员都必须购买人身意外保险。

6、乙方自带施工机具，有关机具的耗材由乙方负责。

7、工程竣工后，负责对施工场地进行清理，已竣工工程未办理移交和交付使用前，乙方负责其承包范围内工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

8、严禁破坏或有意触动与本工程无关的材料及设备，否则损坏及损失由乙方负责。

9、乙方未履行以上各项义务而造成甲方的经济损失，乙方应予以赔偿。

第七条：工程质量及验收。

甲方发现质量问题时，经质监部门、甲方现场工程师或监理工程师三方任一方确认后，通知乙方，乙方在收到通知后24小时内进行返修工作，并承担因此造成的经济损失，工期不予以顺延。否则，甲方有权采取措施补救，直致终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

第八条：安全施工。

乙方在施工期间应严格遵守《国家安全生产法》、《建设防程安全生产条例》、建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条侧》和其它的相关法规，严格遵守工地的规章制度，服从现场人员的管理，对易燃、易爆物品加强管理，施工中由乙方原因出现的工伤事故由乙方负全责。所有特种作业人员必须持证上岗。

由于乙方在施工过程中违反安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切经济损失及法律后果。

第九条：售后服务。

乙方提供二年的现场免费保修服务。

第十条：合同争议的解决方式。

本合同执行过程中如有争议，本着友好原则，协商解决。

第十一条：附则。

1、本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收、保修期满并结清款项后自行失效。

2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具同等法律效力。

甲方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日。

工程分包合同类型篇十七

三、发包单位：(甲方)。

四、承包单位：(乙方)。

五、工程承包项目：甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。

六、开竣工时间：开工xx年6月15日。计划竣工xx年10月31日。

七、承包费用：以定额人工费计算方式为依据。参照xx定额标准，执行xx年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。以定额人工费(a)×1.2为工程承包费用。

八、机械费：承包工程所用的机械设备由乙方自备，应由甲方按定额机械费支付乙方。如甲方提供机械，由乙方承包机械费中扣除。

九、工程质量：

1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工，按小区的工程质量标准验收。

2、工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程承包费用，所发生的一切费用均由乙方自负。

十、工程款拨付方式：甲方按每月工程进度，工程质量(月结算)支付乙方70%承包费用，包括机械费用，余下的部分待交工验收后一次付清。

十一、材料供应：施工中所有材料均由甲方供应，乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方，如甲方不能及时将材料进场，而影响工程进度，由甲方负责(包括人工费)。

十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方，甲方应按工程形象拨付当月工程款。

十三、关于相关费用问题：

1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。

2、临时设施费按相关定额计取。

3、工程套项黑龙江省(哈尔滨市)建设工程预算定额套用，或消防定额没有的可参照其他相关定额。

4、工程的验收由甲方牵头，由乙方协助，一切费用由甲方负责。

5、工程施工中如发生意外伤亡事故由双方负责，甲方承担50%，乙方承担50%。

6、以上原则性规定，具体项目如特殊情况以承包合同条款为准，以上规定自签发之日起执行。

7、签字盖章后，法律生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。